2025年度建筑垃圾处理工程挂靠施工合同规范_第1页
2025年度建筑垃圾处理工程挂靠施工合同规范_第2页
2025年度建筑垃圾处理工程挂靠施工合同规范_第3页
2025年度建筑垃圾处理工程挂靠施工合同规范_第4页
2025年度建筑垃圾处理工程挂靠施工合同规范_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑垃圾处理工程挂靠施工合同规范本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:甲方(建筑垃圾处理方):名称:________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________乙方(挂靠施工方):名称:________________地址:________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于甲方需要进行建筑垃圾处理工程,乙方具备相关资质,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:________________2.工程地点:________________3.工程规模:________________4.工程内容:________________5.工程工期:自合同签订之日起____个月。二、工程款项1.乙方按工程进度向甲方提交工程款项申请,甲方应在收到申请后____个工作日内支付。2.甲方支付工程款项的金额为:人民币____元整(大写:________________)。3.乙方应向甲方提供工程进度报告、工程款项申请表及相关发票。三、工程进度与质量1.乙方应按照甲方要求,在规定工期内完成工程。2.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.甲方有权对工程进度和质量进行监督检查。四、工程变更1.甲方如需对工程进行变更,应提前____个工作日向乙方提出书面变更通知。2.乙方应在收到变更通知后____个工作日内回复甲方,如同意变更,双方应签订变更协议。五、工程验收1.工程完工后,乙方应向甲方提交工程验收申请。2.甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收。3.验收合格后,甲方应在____个工作日内向乙方支付剩余工程款项。六、违约责任1.乙方未按约定工期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方未按约定质量完成工程,甲方有权要求乙方进行返工,返工费用由乙方承担。3.甲方未按约定支付工程款项,每逾期一日,应向乙方支付_____%的违约金。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________甲方(签字):________________乙方(签字):________________第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中所称的“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、企业、机构或其他实体,包括但不限于中介方、监理方、设计方、供应商、承包商等。二、第三方介入的目的2.1第三方介入的目的是为了保证工程的顺利进行,提高工程质量和效率,以及保障合同双方的合法权益。三、第三方介入的方式3.1.1甲方或乙方邀请第三方参与工程;3.1.2双方协商一致,共同邀请第三方参与工程;3.1.3法院或仲裁机构判决第三方介入。四、第三方的责任与权利4.1第三方的责任:4.1.1第三方应根据合同约定或法律法规要求,履行其职责,对工程质量和进度负责;4.1.2第三方应保证其提供的资料、信息真实、准确、完整;4.1.3第三方应遵守合同约定,不得损害甲方、乙方的合法权益。4.2第三方的权利:4.2.1第三方有权要求甲方、乙方提供必要的支持与配合;4.2.2第三方有权根据合同约定和法律法规要求,对工程进行监督检查;4.2.3第三方有权要求甲方、乙方按照约定支付相关费用。五、第三方的责任限额5.1.1第三方对工程质量和进度承担责任,其责任限额为人民币____元整(大写:________________);5.1.2第三方对甲方、乙方的经济损失承担责任,其责任限额为人民币____元整(大写:________________);5.1.3第三方对工程造成的损失承担责任,其责任限额为人民币____元整(大写:________________)。六、第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方、乙方的责任划分:6.1.1第三方对甲方、乙方之间的合同关系承担连带责任;6.1.2第三方对工程质量和进度承担责任,甲方、乙方对第三方的工作进行监督和检查。6.2第三方与其他第三方的关系:6.2.1第三方与其他第三方之间的关系由各自签订的合同约定;6.2.2第三方与其他第三方之间的责任划分,按各自合同约定执行。七、第三方介入的变更7.1如合同履行过程中需要变更第三方,甲方、乙方应提前____个工作日通知对方,并书面确认变更内容。八、第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由合同双方根据实际情况协商确定,并在合同中明确约定。九、第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中如发生争议,应通过协商解决;9.1.1协商不成的,可提交合同签订地人民法院或仲裁机构进行裁决。十、其他10.1本条款是对原合同的补充,与原合同具有同等法律效力;10.2本条款未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及设计文件详细要求:提供完整的工程图纸及设计文件,包括但不限于施工图、设计说明书、材料清单等。说明:附件应清晰、完整,以便乙方进行施工。2.工程量清单及预算书详细要求:提供详细的工程量清单及预算书,包括各项工程量、单价、总价等。说明:附件用于确定工程款项的支付依据。3.施工组织设计及施工方案详细要求:提供施工组织设计及施工方案,包括施工进度、施工方法、质量保证措施等。说明:附件用于指导施工过程中的各项工作。4.工程进度计划表详细要求:提供工程进度计划表,包括各阶段施工时间、完成情况等。说明:附件用于监控工程进度,确保工程按时完成。5.工程质量标准及验收规范详细要求:提供工程质量标准及验收规范,包括各项质量指标、验收程序等。说明:附件用于确保工程质量达到约定标准。6.工程安全措施及应急预案详细要求:提供工程安全措施及应急预案,包括安全防护设施、事故处理程序等。说明:附件用于保障施工安全,预防事故发生。7.甲方提供的材料、设备清单及质量保证书详细要求:提供甲方提供的材料、设备清单及质量保证书,包括名称、规格、数量、质量标准等。说明:附件用于确认甲方提供的材料、设备符合合同约定。8.乙方提交的施工进度报告及工程款项申请表详细要求:提供施工进度报告及工程款项申请表,包括施工进度、已完成工程量、申请款项等。说明:附件用于甲方审核工程进度及支付工程款项。9.工程验收报告及验收证书详细要求:提供工程验收报告及验收证书,包括验收时间、验收人员、验收结论等。说明:附件用于确认工程验收合格。10.违约金支付凭证详细要求:提供违约金支付凭证,包括支付时间、金额、支付方式等。说明:附件用于证明违约金已支付。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按约定工期完成工程;1.2乙方未按约定质量完成工程;1.3甲方未按约定支付工程款项;1.4第三方未按约定履行职责;1.5任何一方违反合同约定,导致合同无法履行。2.责任认定标准:2.1乙方未按约定工期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付_____%的违约金;2.2乙方未按约定质量完成工程,甲方有权要求乙方进行返工,返工费用由乙方承担;2.3甲方未按约定支付工程款项,每逾期一日,应向乙方支付_____%的违约金;2.4第三方未按约定履行职责,应承担相应的法律责任;2.5任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。3.违约示例说明:3.2乙方在施工过程中发现质量问题,经甲方验收不合格,乙方应承担返工费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;3.3甲方在收到乙方提交的工程款项申请后15日内未支付款项,应向乙方支付合同总价的_____%作为违约金;3.4第三方在合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论