2025医院疗养公寓建设工程施工合同

合同编号：甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为进行2025医院疗养公寓建设工程，需要乙方提供施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本工程的名称为：2025医院疗养公寓建设工程。1.2工程地点为：。1.3工程内容具体包括但不限于：。第二条工程进度2.1工程计划开工日期为：。2.2工程计划竣工日期为：。2.3乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程。第三条工程质量3.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，保证工程质量。3.2工程质量标准为：。第四条工程造价及支付方式4.1工程总造价为：元（大写：元整）。4.2甲方支付工程进度款的比例为：。4.3支付方式为：。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照的标准向甲方支付违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照的标准向乙方支付滞纳金。第六条争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发包方）：乙方（承包方）：签订日期：注意事项及解决办法：1.工程进度延误：注意事项：乙方需按照约定的工程进度计划完成工程，避免工程进度延误。解决办法：如果乙方因特殊情况无法按时完成工程，应及时与甲方沟通，协商调整工程进度计划。如果甲方因故导致工程进度延误，应按照约定的比例支付乙方违约金。2.工程质量问题：注意事项：乙方需保证工程质量，符合国家和行业的相关标准、规范。解决办法：甲方有权对工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，应及时通知乙方进行整改。乙方应在甲方要求的时间内整改到位，确保工程质量符合标准。3.工程款项支付：注意事项：甲方应按照约定的时间和比例支付工程进度款，乙方应按照约定完成工程。解决办法：甲方未按时支付工程款的，应按照约定的滞纳金标准向乙方支付滞纳金。乙方未按照约定时间完成工程的，应按照约定的违约金标准向甲方支付违约金。4.合同争议解决：注意事项：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。解决办法：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托乙方进行工程建设的单位或个人。2.承包方（乙方）：指承担工程建设的单位或个人。3.工程进度：指工程按照约定的时间节点和顺序进行施工的过程。4.工程质量：指工程符合国家和行业相关标准、规范的程度。5.工程造价：指工程建设的全部费用。6.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向对方支付的金钱赔偿。7.滞纳金：指甲方未按照约定时间支付工程款时，按照约定向乙方支付的违约金。8.争议解决：指双方因履行合同发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于甲方（发包方）与乙方（承包方）之间就2025医院疗养公寓建设工程达成一致，需要签订正式施工合使用。2.适用于双方就工程内容、进度、质量、造价、违约责任等主要条款达成一致，需要明确双方权利和义务时使用。3.适用于双方在工程实施过程中，需要对工程进度、质量、造价等进行监督和检查，以及处理可能出现的争议和问题时使用。补充条款：1.环境保护条款：双方应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施，防止污染和损害环境。如乙方在施工过程中违反环境保护法律法规，导致环境污染或损害，应承担相应的法律责任。2.安全生产条款：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。如乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并按照甲方要求采取有效措施，防止事故扩大。3.知识产权保护条款：双方应尊重并保护对方的知识产权。如乙方在施工过程中使用甲方的技术秘密或商业秘密，应签订保密协议，明确保密义务和违约责任。4.不可抗力条款：如因不可抗力原因导致工程无法按约定进度进行，双方应协商调整工程进度计划。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、社会事件等。附件列表：1.工程设计文件2.施