2025施工合同补充条款

合同编号：施工合同补充条款甲方：乙方：一、工程范围及内容：1.1甲方同意乙方在主合同约定的工程范围内，按照主合同约定的工程内容和施工标准进行施工。1.2乙方应当按照甲方的要求，完成主合同约定的工程，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。二、工程变更2.1甲方如有变更工程的需求，应提前__天以书面形式通知乙方，并经双方协商一致后，签订变更协议。2.2变更协议应明确变更内容、工程量、工程价款、工期调整等相关事项。2.3乙方根据变更协议调整施工计划，并按约定履行相关义务。三、工程价款及支付3.1乙方按照主合同和本补充条款的约定，完成工程后，甲方应当按照约定支付工程价款。3.2甲方支付工程价款的方式、时间、比例等，按照主合同和本补充条款的约定执行。3.3乙方应当按照国家相关法律法规和行业标准，开具合法有效的发票。四、工程质量及保修4.1乙方应当保证工程质量，按照主合同约定的质量标准进行施工。4.2工程验收合格后，乙方应当按照主合同约定，承担保修责任。4.3保修期内，乙方应及时解决工程质量问题，确保工程正常使用。五、违约责任5.1甲乙双方违反主合同和本补充条款的约定，应当承担违约责任，赔偿对方造成的损失。5.2乙方迟延履行合同义务的，甲方有权按照约定要求乙方支付违约金。5.3甲方逾期支付工程价款的，乙方有权按照约定要求甲方支付违约金。六、争议解决6.1甲乙双方在履行主合同和本补充条款过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他7.1本补充条款与主合同具有同等法律效力，一经签订，甲乙双方应当共同遵守。7.2本补充条款一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：日期：年__月__日日期：年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规。如合同内容违反法律法规，合同无效。解决办法：修改合同内容，使之符合法律法规要求。2.合同双方应保证合同内容的真实性和合法性。如一方提供虚假信息，导致合同无法履行或造成损失，责任方应承担相应责任。解决办法：合同双方应诚实守信，全面履行合同义务。3.合同一方逾期履行合同义务，应承担违约责任。解决办法：逾期方应按照合同约定支付违约金，或甲方有权解除合同并要求赔偿损失。4.合同一方发生变更，应提前通知对方并签订变更协议。解决办法：双方友好协商，签订变更协议，明确变更内容、工程量、工程价款、工期调整等相关事项。5.合同一方违约，应承担违约责任。解决办法：违约方按照合同约定承担违约责任，赔偿对方造成的损失。6.合同争议解决方式为友好协商或向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：双方通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.工程：指合同中约定的施工项目。4.工程价款：指乙方完成工程所需支付的金额。5.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。6.保修：指乙方在工程验收合格后，按照合同约定对工程质量问题进行修复或更换。7.违约金：指合同一方违反合同约定，应支付给对方的赔偿金。8.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商或法律途径予以解决。应用场合：1.建筑施工项目：适用于各类建筑工程项目，包括住宅、商业、工业等建筑施工合同。2.工程改造项目：适用于现有建筑的改造、翻新等工程项目的施工合同。3.基础设施建设：适用于道路、桥梁、水利、市政等基础设施工程的施工合同。4.装修装饰项目：适用于室内外装修、装饰工程的施工合同。5.园林绿化工程：适用于园林景观、绿化项目的施工合同。补充条款：1.工程变更补充条款：用于明确工程变更的程序、责任及影响。2.工程延期补充条款：用于明确工程延期的原因、责任及延期期间的安排。3.工程质量补充条款：用于强调工程质量的标准、检测及保修责任。4.安全文明施工补充条款：用于规定施工过程中的安全、环保、文明施工要求。5.材料设备供应补充条款：用于明确材料、设备供应的责任、要求及验收标准。附件列表：1.施工图纸和技术资料：包括工程的设计图纸、施工图纸、技术说明书等。2.工程量清单：详细列明工程项目的工程量、材料、人工等费用。3.材料设备清单：列明施工过程中所需材料的名称、规格、数量等信息。4.施工组