2025年度数据中心建设项目施工合同-@-1

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心建设项目施工合同1本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需新建数据中心，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就本数据中心建设项目施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度数据中心建设项目2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程总投资：____________________二、工程进度1.施工工期：自本合同签订之日起____个月。2.乙方应在合同约定的工期内完成工程，确保工程质量。3.乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保工程进度。4.乙方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工期延误，应立即通知甲方，并按实际情况调整工期。三、工程质量1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.乙方应保证工程质量达到国家规定的合格标准。3.乙方在施工过程中，如发现质量问题，应立即采取措施进行整改，直至达到合格标准。4.甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。四、工程款支付（1）工程开工前，支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到30%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到60%时，支付合同总价款的30%；（4）工程进度达到90%时，支付合同总价款的20%；（5）工程竣工验收合格后，支付剩余工程款。2.甲方支付工程款时，乙方应提供相关发票和结算资料。3.乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程进度延误，甲方有权扣减相应工程款。五、合同变更1.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。2.如遇国家政策调整、设计变更、工程量增减等情况，双方应协商解决，并签订补充协议。六、违约责任1.乙方未按合同约定工期完成工程，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________附件：1.工程设计图纸2.施工组织设计3.相关法律法规及标准规范4.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中所述“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、企业、机构或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询机构、金融机构等。二、第三方介入的合法性2.1第三方介入本合同项目必须符合国家相关法律法规和行业规范，并取得甲方和乙方的书面同意。2.2第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则，不得损害甲方、乙方及其他相关方的合法权益。三、第三方责任限额3.1第三方在履行其职责过程中，因自身原因导致项目延误、质量不合格或造成损失的，应承担相应的法律责任。3.2第三方的责任限额如下：3.2.1设计单位：因设计原因导致工程质量不合格，应承担不超过设计合同总价款的____%的责任。3.2.2监理单位：因监理失职导致工程质量不合格或项目延误，应承担不超过监理合同总价款的____%的责任。3.2.3材料供应商：因提供的材料不合格导致工程质量不合格，应承担不超过材料合同总价款的____%的责任。3.2.4设备供应商：因提供的设备不合格导致工程质量不合格，应承担不超过设备合同总价款的____%的责任。3.2.5检测机构：因检测失误导致工程质量不合格，应承担不超过检测合同总价款的____%的责任。3.2.6咨询机构：因咨询意见错误导致工程质量不合格或项目延误，应承担不超过咨询合同总价款的____%的责任。3.2.7金融机构：因贷款、担保等原因导致项目延误或资金损失，应承担不超过贷款或担保金额的____%的责任。四、第三方介入的具体条款4.1第三方介入的具体职责和权利应在合同中明确约定。4.2第三方介入的费用应在合同中明确约定，并纳入项目总预算。4.3第三方介入的时间安排应在合同中明确约定，并确保不影响项目整体进度。4.4第三方介入过程中，如需调整合同内容，应经甲方、乙方和第三方三方协商一致，并签订补充协议。五、第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分：5.1.1第三方应向甲方和乙方提供相应的资质证明和业绩证明。5.1.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范，履行其合同约定的职责。5.1.3第三方在履行职责过程中，如违反合同约定，应承担相应的法律责任。5.2第三方与其他相关方的责任划分：5.2.1第三方应与其他相关方（如材料供应商、设备供应商等）签订相应的合同，明确各方的权利和义务。5.2.2第三方应协调其他相关方的工作，确保项目顺利进行。5.2.3第三方在与其他相关方发生争议时，应积极协商解决，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。六、第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更和解除应经甲方、乙方和第三方三方协商一致。6.2第三方介入的变更和解除不得影响项目的整体进度和质量。6.3第三方介入的变更和解除，应按照国家相关法律法规和行业规范执行。七、保密条款7.1甲方、乙方和第三方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。7.2保密期限自本合同签订之日起至合同履行完毕止。八、争议解决8.1甲方、乙方和第三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同未尽事宜，由甲方、乙方和第三方三方另行协商解决。9.2本合同一式三份，甲乙双方和第三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________第三方：____________________签订日期：____________________附件：1.第三方资质证明2.第三方业绩证明3.第三方合同4.其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸要求：设计图纸应包含项目所有建筑、结构、电气、暖通、给排水等专业的详细设计，符合国家相关设计规范和标准。说明：设计图纸是施工的重要依据，乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸进行施工。2.施工组织设计要求：施工组织设计应详细说明施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方应确保其合理性和可行性。3.相关法律法规及标准规范要求：收集并附上与项目相关的国家法律法规、行业标准、地方性法规等。4.第三方资质证明要求：第三方提供其营业执照、资质证书、相关许可证等证明文件。说明：第三方资质证明是确认第三方合法介入项目的依据。5.第三方业绩证明要求：第三方提供已完成类似项目的合同、验收报告、用户评价等证明文件。说明：第三方业绩证明是评估第三方能力的重要依据。6.第三方合同要求：第三方与甲方、乙方签订的合同副本，包括但不限于设计合同、监理合同、材料供应合同等。说明：第三方合同是明确第三方权利义务的重要文件。7.其他相关文件要求：包括但不限于项目招标文件、投标文件、中标通知书、合同变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定工期完成工程乙方施工过程中出现质量问题乙方未按合同约定支付工程款第三方未按合同约定履行职责甲方未按合同约定支付工程款2.责任认定标准：乙方未按合同约定工期完成工程：每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。乙方施工过程中出现质量问题：乙方应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方未按合同约定支付工程款：每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。第三方未按合同约定履行职责：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。甲方未按合同约定支付工程款：每延误一日，甲方应向乙方支付____元违约金。3.违约行为示例说明：乙方未按合同约定工期完成工程：例如，合同约定工期为6个月，但乙方实际完成工期为8个月，则乙方应向甲方支付（）×____元违约金。乙方施工过程中出现质量问题：例如，乙方在施工过程中发现墙体裂缝，经检测确认裂缝长度超过国家规定的允许范围