2025室外市政及附属工程合同范本

合同编号：第一条工程内容1.1本工程包括但不限于：（具体工程内容详细列举）。1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法规、标准、规范进行施工。第二条工程质量2.1乙方应保证本工程的施工质量，达到（质量标准）的要求。2.2乙方应承担由于施工原因造成的质量问题的修复责任。第三条工程进度3.1乙方应按照甲方提供的施工组织设计方案和施工进度计划进行施工。3.2乙方如因特殊情况需要调整施工进度，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可调整。第四条合同价格4.1本合同的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。4.2乙方在合同签订后应向甲方提交施工预算，经甲方批准后据此进行施工。第五条付款方式及进度5.1本合同的付款方式为（付款方式，如：进度付款、竣工付款等）。5.2付款进度按照乙方实际完成工程量的%进行支付。第六条违约责任6.1乙方如未按照合同约定的质量、进度完成工程，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。6.2甲方如未按照合同约定支付工程款，乙方有权按照合同约定追究甲方的违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.工程变更：在工程施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等情况，乙方应及时与甲方沟通，并按照甲方的要求进行调整。若导致工程价款增减，双方应协商确定调整后的合同价款。2.工程延期：由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。若因甲方原因导致工程延期，甲方应根据实际情况给予乙方相应的补偿。3.工程质量：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿甲方造成的损失。4.合同履行：乙方应按照合同约定的工期、质量、进度等要求履行合同义务。若乙方未能履行合同义务，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.工程：指本合同约定的室外市政及附属工程。4.合同价：指双方约定的完成本工程所需支付的金额。5.工程量：指本合同约定的工程施工过程中所需完成的工程量。6.质量标准：指本合同约定的工程质量要求。7.工期：指双方约定的完成本工程所需的时间。8.违约责任：指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商或法律途径予以解决的方式。应用场合：1.适用于甲方（如政府机构、企事业单位等）与乙方（施工单位）之间的室外市政及附属工程合同签订。2.适用于各类工程项目，如道路、桥梁、给排水、绿化、照明等市政工程及其附属设施的建设。补充条款：1.工程变更条款：包括设计变更、工程量增减等情况下合同价款的调整方式。2.工程延期条款：包括延期原因、延期时间、违约责任及补偿办法等。3.工程质量保障条款：包括质量标准、检测方法、质量保证措施等。4.安全生产条款：包括安全生产责任、安全措施、事故处理等。5.环境保护条款：包括环境保护责任、环保措施、环保验收等。6.保密条款：包括双方在合同履行过程中所涉及的保密信息的内容、保密期限、违约责任等。7.争议解决条款：包括友好协商、调解、仲裁或诉讼等解决争议的方式。附