2025年度数据中心固定施工合同（含精密空调系统）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心固定施工合同（含精密空调系统）本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度数据中心固定施工合同（含精密空调系统）甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方数据中心固定施工项目（含精密空调系统）的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_____________________________1.2工程地点：_____________________________1.3工程内容：数据中心固定施工（含精密空调系统）1.4工程规模：_____________________________1.5工程总投资：人民币_____元整（大写：_____________________________）二、工程范围及内容2.1工程范围：（1）数据中心基础设施施工；（2）精密空调系统设计、安装、调试；（3）其他相关配套设施的施工。2.2工程内容：（1）数据中心基础设施施工：土建工程；电气工程；水暖工程；网络工程；监控系统工程；防火系统工程；防雷系统工程；安全防范系统工程；其他配套设施工程。（2）精密空调系统：空调主机及配件的采购、安装、调试；冷却塔及配件的采购、安装、调试；水泵及配件的采购、安装、调试；冷却水系统及配件的采购、安装、调试；气体灭火系统及配件的采购、安装、调试；其他相关配套设施的施工。三、工期及进度3.1工程总工期：____个月。3.2工程进度安排：（1）土建工程：____个月；（2）电气工程：____个月；（3）水暖工程：____个月；（4）网络工程：____个月；（5）监控系统工程：____个月；（6）防火系统工程：____个月；（7）防雷系统工程：____个月；（8）安全防范系统工程：____个月；（9）其他配套设施工程：____个月。四、工程费用及支付方式4.1工程费用总额：人民币_____元整（大写：_____________________________）4.2工程费用支付方式：（1）合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币_____元整（大写：_____________________________）作为预付款；（2）工程进度达到约定节点，甲方按实际完成工程量的____%支付进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方在接到乙方提交的竣工结算资料后____个工作日内支付竣工结算款；（4）质保金：工程竣工验收合格后，甲方按工程总造价的____%支付质保金，质保期满后无质量问题，甲方无息退还乙方。五、工程质量及验收5.1工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和国家验收标准。5.2工程验收：（1）工程竣工验收由甲乙双方共同组织，邀请相关部门参加；（2）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付竣工结算款；（3）如工程竣工验收不合格，乙方应在接到通知后____个工作日内整改，整改合格后方可进行第二次验收。六、合同履行6.1甲方应按照合同约定，按时支付工程费用；6.2乙方应按照合同约定，按时完成工程进度，确保工程质量；6.3双方应严格按照合同约定，履行各自的权利和义务。七、违约责任7.1甲方违约责任：（1）甲方未按时支付工程费用的，应向乙方支付____%的违约金；（2）甲方擅自变更工程内容、工期或增加工程量的，应向乙方支付____%的违约金；（3）甲方未按时验收工程的，应向乙方支付____%的违约金。7.2乙方违约责任：（1）乙方未按时完成工程进度的，应向甲方支付____%的违约金；（2）乙方未按约定保证工程质量，导致工程不合格的，应承担相应的赔偿责任；（3）乙方擅自变更工程内容、工期或增加工程量的，应向甲方支付____%的违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；8.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中所称“第三方”是指除甲乙双方以外的，参与本合同项目实施、管理、咨询、监理、检测、验收等活动的任何个人或组织。（1）设计单位；（2）监理单位；（3）施工图审查机构；（4）工程检测机构；（5）工程验收机构；（6）项目管理公司；（7）咨询机构；（8）其他经甲乙双方认可的第三方。二、第三方介入的目的及方式2.1第三方介入的目的是为了保证工程质量和安全，提高施工效率，确保工程按期完成。2.2第三方介入的方式：（1）设计单位：负责工程的设计工作，确保设计方案的合理性和可行性；（2）监理单位：负责对工程施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合要求；（3）施工图审查机构：负责对施工图纸进行审查，确保施工图纸的合规性；（4）工程检测机构：负责对工程材料、设备、施工质量进行检测，确保其符合相关标准；（5）工程验收机构：负责对工程进行竣工验收，确保工程符合设计要求和国家标准；（6）项目管理公司：负责对工程项目的整体管理，协调各方关系，确保工程顺利进行；（7）咨询机构：负责对工程项目提供专业咨询，协助甲乙双方解决施工过程中遇到的问题。三、第三方的责任及权利3.1第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保工程质量和安全；（2）第三方应遵守国家法律法规和行业规范，不得有违法行为；（3）第三方应配合甲乙双方的工作，及时提供相关资料和信息；（4）第三方应承担因自身原因导致的工程损失和责任。3.2第三方的权利：（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息；（2）第三方有权对工程进行监督和检查，并提出整改意见；（3）第三方有权要求甲乙双方对工程进行整改，直至符合要求；（4）第三方有权要求甲乙双方承担因自身原因导致的工程损失和责任。四、第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：（1）设计单位：因设计问题导致的工程损失，责任限额为设计费总额的____%；（2）监理单位：因监理问题导致的工程损失，责任限额为监理费总额的____%；（3）施工图审查机构：因审查问题导致的工程损失，责任限额为审查费总额的____%；（4）工程检测机构：因检测问题导致的工程损失，责任限额为检测费总额的____%；（5）工程验收机构：因验收问题导致的工程损失，责任限额为验收费总额的____%；（6）项目管理公司：因项目管理问题导致的工程损失，责任限额为项目管理费总额的____%；（7）咨询机构：因咨询问题导致的工程损失，责任限额为咨询费总额的____%；（8）其他第三方：因自身原因导致的工程损失，责任限额为合同约定金额的____%。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：（1）第三方应接受甲方的委托，按照合同约定履行职责；（2）甲方有权对第三方的工作进行监督和检查，并提出整改意见；（3）甲方有权要求第三方承担因自身原因导致的工程损失和责任。5.2第三方与乙方的关系：（1）第三方应配合乙方的工作，确保工程施工顺利进行；（2）乙方有权对第三方的工作进行监督和检查，并提出整改意见；（3）乙方有权要求第三方承担因自身原因导致的工程损失和责任。5.3第三方与其他第三方的关系：（1）各第三方之间应相互配合，共同确保工程质量和安全；（2）各第三方之间应明确各自的责任和权利，避免责任不清；（3）各第三方之间发生争议时，应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。六、变更及终止6.1本合同中第三方的介入、变更或终止，应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。6.2第三方的介入、变更或终止，不影响本合同其他条款的效力。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；8.2本合同补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范详细要求：包含所有设计图纸、施工图纸、设备清单、技术规范、操作手册等。说明：工程图纸及技术规范是施工过程中不可或缺的依据，乙方在施工前应仔细核对图纸及技术规范，确保施工质量。2.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、人员配置、材料设备计划、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方应按照组织设计进行施工，确保工程进度和质量。3.工程量清单详细要求：列出工程项目的具体内容、工程量、单价、总价等。说明：工程量清单是计算工程费用的重要依据，甲方应严格按照清单进行支付。4.工程预算书详细要求：详细列出工程项目的预算金额、费用构成、资金来源等。说明：工程预算书是工程投资的重要文件，甲方应按照预算书进行投资控制。5.施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、工程范围、工期、费用、质量、验收、违约责任等内容。说明：施工合同是甲乙双方签订的具有法律效力的文件，双方应严格遵守合同约定。6.验收报告详细要求：包括工程竣工验收的时间、地点、参与人员、验收结果、整改意见等。说明：验收报告是工程竣工验收的重要文件，甲方应按照报告进行验收。7.质量保证书详细要求：包括工程材料、设备、施工质量保证期限、保修内容等。说明：质量保证书是工程保修的重要依据，乙方应按照保证书进行保修。8.付款凭证详细要求：包括付款时间、金额、收款人、付款方式等。说明：付款凭证是工程付款的重要依据，甲方应按照凭证进行付款。9.其他相关文件详细要求：包括但不限于政府审批文件、招投标文件、变更通知、补充协议等。说明：其他相关文件是合同履行过程中产生的文件，甲乙双方应妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按时支付工程费用的，应向乙方支付____%的违约金；示例：甲方应在合同约定的付款时间内支付工程款，如逾期支付，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。（2）擅自变更工程内容、工期或增加工程量的，应向乙方支付____%的违约金；示例：甲方若需变更工程内容、工期或增加工程量，应提前通知乙方，并经双方协商一致后签订变更协议，否则应向乙方支付变更部分金额的____%作为违约金。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按时完成工程进度的，应向甲方支付____%的违约金；示例：乙方应在合同约定的工期内完成工程，如逾期完成，应向甲方支付逾期工期金额的____%作为违约金。（2）未按约定保证工程质量，导致工程不合格的，应承担相应的赔偿责任；示例：乙方应在施工过程中严格按照设计要求和质量标准进行施工，如因乙方原因导致工程不合格，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。（3）擅自变更工程内容、工期或增加工程量的，应向甲方支付_