2025年度工程监理咨询服务合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程监理咨询服务合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（监理方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要进行______项目的工程监理服务，乙方同意为甲方提供该项目的工程监理服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、监理范围及内容（1）对施工图设计、施工组织设计、施工方案等进行审查，确保其符合国家有关法律法规、规范和标准；（2）对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督管理；（3）对施工过程中的变更、索赔、争议等进行处理；（4）对施工过程中的合同、资料、档案等进行管理；（5）对施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面进行验收；（6）对施工过程中的合同履行情况进行监督；（7）对施工过程中的设计变更、工程洽商等进行审核；（8）对施工过程中的质量事故、安全事故等进行调查和处理。2.监理内容：（1）对施工图设计、施工组织设计、施工方案等进行审查，提出审查意见；（2）对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查，发现问题及时通知施工单位整改；（3）对施工过程中的变更、索赔、争议等进行处理，提出处理意见；（4）对施工过程中的合同、资料、档案等进行管理，确保其完整、准确、及时；（5）对施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面进行验收，提出验收意见；（6）对施工过程中的合同履行情况进行监督，确保合同各方履行合同义务；（7）对施工过程中的设计变更、工程洽商等进行审核，提出审核意见；（8）对施工过程中的质量事故、安全事故等进行调查和处理，提出处理意见。二、监理期限1.本合同监理期限自______年______月______日至______年______月______日止。2.如因特殊情况需要延长监理期限，经双方协商一致，可签订补充协议。三、监理费用及支付方式1.乙方监理费用为人民币______元（大写：______元整）。2.监理费用支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方监理费用的______%作为预付款；（2）监理期限过半后，甲方支付乙方监理费用的______%作为中期付款；（3）监理期限结束后，甲方支付乙方监理费用的______%作为尾款。四、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）按照合同约定支付监理费用；（2）提供必要的施工图纸、资料、档案等；（3）配合乙方进行监理工作；（4）对乙方提出的监理意见予以采纳；（5）对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督管理。2.乙方权利与义务：（1）按照合同约定提供监理服务；（2）对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查；（3）对施工过程中的变更、索赔、争议等进行处理；（4）对施工过程中的合同、资料、档案等进行管理；（5）对施工过程中的技术、质量、安全、环保等方面进行验收；（6）对施工过程中的合同履行情况进行监督；（7）对施工过程中的设计变更、工程洽商等进行审核；（8）对施工过程中的质量事故、安全事故等进行调查和处理。五、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按约定支付监理费用的，应向乙方支付______%的违约金；（2）未提供必要的施工图纸、资料、档案等的，应承担相应的责任。2.乙方违约责任：（1）未按约定提供监理服务的，应向甲方支付______%的违约金；（2）未对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查的，应承担相应的责任。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.本合同争议解决方式为：____________________。七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.中介方：为甲方提供信息、推荐或协助乙方提供监理服务的第三方。2.技术支持方：为监理工作提供技术支持、咨询或检测服务的第三方。3.质量检测方：对施工质量进行检测、评估的第三方。4.安全评估方：对施工安全进行评估、检测的第三方。5.法律顾问：为合同双方提供法律咨询、争议解决服务的第三方。二、第三方介入条件1.甲方或乙方在履行本合同时，如认为有必要引入第三方提供相关服务，应提前向对方书面通知，并经双方同意。2.第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则，不得损害甲乙双方的合法权益。三、第三方责任限额1.第三方介入后，其责任限额由甲乙双方另行协商确定，并在合同中明确约定。（1）第三方因自身原因导致监理服务出现失误，给甲方造成的损失；（2）第三方因自身原因导致监理服务延误，给甲方造成的损失；（3）第三方因自身原因导致监理服务中断，给甲方造成的损失；（4）第三方因自身原因导致监理服务质量不达标，给甲方造成的损失。3.第三方责任限额的具体金额由甲乙双方在合同中约定，并在合同签订前书面通知对方。四、第三方责权利1.第三方权利：（1）根据合同约定，获得相应的报酬；（2）在合同履行过程中，享有知情权、参与权、建议权；（3）在合同履行过程中，享有合同约定的其他权利。2.第三方义务：（1）按照合同约定，提供优质、高效的监理服务；（2）遵守国家法律法规、规范和标准；（3）保守甲乙双方的商业秘密；（4）在合同履行过程中，承担相应的责任。3.第三方责任：（1）因第三方原因导致监理服务出现失误，给甲方造成的损失，由第三方承担相应的责任；（2）因第三方原因导致监理服务延误、中断或质量不达标，给甲方造成的损失，由第三方承担相应的责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方作为监理服务的提供方，与甲方形成委托与被委托关系；（2）甲方有权要求第三方按照合同约定提供监理服务，并对第三方提供的服务进行监督；（3）甲方有权要求第三方在合同履行过程中，遵守国家法律法规、规范和标准。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方作为监理服务的提供方，与乙方形成委托与被委托关系；（2）乙方有权要求第三方按照合同约定提供监理服务，并对第三方提供的服务进行监督；（3）乙方有权要求第三方在合同履行过程中，遵守国家法律法规、规范和标准。3.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方作为监理服务的提供方，与甲乙双方形成共同参与监理工作的关系；（2）甲乙双方应共同监督第三方提供的服务，确保监理工作的顺利进行；（3）甲乙双方应共同承担第三方因自身原因导致的损失。六、变更与解除1.第三方介入后，如因特殊原因需要变更或解除本合同，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。2.第三方介入后，如因第三方原因导致监理服务无法继续，甲乙双方有权解除本合同，并要求第三方承担相应的责任。七、争议解决1.第三方介入后，如甲乙双方或第三方之间发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.本合同争议解决方式为：____________________。八、其他约定1.本合同未尽事宜，甲乙双方可根据实际情况，在合同中另行约定。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲：详细说明监理工作的范围、内容、方法和程序。2.监理计划：包括监理工作的进度安排、人员安排、资源配置等。3.监理日志：记录监理过程中的重要事件、发现的问题及处理措施。4.施工图纸及技术文件：包括施工图、设计变更、施工组织设计等。5.施工单位资质证明：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证等。6.施工单位人员资质证明：包括项目经理、技术负责人、施工员等资格证书。7.施工单位设备清单：包括施工设备、检测设备、安全防护设备等。8.施工单位材料清单：包括主要材料、辅助材料、周转材料等。9.施工单位施工进度计划：包括施工阶段、施工顺序、施工时间等。10.施工单位质量保证体系文件：包括质量管理制度、质量检验标准等。11.施工单位安全生产管理制度：包括安全生产责任制、安全操作规程等。12.施工单位环境保护措施：包括废水、废气、噪声等污染治理措施。13.施工单位施工合同：包括施工合同的主要内容、双方权利义务等。14.施工单位验收报告：包括工程质量验收、安全验收等。15.第三方检测报告：包括质量检测、安全检测等。16.争议解决文件：包括争议解决协议、调解书、判决书等。说明要求：2.附件内容应符合国家相关法律法规、规范和标准。3.附件应作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按约定支付监理费用的，应向乙方支付______%的违约金。（2）未提供必要的施工图纸、资料、档案等的，应承担相应的责任。示例：甲方未在约定时间内提供施工图纸，导致监理工作延误，甲方应向乙方支付______元违约金。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按约定提供监理服务的，应向甲方支付______%的违约金。（2）未对施工过程中的质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查的，应承担相应的责任。示例：乙方在监理过程中未发现施工质量问题，导致工程质量不合格，乙方应向甲方支付______元违约金。3.第三方违约行为及责任认定：（1）第三方未按约定提供监理服务的，应向甲方支付______%的违约金。（2）第三方因自身原因导致监理服务出现失误，给甲方造成的损失，由第三方承担相应的责任。示例：第三方在监理过程中未发现施工安全隐患，导致安全事故