二零二五年度绿色建筑小区房屋建设施工合同规范3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度绿色建筑小区房屋建设施工合同规范本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方注册号及资质等级2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及类型2.4工程总投资及资金来源3.工程内容3.1工程范围3.2工程主要结构3.3工程主要材料及设备4.工程工期及进度安排4.1工程总工期4.2各阶段工期安排4.3进度调整及延误处理5.工程质量标准及验收5.1工程质量标准5.2工程验收标准5.3验收程序及责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价确定方式6.2工程造价组成6.3工程造价调整及结算6.4工程进度款支付7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序8.违约责任8.1违约行为及认定8.2违约责任承担方式8.3违约责任赔偿标准9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决费用承担10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.其他约定事项11.1保密条款11.2不可抗力条款11.3法律适用及管辖12.合同附件12.1工程设计图纸12.2工程量清单12.3其他相关文件13.合同签署及生效日期14.合同份数及保管第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1甲方名称：__________，地址：__________1.1.2乙方名称：__________，地址：__________1.2合同双方法定代表人及联系方式1.2.1甲方法定代表人：__________，联系方式：__________1.2.2乙方法定代表人：__________，联系方式：__________1.3合同双方注册号及资质等级1.3.1甲方注册号：__________，资质等级：__________1.3.2乙方注册号：__________，资质等级：__________2.工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：绿色建筑小区房屋建设项目2.2工程地点2.2.1工程地点：__________市__________区__________街道2.3工程规模及类型2.3.1工程规模：__________平方米2.3.2工程类型：住宅、商业及配套设施2.4工程总投资及资金来源2.4.1工程总投资：__________万元2.4.2资金来源：甲方自筹及银行贷款3.工程内容3.1工程范围3.1.1土建工程3.1.2水电安装工程3.1.3门窗工程3.1.4防水工程3.2工程主要结构3.2.1框架结构3.2.2混凝土结构3.2.3钢结构3.3工程主要材料及设备3.3.1主要材料：水泥、钢筋、砂石、砖等3.3.2主要设备：混凝土搅拌机、钢筋加工机、电梯、消防设备等4.工程工期及进度安排4.1工程总工期4.1.1工程总工期：__________个月4.2各阶段工期安排4.2.1土建工程：__________个月4.2.2水电安装工程：__________个月4.2.3门窗工程：__________个月4.2.4防水工程：__________个月4.3进度调整及延误处理4.3.1进度调整需经双方协商一致4.3.2因乙方原因导致工期延误，按合同约定承担相应责任5.工程质量标准及验收5.1工程质量标准5.1.1达到国家及地方相关质量标准5.1.2符合绿色建筑要求5.2工程验收标准5.2.1验收标准参照国家及地方相关标准5.2.2甲方有权对工程质量进行监督和验收5.3验收程序及责任5.3.1验收程序按照相关法律法规及合同约定执行5.3.2乙方应配合甲方进行验收，并承担因自身原因导致验收不合格的责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价确定方式6.1.1工程造价按照国家及地方相关标准及实际工程量计算6.2工程造价组成6.2.1直接工程费6.2.2间接费6.2.3其他费用6.3工程造价调整及结算6.3.1工程造价调整需经双方协商一致6.3.2工程结算按照合同约定执行6.4工程进度款支付6.4.1按照工程进度及验收情况支付进度款6.4.2进度款支付比例及时间节点按合同约定执行8.违约责任8.1违约行为及认定8.1.1乙方未按合同约定完成工程进度，视为违约行为8.1.2乙方工程质量不符合合同约定，视为违约行为8.1.3甲方未按合同约定支付工程款，视为违约行为8.2违约责任承担方式8.2.1乙方违约，应承担工程延期及质量问题的责任，并支付违约金8.2.2甲方违约，应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失8.3违约责任赔偿标准8.3.1工程延期违约金：按每日工程合同价的千分之一计算8.3.2工程质量问题赔偿：按实际损失计算，最高不超过工程合同价的百分之十9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在__________日内提交书面争议报告9.2.2仲裁委员会应在收到争议报告后__________日内作出仲裁裁决9.3争议解决费用承担9.3.1仲裁费用由败诉方承担9.3.2争议解决过程中产生的其他费用，按实际发生计算10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方法定代表人签字盖章10.1.2双方签订合同书10.2合同终止条件10.2.1工程竣工验收合格10.2.2双方协商一致解除合同10.3合同终止程序10.3.1工程竣工验收合格后，双方办理合同终止手续10.3.2双方协商一致解除合同，应书面通知对方11.其他约定事项11.1保密条款11.1.1双方对本合同内容及工程信息负有保密义务11.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露11.2不可抗力条款11.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任11.2.2不可抗力事件发生后，双方应在__________日内通知对方11.3法律适用及管辖11.3.1本合同适用中华人民共和国法律11.3.2合同争议的解决，适用中华人民共和国相关法律12.合同附件12.1工程设计图纸12.2工程量清单12.3其他相关文件13.合同签署及生效日期13.1本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效13.2合同一式__________份，甲乙双方各执__________份14.合同份数及保管14.1本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份14.2合同保管：甲方保管__________份，乙方保管__________份第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入条件1.1第三方定义1.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同或解决合同争议而介入的独立第三方，包括但不限于监理单位、审计机构、仲裁机构、法律服务机构等。1.2第三方介入条件1.2.1第三方介入应经甲乙双方一致同意，并在合同中明确介入的具体事项和条件。2.第三方职责及权利2.1第三方职责2.1.1监理单位：负责对施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度符合合同约定。2.1.2审计机构：负责对工程造价进行审计，确保工程造价的合理性。2.1.3仲裁机构：负责处理甲乙双方在合同履行过程中发生的争议。2.1.4法律服务机构：提供法律咨询、代理诉讼等法律支持。2.2第三方权利2.2.1第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供必要的信息和资料。2.2.2第三方有权对甲乙双方的违约行为提出意见或建议。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额3.1.1第三方因履行职责造成的损失，其责任限额不超过其收取的费用总额。3.1.2第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。4.第三方介入的程序4.1第三方介入的程序如下：4.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项和条件。4.1.2甲乙双方签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。4.1.3第三方根据协议约定履行职责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，甲乙双方仍承担合同约定的主要责任和义务。5.2第三方与其他各方的关系如下：5.2.1第三方与甲方的责任划分：第三方仅对甲方负责，甲方对第三方的行为承担连带责任。5.2.2第三方与乙方的责任划分：第三方仅对乙方负责，乙方对第三方的行为承担连带责任。5.2.3第三方与甲乙双方的责任划分：第三方对甲乙双方均承担连带责任。6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定及第三方介入协议的约定承担。6.2若第三方介入导致合同履行成本增加，甲乙双方应协商解决费用承担问题。7.第三方介入的争议解决7.1若第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决。7.2协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构处理。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件：8.1.1合同履行完毕8.1.2第三方职责已完成8.1.3甲乙双方协商一致终止第三方介入8.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定继续履行合同义务。9.第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方信息，应予以保密。9.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：包括建筑设计图纸、结构设计图纸、设备设计图纸等，需符合国家及地方相关标准。附件说明：设计图纸是施工的重要依据，应清晰、完整，并由设计单位盖章。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及合价。附件说明：工程量清单是工程结算的重要依据，需准确无误。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。附件说明：施工组织设计是施工过程中的指导文件，需确保施工质量和安全。4.材料设备采购合同详细要求：包括供应商信息、材料设备名称、规格、数量、单价及总价等。附件说明：材料设备采购合同是材料设备采购的依据，需确保材料设备质量。5.工程施工合同详细要求：包括甲乙双方信息、工程概况、工期、质量标准、工程造价、支付方式等。附件说明：工程施工合同是甲乙双方履行工程的主要依据。6.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收内容、验收结果等。附件说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，需确保工程质量。7.工程变更签证详细要求：包括变更原因、变更内容、变更金额等。附件说明：工程变更签证是工程变更的依据，需确保变更合理。8.工程结算报告详细要求：包括工程结算金额、结算依据、结算结果等。附件说明：工程结算报告是工程结算的重要文件，需确保结算准确。9.工程保修书详细要求：包括保修范围、保修期限、保修方式等。附件说明：工程保修书是工程保修的依据，需确保保修责任明确。10.相关法律法规及政策文件详细要求：包括与工程相关的国家及地方法律法规、政策文件等。附件说明：相关法律法规及政策文件是合同履行的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程进度责任认定：乙方承担工程延期责任，支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：若乙方未按合同约定完成工程进度，导致工期延误3个月，则乙方应支付每日工程合同价的千分之一作为违约金。2.乙方工程质量不符合合同约定责任认定：乙方承担工程质量问题责任，修复或更换不合格部分，并承担由此产生的费用。示例说明：若乙方施工的某部分工程不符合合同约定的质量标准，则乙方应负责修复或更换，并承担修复或更换产生的费用。3.甲方未按合同约定支付工程款责任认定：甲方承担未按时支付工程款的责任，支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例说明：若甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方工程款滞纳3个月，则甲方应支付每日工程合同价的千分之一作为违约金。4.第三方违反保密义务责任认定：第三方承担违反保密义务的责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明：若第三方泄露甲乙双方合同信息，导致双方遭受损失，则第三方应赔偿损失。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定：双方互不承担责任，但应尽力减少损失。示例说明：若发生地震等不可抗力事件导致合同无法履行，双方均不承担责任，但应尽力减少损失。全文完。二零二四年度绿色建筑小区房屋建设施工合同规范1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方基本信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件1.6合同争议解决方式第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准2.6工程建设工期第三章工程设计3.1设计单位3.2设计内容3.3设计费用3.4设计变更3.5设计文件交付第四章施工单位4.1施工单位资质4.2施工单位人员4.3施工单位设备4.4施工单位承诺4.5施工单位责任第五章工程施工5.1施工组织设计5.2施工方案5.3施工进度5.4施工质量5.5施工安全5.6施工环境5.7施工验收5.8施工变更5.9施工索赔5.10施工协调第五章质量与安全6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证6.4安全生产6.5安全管理6.6安全责任6.7安全事故处理第六章工程造价6.1工程造价构成6.2工程造价计算6.3工程造价调整6.4工程款支付6.5工程结算6.6工程索赔第七章保险7.1工程保险7.2人员保险7.3机械设备保险7.4保险责任7.5保险理赔第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿8.4违约解除第九章合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果9.4解除通知第十章合同终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后果10.4终止通知第十一章合同附件11.1附件一：工程图纸11.2附件二：施工组织设计11.3附件三：工程量清单11.4附件四：合同附件清单第十二章合同签署12.1签署主体12.2签署程序12.3签署日期12.4签署地点第十三章合同生效13.1生效条件13.2生效日期13.3生效程序13.4生效通知第十四章合同解除与终止14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果14.4解除通知合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度绿色建筑小区房屋建设施工合同”。1.2合同双方基本信息甲方（建设单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（施工单位）：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。1.5合同终止条件1.5.1工程竣工并经验收合格；1.5.2甲方支付完毕全部工程款；1.5.3双方协商一致解除合同；1.5.4其他法定或约定终止合同的情形。1.6合同争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二章工程概况2.1工程名称绿色建筑小区房屋建设项目。2.2工程地点__________2.3工程规模__________2.4工程建设内容包括但不限于土建工程、安装工程、室外工程等。2.5工程建设标准按照《绿色建筑评价标准》及国家、地方相关法规和标准执行。2.6工程建设工期自合同生效之日起____个月。第三章工程设计3.1设计单位__________3.2设计内容包括但不限于建筑设计、结构设计、设备设计等。3.3设计费用__________3.4设计变更设计变更需经甲方、乙方和设计单位三方协商一致，并签订变更协议。3.5设计文件交付设计文件应在合同约定的工期前____天交付乙方。第四章施工单位4.1施工单位资质乙方应具备相应的施工资质等级，并符合国家、地方相关法规要求。4.2施工单位人员乙方应配备足够的施工人员，并确保其具备相应的技能和资质。4.3施工单位设备乙方应提供满足工程需要的施工设备，并保证其符合国家、地方相关法规要求。4.4施工单位承诺乙方承诺严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。4.5施工单位责任乙方对施工过程中的安全、质量、进度负责。第五章工程施工5.1施工组织设计乙方应编制施工组织设计，并经甲方审核批准。5.2施工方案乙方应制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工方法、施工顺序等。5.3施工进度施工进度应按照合同约定的工期执行，并定期向甲方报告。5.4施工质量施工质量应符合国家、地方相关法规和标准。5.5施工安全乙方应采取有效措施确保施工安全，并定期进行安全检查。5.6施工环境乙方应采取措施减少施工对环境的影响，并遵守国家、地方相关环保法规。5.7施工验收工程竣工后，乙方应组织验收，并提交验收报告。5.8施工变更施工变更需经甲方、乙方和设计单位三方协商一致，并签订变更协议。5.9施工索赔乙方在施工过程中因不可抗力等原因导致损失，可向甲方提出索赔。5.10施工协调乙方应与甲方、设计单位、监理单位等保持良好沟通，协调解决施工过程中出现的问题。第六章质量与安全6.1质量标准施工质量应符合国家、地方相关法规和标准。6.2质量检验乙方应定期进行质量检验，并确保检验合格。6.3质量保证乙方应提供质量保证书，并保证工程质量。6.4安全生产乙方应遵守国家、地方相关安全生产法规，确保施工安全。6.5安全管理乙方应建立安全生产管理制度，并严格执行。6.6安全责任乙方对施工过程中的安全事故负责。6.7安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即采取措施，并及时报告甲方。第七章工程造价7.1工程造价构成工程造价包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。7.2工程造价计算工程造价按合同约定的工程量清单和计价规范计算。7.3工程造价调整工程造价在施工过程中因材料价格变动、设计变更等原因发生调整的，按合同约定执行。7.4工程款支付甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。7.5工程结算工程竣工后，乙方应向甲方提交工程结算报告，甲方应在收到报告后____天内审核并支付结算款。7.6工程索赔因甲方原因导致乙方损失，甲方应按照合同约定给予赔偿。第八章违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程；8.1.2乙方施工质量不符合合同约定；8.1.3乙方未按合同约定进行施工变更；8.1.4乙方未按合同约定进行工程验收；8.1.5甲方未按合同约定支付工程款；8.1.6双方其他违约行为。8.2违约责任8.2.1乙方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2甲方违约的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约赔偿违约赔偿金额根据违约情节和实际损失确定。8.4违约解除8.4.1因乙方违约导致合同无法履行的，甲方有权解除合同。8.4.2因甲方违约导致合同无法履行的，乙方有权解除合同。第九章合同解除9.1解除条件9.1.1合同约定的解除条件成就；9.1.2因不可抗力导致合同无法履行；9.1.3双方协商一致解除合同。9.2解除程序9.2.1发生解除条件时，一方应及时通知另一方；9.2.2双方应就解除事宜进行协商，达成一致；9.2.3解除协议签订后，合同解除。9.3解除后果9.3.1合同解除后，双方应按照协议处理剩余工程；9.3.2双方应就合同解除前的债权债务进行结算。9.4解除通知解除通知应以书面形式送达对方。第十章合同终止10.1终止条件10.1.1工程竣工并经验收合格；10.1.2甲方支付完毕全部工程款；10.1.3双方协商一致终止合同；10.1.4其他法定或约定终止合同的情形。10.2终止程序10.2.1发生终止条件时，一方应及时通知另一方；10.2.2双方应就终止事宜进行协商，达成一致；10.2.3终止协议签订后，合同终止。10.3终止后果10.3.1合同终止后，双方应按照协议处理剩余工程；10.3.2双方应就合同终止前的债权债务进行结算。10.4终止通知终止通知应以书面形式送达对方。第十一章合同附件11.1附件一：工程图纸11.2附件二：施工组织设计11.3附件三：工程量清单11.4附件四：合同附件清单第十二章合同签署12.1签署主体12.2签署程序12.3签署日期12.4签署地点第十三章合同生效13.1生效条件13.2生效日期13.3生效程序13.4生效通知第十四章合同解除与终止14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果14.4解除通知甲方（建设单位）签字（盖章）：乙方（施工单位）签字（盖章）：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1项目管理权甲方拥有项目管理的最终决定权，包括但不限于施工方案、进度安排、质量标准等。1.2设计变更审批甲方对设计变更有最终审批权，乙方提出的任何设计变更需经甲方审核同意后方可实施。1.3工程进度款支付甲方有权根据工程进度和验收情况，决定工程进度款的支付时间和金额。1.4施工现场管理甲方有权对施工现场进行管理，包括但不限于现场安全、环境保护、文明施工等。1.5施工合同变更任何涉及合同主要内容的变更，包括工期、价格、质量标准等，需经甲方书面同意后方可生效。1.6合同争议解决在合同履行过程中，如发生争议，甲方有权选择争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1施工自主权乙方在确保工程质量、安全、进度和符合设计要求的前提下，有权自主决定施工方案和施工方法。2.2设计变更实施乙方有权根据实际情况提出设计变更，经甲方审核同意后，乙方有权按变更后的设计进行施工。2.3工程进度款支付乙方有权根据工程进度和合同约定，向甲方提出工程进度款支付申请，甲方应在规定时间内支付。2.4施工现场管理乙方负责施工现场的管理，包括但不限于现场安全、环境保护、文明施工等。2.5施工合同变更乙方有权提出合同变更，包括工期、价格、质量标准等，经甲方审核同意后，双方应签订补充协议。2.6合同争议解决在合同履行过程中，如发生争议，乙方有权选择争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责中介机构负责对合同履行情况进行监督，包括但不限于工程质量、进度、安全等。3.2中介机构费用中介机构的服务费用由甲方承担，具体费用在合同中约定。3.3中介机构报告中介机构应在合同履行过程中定期向甲方提交报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量、安全等。3.4中介机构监督中介机构有权对施工现场进行监督检查，乙方应予以配合。3.5中介机构争议解决中介机构在履行职责过程中发现争议，应立即通知甲方和乙方，并协助双方协商解决。3.6中介机构责任中介机构在履行职责过程中因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的，应承担相应的法律责任。3.7中介机构更换如中介机构无法履行职责或存在重大过失，甲方和乙方有权协商更换中介机构。3.8中介机构保密中介机构应对在履行职责过程中获取的甲方和乙方商业秘密予以保密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.施工组织设计3.工程量清单4.合同附件清单5.项目管理协议6.质量检验报告7.工程进度报告8.工程款支付凭证9.合同变更协议10.争议解决协议二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程；乙方施工质量不符合合同约定；乙方未按合同约定进行施工变更；乙方未按合同约定进行工程验收；甲方未按合同约定支付工程款；双方其他违约行为。2.违约认定：违约行为发生时，由一方或双方共同认定；违约行为的认定需有书面记录；违约行为的认定需有相关证据支持。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指在合同履行过程中，因合同条款的履行发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。3.仲裁：指由仲裁机构根据仲裁协议，对争议进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指通过法院对争议进行审理和裁决的一种争议解决方式。5.保密：指在合同履行过程中，双方对获取的对方商业秘密负有保密义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：及时与甲方沟通，协商变更方案，并签订变更协议，调整工期。2.问题：施工质量不符合合同约定。解决办法：立即停止施工，分析原因，采取措施改进，直至符合合同要求。3.问题：甲方未按合同约定支付工程款。解决办法：向甲方提出书面催款通知，如仍未支付，可申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.绿色建筑小区房屋建设项目；2.公共基础设施建设项目；3.工业建筑建设项目；4.商业建筑建设项目；5.住宅小区建设项目。全文完。二零二四年度绿色建筑小区房屋建设施工合同规范2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：2.乙方（施工单位）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在绿色建筑小区房屋建设施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现绿色建筑的目标。三、定义与解释3.1专业术语：3.2关键词解释：四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：4.2乙方的权利和义务：五、履行条件5.1合同履行时间：5.2合同履行地点：5.3合同履行方式：六、合同的生效和终止6.1生效条件：6.2终止条件：6.3终止程序：6.4终止后果：七、费用与支付7.1费用构成：（1）施工图纸及技术资料费；（2）建筑材料及设备购置费；（3）人工费；（4）施工机械使用费；（5）施工安全防护及文明施工费；（6）临时设施费；（7）工程保险费；（8）其他合理费用。7.2支付方式：（1）按工程进度支付；（2）预付款；（3）进度款；（4）竣工结算款；（5）质保金。7.3支付时间：（2）进度款：按工程进度每月支付；7.4支付条款：（1）甲方应在支付时间前将款项汇入乙方指定的账户；（3）如因甲方原因导致付款延误，甲方应支付乙方相应的利息。八、违约责任8.1甲方违约：（2）未按合同约定提供施工图纸及技术资料的，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约：（2）施工过程中发生质量问题的，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式：违约方应按照本合同约定向守约方支付赔偿金，赔偿金额以实际损失为准。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均为保密内容。9.2保密期限：9.3保密履行方式：（1）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（2）采取必要措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义：本合同所指不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的事件。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府禁令等政府行为；（3）电力、通讯中断等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件持续期间，合同双方均免除责任；（3）不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复正常履约。10.4不可抗力实例：（1）地震、洪水等自然灾害；（2）战争、动乱等政府行为；（3）电力、通讯中断等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决：发生争议时，双方应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、公共利益的；（2）涉及他人权益的；（3）法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）本合同中甲方保留对施工过程中的设计变更、工程进度调整等权利；（2）乙方在施工过程中应严格按照甲方要求执行，不得擅自更改设计方案。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对施工过程中发现的质量问题进行整改的权利；（2）乙方在施工过程中应配合甲方进行质量检查，对发现的问题及时整改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充需经双方协商一致；（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并作为本合同的附件。14.2修改和补充效力：修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等；（2）乙方应按照甲方要求提供施工方案、施工进度等。15.2协作与配合方式：（1）双方应定期召开协调会议，及时沟通、解决问题；（2）双方应互相提供必要的信息和资料，确保工程顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同为独立文件，与其他协议、合同等文件无关联。16.3增减条款：本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）（盖章）甲方（建设单位）：（签字）（盖章）乙方（施工单位）：（签字）