2025年度建筑垃圾资源化利用施工合同规范

2025年度建筑垃圾资源化利用施工合同规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行2025年度建筑垃圾资源化利用施工项目事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2025年度建筑垃圾资源化利用施工项目2.项目地点：_______3.项目规模：_______4.项目工期：_______5.项目质量要求：_______二、工程内容1.乙方负责本项目的设计、施工、验收等全过程。2.乙方需按照甲方提供的建筑垃圾资源化利用设计方案进行施工。3.乙方需在施工过程中严格按照国家相关法律法规及行业标准进行操作。4.乙方负责对施工过程中的技术问题进行解决，确保项目顺利进行。三、合同价款及支付方式1.本项目合同价款为人民币_______元整（大写：_______元整）。2.甲方分阶段支付工程款，具体支付方式如下：（1）开工前支付合同价款的_______%，即人民币_______元整。（2）中期支付合同价款的_______%，即人民币_______元整。（3）竣工验收合格后支付合同价款的_______%，即人民币_______元整。（4）保修期满后支付合同价款的_______%，即人民币_______元整。四、工期及进度1.本项目工期为_______个月，自合同签订之日起计算。2.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。3.甲方有权对乙方的施工进度进行监督检查，乙方应积极配合。五、质量保证1.乙方保证本项目的施工质量符合国家相关法律法规及行业标准。2.乙方在施工过程中应严格按照设计图纸、施工规范及质量标准进行施工。3.乙方在项目竣工后应向甲方提供竣工资料，包括施工图、施工记录、验收报告等。4.保修期内，乙方负责解决因施工质量问题引起的维修、养护等事宜。六、违约责任1.乙方如未按约定时间完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。2.乙方如未按约定质量完成施工，应承担相应的维修、返工、赔偿等责任。3.甲方如未按约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。七、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同期满后，如双方无异议，可协商续签。3.本合同在下列情况下终止：（1）本合同约定的工期届满，项目验收合格。（2）甲乙双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。（4）其他依法或依约应终止合同的情形。九、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义及引入1.本合同中所称“第三方”是指除甲乙双方以外的其他参与本合同履行的主体，包括但不限于监理方、咨询方、检测方、设计方、材料供应商、分包商等。2.第三方的引入应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。二、第三方职责1.监理方：负责对施工过程进行监督、检查，确保工程质量、进度和安全。2.咨询方：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决施工过程中的技术问题。3.检测方：对施工材料、工程质量等进行检测，确保其符合国家标准。4.设计方：负责项目的施工设计，确保设计方案合理、可行。5.材料供应商：提供符合合同约定要求的施工材料，保证材料质量。6.分包商：负责承担合同中约定由乙方分包的部分工程。三、第三方权利1.监理方有权要求乙方提供施工进度、质量等相关资料。2.咨询方有权要求乙方提供项目相关信息，参与项目决策。3.检测方有权对施工材料、工程质量进行抽样检测。4.设计方有权根据项目实际情况对设计方案进行调整。5.材料供应商有权要求乙方提供材料验收报告。6.分包商有权要求乙方提供施工图纸、技术规范等相关资料。四、第三方义务1.监理方应保证施工进度、质量和安全。2.咨询方应保证提供咨询意见的客观、公正。3.检测方应保证检测结果的准确、可靠。4.设计方应保证设计方案的合理、可行。5.材料供应商应保证材料质量。6.分包商应按照合同约定完成分包工程。五、第三方责任限额1.第三方的责任限额应参照相关法律法规及行业标准确定。2.第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方损失，应承担相应的赔偿责任。3.甲方有权要求第三方赔偿因其违约行为给甲方造成的直接经济损失。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：第三方作为甲乙双方的辅助主体，应服从甲乙双方的安排，履行相关职责。2.第三方与乙方的责任划分：乙方对第三方在履行职责过程中产生的后果承担连带责任，但乙方有权向第三方追偿。3.第三方与其他第三方的关系：第三方之间应相互配合，共同完成项目任务。如因第三方自身原因导致项目受阻，应承担相应的责任。七、第三方介入的变更程序1.甲方或乙方需引入第三方时，应提前_______个工作日书面通知对方。2.双方应就第三方职责、权利和义务进行协商，达成一致意见。3.修改后的合同条款作为本合同的补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、第三方介入的费用1.第三方介入所产生的费用，由甲方承担。2.甲方有权在合同中约定第三方费用的支付方式。3.第三方介入费用应合理、公允，不得高于行业标准。九、争议解决1.第三方介入过程中，甲乙双方及第三方发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、合同生效及终止1.本附加条款作为本合同的补充部分，自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。2.本附加条款与本合同具有同等法律效力。3.本附加条款在合同期满后，如双方无异议，可协商续签。4.本附加条款在下列情况下终止：（1）合同期满。（2）甲乙双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。（4）其他依法或依约应终止合同的情形。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目设计文件：包括施工图纸、设计说明书、设计变更通知等，要求内容完整、清晰，符合国家相关设计规范。2.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等，要求详细、具体，确保施工顺利进行。3.施工合同：本合同文本，要求双方签字（或盖章）后生效。4.施工许可证：证明项目已取得相关部门的批准，允许进行施工。5.材料采购合同：包括材料采购清单、价格、质量要求等，要求材料供应商提供合格证明。6.施工进度报告：包括施工进度、质量、安全等情况，要求每月提交一次。7.施工验收报告：包括施工质量、安全、环保等情况，要求项目完工后提交。8.保修期内的维修记录：包括维修时间、原因、处理措施等，要求记录完整。9.检测报告：包括材料、工程质量检测报告，要求检测机构出具。10.争议解决文件：包括争议解决协议、判决书、仲裁裁决等，要求具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务。（2）乙方施工质量不符合国家相关法律法规及行业标准。（3）乙方未按合同约定支付工程款。（4）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方损失。2.责任认定标准：（1）乙方未按合同约定的时间节点完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同价款的_______%作为违约金。（2）乙方施工质量不符合国家相关法律法规及行业标准，应承担相应的维修、返工、赔偿等责任。（3）乙方未按合同约定支付工程款，应向甲方支付_______%的违约金。（4）第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲方损失，应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例：（1）乙方在施工过程中，发现质量问题，经检测不符合