2025建设工程施工劳务承包合同_第1页
2025建设工程施工劳务承包合同_第2页
2025建设工程施工劳务承包合同_第3页
2025建设工程施工劳务承包合同_第4页
2025建设工程施工劳务承包合同_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:一、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5工程总价:二、劳务内容2.1乙方承担本工程的(具体工作内容)劳务工作。2.2乙方应按照甲方的要求,提供合格的劳务人员,并保证劳务人员的素质和能力符合工程要求。2.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规和标准进行施工,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。三、劳务费用及支付3.1双方确认,本工程的劳务费用为人民币元(大写:元整)。3.2乙方完成合同约定的劳务工作后,甲方应在验收合格后日内支付劳务费用。3.3支付方式为(现金、转账等)。四、工期及质量4.1双方确认,本工程的工期为日。4.2乙方应保证工程质量,确保工程验收合格。如工程验收不合格,乙方应负责整改,直至验收合格为止。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起至工程验收合格之日止。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。6.2乙方如未能按约定时间完成工程,应按逾期天数向甲方支付逾期违约金,具体金额双方另行约定。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:签订日期:注意事项:1.合同双方应确保提供的信息真实准确,包括但不限于工程名称、地点、内容、规模、总价等。解决办法:双方应进行充分的沟通和核实,确保合同内容的准确性。2.乙方应提供符合工程要求的劳务人员,并保证其素质和能力。解决办法:乙方应进行严格的人员筛选和培训,确保劳务人员的合格性。3.乙方应严格按照法律法规和标准进行施工,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。解决办法:乙方应制定详细的施工计划和安全管理措施,并定期进行质量、安全检查。4.双方应严格按照约定的工期和质量要求履行合同。解决办法:双方应设立专门的项目管理团队,对工程进度和质量进行全程监控和管理。5.双方应对合同履行过程中所获悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。解决办法:双方签订保密协议,明确保密内容和期限,并采取相应的保密措施。6.如一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失,应承担违约责任。解决办法:双方应严格按照合同约定履行义务,如有违约行为,应承担相应的违约责任。7.如在履行合同过程中发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.合同法:是调整平等主体之间合同关系的法律规范总称,包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法:是调整建筑活动中各方主体之间关系的法律规范总称,包括建筑工程的规划、设计、施工、验收等方面的规定。3.劳务承包:是指承包方承担发包方指定的某项工程的劳务工作,并按照约定的标准和方式支付劳务费用的一种合同关系。4.工期:是指合同约定的工程完成的期限。5.质量:是指工程符合法律、法规、标准和设计要求的状态。6.违约金:是指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。7.保密协议:是指双方约定对合同履行过程中所获悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密的协议。8.管辖权:是指法院对某一特定案件的审理权。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、装修工程等。2.适用于发包方(甲方)与承包方(乙方)之间的劳务承包合作。3.适用于工程规模、内容、进度等双方协商一致的建设工程。补充条款:1.工程变更:如工程内容、规模、进度等发生变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。2.不可抗力:因不可抗力导致工程无法正常进行,双方应协商解决,并根据实际情况调整工期和费用。3.保险:乙方应按国家规定为工程劳务人员购买工伤保险,并承担相应费用。4.环境保护:乙方应遵守国家环保法规,确保工程施工过程中的环境保护。5.工程验收:双方应共同参与工程验收,验收合格后方可支付劳务费用。6.争议解决:如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论