新版建筑工程施工合同范本

新版建筑工程施工合同范本合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程性质：__________第二条工程承包范围2.1乙方承包范围为：__________2.2工程施工图纸及工程量清单所列的全部内容。第三条工程工期3.1工程总工期：____个月（日历天），自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2乙方应按甲方要求，根据施工进度计划合理安排施工力量，确保工程按时完成。第四条工程质量4.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸及技术要求，确保工程质量达到合同约定的标准。4.2工程质量保修期：____个月，自工程竣工验收合格之日起计算。第五条工程价款5.1工程合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。5.2工程预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付给乙方合同总价款的____%作为预付款。5.3工程进度款：乙方按照甲方批准的施工进度计划完成相应工程量后，甲方按照实际完成工程量的____%支付进度款。5.4工程结算：工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算报告，甲方应在收到报告之日起____个工作日内进行审核，并按照审核结果支付工程结算款。第六条工程变更与索赔6.1工程变更：因甲方原因导致的工程变更，乙方应按照甲方书面通知的要求执行，由此产生的费用由甲方承担。6.2索赔：因乙方原因导致工程延期、质量不符合要求等，乙方应承担相应的违约责任。第七条工程验收7.1工程验收：乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保工程达到验收标准，并配合甲方完成工程验收。7.2工程验收合格后，双方应按照约定办理工程移交手续。第八条违约责任8.1甲方违反合同规定，未按时支付工程款，应按照逾期付款金额的____%向乙方支付违约金。8.2乙方未按合同约定完成工程，应按照未完成工程部分的____%向甲方支付违约金。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同生效及解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2在合同履行过程中，如双方协商一致，可以解除合同。10.3合同解除后，双方应按照约定办理相关手续。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，避免因权利义务不清而产生的纠纷。法律名词解释：权利义务是指合同当事人依据合同约定所享有的权利和承担的义务，是合同法律关系的基本要素。2.工程范围和内容：合同中应详细列明工程的承包范围和施工内容，以防施工过程中出现争议。法律名词解释：承包范围是指合同约定乙方应承担的具体工程内容和工作范围。3.工期约定：合同中应明确工程的总工期和具体的施工进度要求。法律名词解释：工期是指合同当事人约定的完成合同约定范围内的工作所需的时间。4.质量标准：合同中应约定工程的质量标准，确保工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。法律名词解释：质量标准是指对产品或服务质量的要求，是衡量产品质量是否合格的准则。5.工程价款支付：合同中应明确工程价款的支付方式、时间和条件。法律名词解释：工程价款是指乙方完成合同约定的工作后，甲方应支付给乙方的报酬。6.工程变更和索赔：合同中应约定工程变更和索赔的条件、程序和责任。法律名词解释：工程变更是指在合同履行过程中对原合同内容的修改或补充；索赔是指合同当事人因对方违约而要求对方承担违约责任的行为。7.工程验收：合同中应明确工程验收的标准、程序和时间。法律名词解释：工程验收是指对完成工程的质量、数量、安全等指标进行审核和确认的过程。8.违约责任：合同中应约定违约责任的具体条款，明确双方违约时应承担的责任。法律名词解释：违约责任是指合同当事人因违反合同约定而应承担的民事责任。解决办法：1.协商解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。法律名词解释：协商解决是指合同当事人通过对话、讨论等方式达成共识，解决合同争议的方法。2.诉讼解决：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词解释：诉讼解决是指合同当事人通过向法院提起诉讼，请求法院对合同争议作出判决或裁定的方法。特殊应用场合及补充条款：1.场合：若工程项目涉及环保要求特别高的区域，比如自然保护区或历史文化名城。补充条款：双方应增加关于环保要求的特别条款，例如：“鉴于本工程位于环保要求严格的区域，乙方需确保施工过程中符合国家及地方的环保法规，采取有效措施保护生态环境和文化遗产。如有违反，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿因此造成的损失。”2.场合：工程项目位于地震多发区域，对建筑的安全性能要求极高。补充条款：可增加关于抗震设防的特殊要求，比如：“考虑到本工程位于地震多发区域，乙方必须按照国家最高的抗震设防标准进行设计和施工。乙方需提供详细的抗震设计方案，并接受甲方及相关部门的审核。”3.场合：工程项目涉及到重要的公共安全设施，如学校、医院等。补充条款：可以加入关于公共安全的补充条款，例如：“鉴于本工程为公共安全重要设施，乙方在施工过程中必须采取严格的安全措施，确保施工安全。乙方还需定期对施工现场进行安全检查，并向甲方报告安全状况。”合同所需附件列表：1.工程施工图纸及设计文件2.工程量清单3.工程预算书4.工程质量保证书5.工程安全防护措施方案6.工程环保措施方案7.工程验收报告8.双方授权代