2025建设工程施工合同(电力)

合同编号：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟进行电力设施的施工；2.施工方具备电力设施施工的资质和能力；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同。第一条合同标的1.1本合同的施工内容为：（具体工程内容）。1.2施工地点为：（具体地点）。第二条合同价格2.1本合同的施工总价款为人民币：元（大写：元整），上述款项包括：（具体包括但不限于工程设计费、材料费、施工费、设备费、人员工资、税费等）。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的%（元）；（2）工程进度达到%时，业主向施工方支付合同总价款的%（元）；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的%（元）；（4）剩余合同总价款的%（元）作为质量保证金，在工程保修期内无质量问题的情况下，予以支付。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为：自合同签订之日起至年__月__日。3.2施工方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1施工方应按照国家标准、行业标准和设计要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，施工方应配合业主进行验收，验收合格后方可交付使用。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__%乘以逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应保证合同内容的合法性。如因违反法律法规导致合同无效，双方应承担相应的法律责任。解决办法：双方应在合同中明确约定遵守的法律法规，并在签订合同前进行法律咨询，确保合同的合法性。2.双方应严格履行合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。解决办法：合同中应明确约定违约责任的具体条款，包括违约金的计算方式和赔偿范围。3.合同的变更、解除或终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。解决办法：双方应在合同中明确约定合同变更、解除或终止的条件和程序，以及相应的法律后果。4.合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方应在合同中明确约定争议解决的方式和管辖法院。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担业主权益的一方。2.乙方：指合同中承担施工义务的一方。3.施工内容：指合同中约定的施工项目和要求。4.施工期限：指合同中约定的施工开始和结束的时间。5.工程质量：指合同中约定的工程应达到的质量标准和要求。6.违约金：指合同中约定的违约方应支付给守约方的经济赔偿。7.争议解决：指合同中约定的解决双方在履行合同过程中发生的争议的方式。8.法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、部门规章等具有法律效力的规范性文件。应用场合：1.适用于各类电力建设工程项目的施工，包括但不限于：输电线路工程、变电站工程、配电工程等。2.适用于电力工程的设计、施工、设备供应等相关单位之间的合作。补充条款：1.工程保险：双方可约定施工方应购买的工程保险类型及保额，以保障工程在施工过程中的安全。2.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款或施工期限发生变化，双方应签订书面变更协议。3.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家相关规定承担相应的责任。4.工程保修：双方可约定施工方对施工的电力设施承担保修责任的时间及范围。5.知识产权：双方应对合同涉及的知识产权归属和使用权进行明确约定。附