2025年度智能建筑一体化工程总承包施工补充协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智能建筑一体化工程总承包施工补充协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度智能建筑一体化工程总承包施工补充协议甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______一、工程范围及内容______________二、工程进度及节点______________三、合同价款及支付方式______________四、工程质量及验收1.增加的工程内容，乙方应保证施工质量符合国家及行业标准。_______五、知识产权及保密1.乙方在施工过程中，应尊重甲方的知识产权，不得擅自使用或泄露甲方的技术秘密。2.双方对本协议内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。六、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他1.本补充协议作为《2025年度智能建筑一体化工程总承包施工合同》的附件，具有同等法律效力。2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。3.本补充协议一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______附件：1.增加的工程内容明细表2.工程进度计划表3.工程价款计算明细表4.工程验收标准及程序表第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本补充协议中，“第三方”指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、检测机构等。二、第三方介入的目的及方式1.第三方介入的目的：为确保工程顺利进行，提高工程质量，降低风险，根据工程需要，甲乙双方可邀请第三方参与项目的某一方面或全过程。（1）提供专业咨询服务；（2）进行工程监理；（3）进行工程设计；（4）进行工程检测；（5）其他经甲乙双方认可的介入方式。三、第三方的责任及权利1.第三方的责任：（1）第三方应按照甲乙双方的要求，提供真实、准确、完整的资料和报告；（2）第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准；（3）第三方应按照合同约定，按时完成工作，确保工程质量；（4）第三方应承担因自身原因导致的工作失误、延误或损失的责任。2.第三方的权利：（1）第三方有权获得合同约定的报酬；（2）第三方有权要求甲方、乙方提供必要的工作条件和资料；（3）第三方有权对项目实施过程中的问题提出意见和建议；（4）第三方有权要求甲方、乙方对违反合同的行为采取措施。四、第三方责任限额1.第三方在履行本协议过程中，因自身原因导致的工作失误、延误或损失，其责任限额为：_______2.甲方、乙方应根据第三方的专业能力、服务质量等因素，合理确定第三方的责任限额。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系，应按照本补充协议及相关法律法规的规定执行。2.甲方、乙方与第三方在项目实施过程中的责任划分如下：（1）甲方负责项目的整体协调和管理，确保项目按期、按质完成；（2）乙方负责具体施工，按照甲方、第三方的要求，保证工程质量；（3）第三方根据合同约定，提供专业服务，对项目实施过程中的问题提出意见和建议。3.甲方、乙方与第三方之间因合同履行产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、第三方变更及退出1.甲方、乙方在项目实施过程中，如需更换第三方，应提前_______个工作日书面通知对方，并经对方同意后方可更换。2.第三方在履行本协议过程中，如需退出项目，应提前_______个工作日书面通知甲方、乙方，并按照合同约定承担相应的责任。3.甲方、乙方在接到第三方退出通知后，应及时协商确定替代方或调整项目实施方案。七、其他1.本补充协议作为《2025年度智能建筑一体化工程总承包施工补充协议》的附件，具有同等法律效力。2.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。3.本补充协议一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______附件：1.第三方资质证明文件2.第三方服务内容明细表3.第三方责任限额约定表第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目立项批准文件：证明项目已获得相关部门的批准。2.项目可行性研究报告：详细说明项目的可行性、投资估算、资金筹措方案等。3.工程设计文件：包括施工图设计、设备选型图、材料清单等。4.施工组织设计：详细说明施工方案、进度安排、质量保证措施等。5.合同签订文件：包括本补充协议、主合同、附件等。6.第三方资质证明文件：包括第三方营业执照、资质证书、相关许可证等。7.第三方服务内容明细表：详细列出第三方提供的服务内容及费用。8.第三方责任限额约定表：明确第三方的责任限额及违约责任。9.工程进度计划表：详细列出各阶段的施工进度及时间节点。10.工程价款计算明细表：详细列出各阶段的工程价款及支付方式。11.工程验收标准及程序表：明确工程验收的标准、程序及责任。12.甲方、乙方及第三方之间的沟通记录：包括会议纪要、函件、邮件等。13.工程变更记录：详细记录工程变更的内容、原因、审批过程等。14.工程质量问题处理记录：详细记录工程质量问题的发现、处理过程及结果。15.工程事故处理记录：详细记录工程事故的发生、原因、处理过程及结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方违约行为：未按约定支付工程款；未按约定提供施工场地、材料、设备等；未按约定完成工程验收；其他违反合同约定的行为。（2）乙方违约行为：未按约定完成施工任务；施工质量不符合约定；未按约定进行工程验收；其他违反合同约定的行为。（3）第三方违约行为：未按约定提供专业服务；服务质量不符合约定；未按约定完成工作；其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：（1）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未付款项的_______%计算。甲方未按约定提供施工场地、材料、设备等，导致乙方工期延误，甲方应赔偿乙方相应的损失。（2）乙方违约责任：乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期总价的_______%计算。乙方施工质量不符合约定，应承担返工、修复等费用，并赔偿甲方相应的损失。（3）第三方违约责任：第三方未按约定提供专业服务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方、乙方因第三方违约造成的损失。3.违约示例说明：（1）甲方违约示例：甲方未按约定支付工程款，导致乙方停工，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因停工造成的损失。（2）乙方违约示例：乙方施工质量不符合约定，导致工程无法验收，乙方应承担返工、