2025年度品牌形象广告施工合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度品牌形象广告施工合同范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（广告主）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要进行品牌形象广告施工，乙方具备相关施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、施工内容1.1甲方委托乙方在____________________地点进行品牌形象广告施工。1.2施工内容主要包括：____________________、____________________、____________________等。二、施工期限2.1本合同约定的施工期限为：自本合同签订之日起____________________个工作日内完成。2.2如因不可抗力或其他原因导致施工期限延误，经双方协商一致，可延长施工期限。三、施工质量要求3.1乙方应严格按照国家有关施工标准和规范进行施工，确保施工质量达到甲方要求。3.2乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工，遵守施工现场管理制度。四、施工费用及支付方式4.1施工费用总额为：人民币____________________元整（大写：____________________）。4.2甲方支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总额的____________________%作为预付款；（2）施工过程中，根据工程进度，甲方支付合同总额的____________________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总额的____________________%；（4）尾款支付时间为：____________________。五、竣工验收5.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后____________________个工作日内组织验收。5.2竣工验收合格后，双方应签订竣工验收证书。六、违约责任6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。6.2乙方未按约定时间完成施工，每延误一天，应向甲方支付合同总额的____________________%作为违约金。6.3甲方未按约定支付工程款项，每延误一天，应向乙方支付合同总额的____________________%作为违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向____________________仲裁委员会申请仲裁。7.2仲裁委员会作出的裁决为终局裁决，对双方具有约束力。八、其他8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：合同附件1.工程施工图纸及技术要求2.施工现场管理制度3.施工合同补充协议（如有）第三部分：合同终止条件1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行；2.因不可抗力等原因导致合同无法履行；3.双方协商一致终止合同。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。二、第三方介入原因及条件（1）甲方或乙方根据合同需要引入第三方提供专业服务；（2）因不可抗力或其他原因，需要第三方协助解决合同履行中的问题；（3）双方协商一致，认为引入第三方有助于合同履行。（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方与甲方或乙方签订书面协议，明确双方的权利和义务；（3）第三方介入不影响合同的整体履行。三、第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额如下：（1）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，其责任限额为第三方与甲方或乙方签订协议中约定的金额；（2）第三方因履行合同过程中出现质量问题，其责任限额为因质量问题导致的直接经济损失；（3）第三方因违反合同约定造成甲方或乙方损失的，其责任限额为因违约行为导致的直接经济损失。四、第三方权利和义务4.1第三方的权利：（1）根据合同约定，享有相应的服务费用；（2）在合同履行过程中，享有必要的知情权和参与权；（3）在合同履行过程中，享有对甲方或乙方的监督权。4.2第三方的义务：（1）按照合同约定，提供专业、高效的服务；（2）遵守国家法律法规和行业规范；（3）保守商业秘密，不得泄露甲方或乙方的商业信息；（4）在合同履行过程中，对甲方或乙方负责，确保合同目标的实现。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系由双方签订的协议约定；5.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼；5.3第三方在合同履行过程中，应与甲方、乙方保持密切沟通，确保合同目标的实现；5.4第三方在合同履行过程中，如需变更合同内容，应经甲方、乙方同意，并签订书面协议。六、第三方介入的流程6.1甲方或乙方提出引入第三方，并与第三方签订书面协议；6.2第三方将协议报送甲方、乙方审核；6.3甲方、乙方审核通过后，将协议正式生效；6.4第三方根据协议约定，开始履行合同义务。七、第三方介入的终止（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）第三方因自身原因无法继续履行合同；（4）甲方、乙方协商一致，认为无需第三方介入。八、本合同其他条款的适用8.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力；8.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。九、争议解决9.1第三方与其他各方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他10.1本合同附件中涉及第三方的内容，均与本合同具有同等法律效力；10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术要求详细要求：包含广告施工的具体设计图纸、尺寸、材料、颜色、安装位置等技术要求。说明：施工图纸及技术要求是施工的重要依据，需由专业设计人员提供，确保施工质量。2.施工现场管理制度详细要求：规定施工现场的管理规则，包括安全、环保、文明施工等方面的要求。说明：施工现场管理制度是确保施工顺利进行的重要保障，需由乙方制定并执行。3.施工合同补充协议详细要求：针对合同中未明确或需要调整的内容，双方可签订补充协议，明确具体条款。说明：补充协议是对合同内容的补充和细化，有助于双方更好地履行合同。4.第三方协议详细要求：第三方介入时，需签订书面协议，明确第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系。说明：第三方协议是确保第三方介入合法、有效的重要文件。5.验收报告详细要求：工程竣工后，乙方应提交验收报告，包括施工质量、进度、安全等方面的评价。说明：验收报告是判断工程是否合格的重要依据。6.竣工验收证书详细要求：验收合格后，双方应签订竣工验收证书，确认工程合格。说明：竣工验收证书是工程交付使用的法律凭证。7.支付款项明细详细要求：详细列出每笔支付款项的金额、时间、原因等。说明：支付款项明细是确保工程款项合理、透明的重要文件。8.违约金计算标准详细要求：明确违约金的计算方式，包括违约金的比例、计算公式等。说明：违约金计算标准是确保违约责任明确、可操作的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成施工；乙方施工质量不符合合同要求；甲方未按约定支付工程款项；第三方未按协议约定履行义务。2.责任认定标准：乙方未按约定时间完成施工，每延误一天，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金；乙方施工质量不符合合同要求，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；甲方未按约定支付工程款项，每延误一天，应向乙方支付合同总额的1%作为违约金；第三方未按协议约定履行义务，造成甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例：乙方未按约定时间完成施工，延误工期10天，应向甲方支付违约金人民币____元；乙方施工过程中出现质量问题，导致甲方损失人民