铁路工程建设项目施工合同

铁路工程建设项目施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“发包方”）：单位名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（以下简称“承包方”）：单位名称：____________________地址：_________________________联系方式：____________________地址：____________________第一章工程概况1.1工程名称：铁路工程建设项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：铁路线路、桥梁、隧道、车站及其配套设施等施工工程1.4工程投资：人民币______亿元1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准第二章工程施工2.1工程施工期限：______个月2.2工程施工范围：本合同约定的工程内容2.3工程施工组织：乙方负责组织施工，保证工程进度和质量2.4工程施工安全：乙方应按照国家及行业安全规定进行施工，保证施工现场安全第三章工程质量与验收3.1工程质量保证：乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，保证工程安全、可靠3.2质量验收：工程按部位、阶段进行验收，验收合格后方可进行下一阶段施工3.3验收标准：按照国家及行业相关验收标准进行验收3.4验收程序：双方共同组成验收小组，按照验收标准进行验收，验收合格后签署验收报告第四章工程进度与支付4.1工程进度计划：乙方应在合同签订后______日内提交工程进度计划，经甲方批准后执行4.2进度调整：如遇特殊情况，乙方应提前______日向甲方提出书面申请，经甲方同意后进行调整4.3支付方式：按照工程进度和验收结果进行分期支付4.4支付期限：甲方应在验收合格后______日内支付相应款项第五章违约责任5.1甲方违约：甲方未按照约定支付工程款项的，应支付逾期付款违约金，违约金按应付款项的_____%计算5.2乙方违约：乙方未按照约定完成工程进度或质量的，应支付逾期完成违约金，违约金按未完成工程部分的合同金额的_____%计算5.3违约处理：双方应积极采取措施，减少因违约造成的损失，并按照合同约定承担相应的违约责任5.4不可抗力：因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任第六章工程变更与索赔6.1工程变更：因设计变更、政策调整等原因导致的工程变更，双方应协商一致，并签订工程变更协议6.1.1工程变更价格：工程变更部分的价格按照双方协商的市场价格或合同约定的单价执行6.1.2工程变更时间：工程变更导致的工期顺延，双方应协商确定新的工期6.2索赔处理：因甲方原因导致乙方遭受损失的，乙方有权向甲方提出索赔6.2.1索赔程序：乙方应在索赔事件发生后______日内向甲方提出书面索赔申请，并提交相关证据材料6.2.2索赔解决：双方应友好协商解决索赔问题，如协商不成，可依法申请仲裁或提起诉讼第七章工程保修7.1保修期限：自工程验收合格之日起，乙方应对工程质量承担保修责任，保修期限为______年7.2保修范围：保修范围包括工程主体结构、设备安装、装饰装修等7.3保修责任：乙方在保修期限内，对因施工原因导致的工程质量问题，应免费进行修复7.4保修程序：甲方发觉工程质量问题时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后______日内进行修复第八章知识产权与保密8.1知识产权：本工程涉及的设计、施工方案等知识产权归甲方所有，乙方不得泄露或未经甲方同意使用8.2保密义务：乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密8.3保密期限：保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕止，并延续至合同终止后______年8.4保密违约：乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失第九章合同解除与终止9.1合同解除：在合同履行过程中，如发生以下情况之一，双方可协商解除合同9.1.1不可抗力因素导致合同无法继续履行9.1.2一方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务9.1.3一方严重违约，经另一方催告后在合理期限内仍未履行9.2合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同9.3解除或终止后的处理：解除或终止合同后，双方应按照合同约定处理已完工程、已付款项等事宜第十章争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，如协商不成，可依法申请仲裁或提起诉讼10.2仲裁机构：双方同意将争议提交至______仲裁委员会仲裁10.3诉讼法院：如双方选择诉讼方式解决争议，应向合同签订地的人民法院提起诉讼10.4争议期间：争议期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的义务第十一章合同的修改和补充11.1合同修改：任何一方提出的对合同的修改，必须以书面形式提交，经双方协商一致后签署补充协议11.2补充协议：补充协议与本合同具有同等法律效力，并对双方具有约束力11.3修改和补充的生效：修改和补充的内容在双方签署后立即生效，并成为本合同不可分割的一部分第十二章违约赔偿12.1赔偿原则：一方违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任12.2赔偿范围：赔偿范围包括直接经济损失和合同履行过程中预期利益的损失12.3赔偿计算：赔偿金额应根据实际损失和合同约定进行计算，但不得超过合同总金额的_____%12.4赔偿期限：赔偿应在判决或协议生效后______日内支付第十三章合同的转让和分包13.1转让：未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方13.2分包：乙方可以将部分工程分包给具有相应资质的第三方，但不得将主体工程分包13.3分包管理：乙方应对分包方的施工质量、安全等进行有效管理，并承担相应的责任13.4分包违约：分包方违约的，乙方应承担连带责任第十四章法律适用和合同效力14.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决合同争议的方式，均适用中华人民共和国法律14.2合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力14.3合同副本：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第十五章其他约定15.1通知送达：双方的通知、请求、要求等应以书面形式送达对方指定的联系地址15.2合同备案：本合同应在签订后______日内向相关行业主管部门备案15.3合同附件：本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力15.4附件清单：附件清单包括但不限于工程设计文件、施工方案、验收标准等甲方（盖章