2025年度国际数据中心建设合同范本（设计与施工一体化）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度国际数据中心建设合同范本（设计与施工一体化）本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于：1.甲方需要进行国际数据中心建设，以提高数据处理能力和信息安全性。2.乙方具备国际数据中心建设的设计与施工一体化能力，愿意为甲方提供相关服务。为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。第一条合同标的（1）数据中心设计方案，包括但不限于建筑、结构、电气、网络、消防、安防、给排水、暖通空调等；（2）数据中心建设施工，包括但不限于土建、设备安装、调试、验收等；（3）数据中心运维服务，包括但不限于日常维护、故障处理、升级改造等。第二条设计与施工2.1乙方应根据甲方需求，在合同签订后____个工作日内完成数据中心设计方案，并提交甲方审核。2.2甲方对乙方提交的设计方案进行审核，如有修改意见，乙方应在____个工作日内完成修改。2.3设计方案经甲方审核通过后，乙方负责组织施工，确保工程质量和进度。2.4施工过程中，乙方应严格按照设计方案、国家相关法律法规和行业标准进行施工。2.5施工过程中，乙方应积极配合甲方进行工程验收。第三条工程进度与质量3.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按期交付。3.2乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。3.3工程质量验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。3.4甲方有权对工程进行质量监督，对不合格部分有权要求乙方返工。第四条合同价款与支付方式4.1本合同总价为人民币_______元整（大写：_______元整）。4.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价_____%作为预付款；（2）设计方案通过甲方审核后，甲方支付合同总价_____%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价_____%作为验收款；（4）工程保修期满后，甲方支付合同总价_____%作为保修金。第五条保修与售后服务5.1乙方对工程进行____年质保，在质保期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应免费进行维修、更换。5.2乙方应在工程交付后____个工作日内，向甲方提供完善的售后服务。5.3售后服务内容包括但不限于：（1）日常维护；（2）故障处理；（3）升级改造；（4）技术支持。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付_____%的违约金。6.3乙方未按约定完成工程进度，应向甲方支付_____%的违约金。6.4乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。7.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第八条合同生效与终止8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同后，本合同终止。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。9.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义.1本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于但不限于中介方、监理方、咨询方、供应商、分包商、承包商等。二、第三方介入的目的和范围.2第三方介入的目的是为了提高项目效率、确保工程质量、降低风险、提供专业意见等。（1）项目咨询：提供项目管理、技术、法律等方面的专业意见；（2）监理服务：对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求；（3）分包管理：对分包商进行管理，确保其履行合同义务；（4）供应商管理：对供应商进行管理，确保其提供的产品和服务符合合同要求；（5）其他服务：根据项目需要，提供其他专业服务。三、第三方介入的程序（1）甲方或乙方根据项目需要，提出第三方介入的需求；（2）双方协商确定第三方介入的方、范围、期限和费用；（3）甲方或乙方与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务；（4）第三方按照协议履行职责，甲方或乙方对第三方的工作进行监督。四、第三方的责任和权利.5第三方的责任：（1）第三方应按照协议约定履行职责，确保其工作符合合同要求；（2）第三方应对其工作过程中产生的任何损失或损害承担责任；（3）第三方应遵守国家法律法规和行业标准，确保其工作不违反相关法律法规。.6第三方的权利：（1）第三方有权获得合同约定的报酬；（2）第三方有权要求甲方或乙方提供必要的协助和支持；（3）第三方有权要求甲方或乙方对其工作过程中遇到的问题进行解释和解决。五、第三方责任限额.7第三方的责任限额如下：（1）第三方因自身原因导致项目损失，其赔偿金额不超过合同总价的_____%；（2）第三方因违反法律法规导致项目损失，其赔偿金额由第三方自行承担；（3）第三方因不可抗力导致项目损失，其责任免除。六、第三方与其他各方的划分.8第三方与其他各方的划分如下：（1）甲方与第三方之间的关系由双方签订的协议约定；（2）乙方与第三方之间的关系由双方签订的协议约定；（3）第三方与项目其他各方之间的关系由本合同和相关协议约定。七、第三方的变更和退出（1）甲方或乙方提出第三方变更或退出需求；（2）双方协商确定变更或退出的具体方案；（3）甲方或乙方与第三方签订变更或退出协议，明确各方的权利和义务；（4）第三方按照协议约定变更或退出。八、保密条款.10第三方在介入项目过程中，应遵守保密条款，不得泄露甲方、乙方或其他项目参与方的商业秘密和技术秘密。九、争议解决.11第三方与其他各方的争议，应按照本合同第七条“争议解决”条款执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1附件一：数据中心设计方案说明：包含建筑、结构、电气、网络、消防、安防、给排水、暖通空调等设计方案图纸及说明。.2附件二：工程进度计划说明：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的里程碑节点。.3附件三：质量标准及验收规范说明：列出工程各分项工程的质量标准及验收规范，参照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。.4附件四：合同价款支付计划说明：详细列出合同价款的支付节点、金额及支付方式。.5附件五：第三方介入协议说明：列出第三方介入的方、范围、期限、费用以及各方的权利和义务。.6附件六：保密协议说明：规定双方在项目执行过程中对商业秘密和技术秘密的保密义务。.7附件七：保修服务协议说明：详细列出保修期限、范围、方式及责任承担。.8附件八：争议解决机制说明：规定双方在发生争议时采取的解决方式，包括协商、调解、仲裁等。.9附件九：不可抗力事件处理办法说明：规定在发生不可抗力事件时，双方应采取的措施及责任划分。.10附件十：其他相关文件说明：包括但不限于法律法规、行业标准、项目相关资料等。说明二：违约行为及责任认定：.11违约行为及责任认定标准：.11.1甲方违约行为及责任认定：甲方未按约定支付合同价款，应向乙方支付_____%的违约金；甲方未按约定提供工程图纸、资料等，导致工程进度延误，乙方有权要求甲方支付_____%的延误工期违约金；甲方未按约定提供施工场地，导致工程无法正常进行，乙方有权要求甲方支付_____%的延误工期违约金。.11.2乙方违约行为及责任认定：乙方未按约定完成工程进度，应向甲方支付_____%的违约金；乙方未按约定保证工程质量，应承担相应的赔偿责任；乙方未按约定履行保修义务，应承担相应的赔偿责任。.11.3第三方违约行为及责任认定：第三方未按协议约定履行职责，应承担相应的违约责任；第三方因自身原因导致项目损失，其赔偿金额不超过合同总价的_____%；第三方因违反法律法规导致项目损失，其赔偿金额由第三方自行承担。.11.4示例说明：甲方未按约定支付进度