版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度高品质瓦工力工劳务分包与绿色施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的与范围2.1劳务分包内容2.2绿色施工要求2.3工程概况3.合同工期与进度3.1工期安排3.2进度节点3.3工期延误责任4.劳务费用及支付方式4.1劳务费用计算方式4.2工程量清单4.3支付进度4.4付款方式4.5付款条件5.质量要求与验收标准5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4质量责任6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环境保护要求6.4环境监测与治理7.合同变更与解除7.1合同变更程序7.2合同解除条件7.3合同解除程序7.4合同解除后的处理8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算8.4违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序9.4争议解决费用10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序10.4合同终止后的处理11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:绿色施工方案11.3附件三:安全生产措施11.4附件四:其他相关文件12.合同签署与生效12.1合同签署12.2合同生效12.3合同备案13.合同履行与监督13.1合同履行13.2合同监督13.3监督机构与职责14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用与管辖14.3其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]1.4合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系方式]乙方联系方式:[乙方联系方式]2.合同标的与范围2.1劳务分包内容瓦工施工力工搬运施工现场管理2.2绿色施工要求乙方在施工过程中应遵守国家和地方有关绿色施工的法律法规,采取有效措施减少施工过程中的环境污染,确保施工过程绿色、环保。2.3工程概况工程名称:[工程名称]工程地点:[工程地点]工程规模:[工程规模]3.合同工期与进度3.1工期安排本合同工期为[工期天数]天,自合同生效之日起计算。3.2进度节点签订合同后[时间]内完成施工准备[时间]内完成主体结构施工[时间]内完成瓦工施工[时间]内完成力工搬运[时间]内完成施工验收3.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付[延误赔偿金额]的违约金。4.劳务费用及支付方式4.1劳务费用计算方式劳务费用按实际完成工程量及约定的单价计算。4.2工程量清单详见附件一:工程量清单。4.3支付进度合同签订后[时间]内支付合同总额的[百分比]作为预付款完成主体结构施工后支付合同总额的[百分比]完成瓦工施工后支付合同总额的[百分比]完成力工搬运后支付合同总额的[百分比]工程验收合格后支付合同总额的[百分比]4.4付款方式采用银行转账方式支付。4.5付款条件按约定的支付进度和条件支付。5.质量要求与验收标准5.1质量标准乙方施工质量应符合国家相关质量标准及甲方要求。5.2验收程序施工过程中,甲方有权对施工质量进行监督检查。工程完工后,甲方应组织验收,乙方应配合。5.3验收标准验收标准详见附件二:绿色施工方案。5.4质量责任如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。6.安全生产与环境保护6.1安全生产责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求,落实安全生产责任制。6.2安全防护措施详见附件三:安全生产措施。6.3环境保护要求详见附件二:绿色施工方案。6.4环境监测与治理乙方应定期进行环境监测,确保施工过程中不超标排放污染物。7.合同变更与解除7.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。7.2合同解除条件任何一方严重违约因不可抗力导致合同无法履行经双方协商一致解除合同7.3合同解除程序合同解除应书面通知对方,并签订书面解除协议。7.4合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程和未支付款项。8.违约责任8.1违约情形乙方未按合同约定时间完成工程或提供劳务;乙方施工质量不符合合同约定标准;乙方违反安全生产规定,造成安全事故;乙方违反环境保护规定,造成环境污染;乙方未按合同约定支付劳务费用;甲方未按合同约定支付款项;任何一方未履行合同约定的其他义务。8.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等;违约金按合同约定比例计算,最高不超过合同总额的[百分比];因违约造成的损失,违约方应赔偿对方实际损失。8.3违约金计算违约金=合同总额×违约天数×违约金比例8.4违约赔偿违约方应赔偿因违约给对方造成的直接损失和可得利益损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交[仲裁委员会名称]仲裁。9.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁委员会名称]。9.3争议解决程序仲裁程序按照[仲裁委员会名称]的仲裁规则进行。9.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,仲裁费用由双方协商分担。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止条件合同约定的工期届满;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行;合同约定的其他终止条件。10.3合同终止程序合同终止应书面通知对方,并签订书面终止协议。10.4合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程和未支付款项。11.合同附件11.1附件一:工程量清单详细列出工程量及对应单价。11.2附件二:绿色施工方案包括绿色施工的具体措施和环境保护要求。11.3附件三:安全生产措施包括安全生产责任制、安全防护措施等。11.4附件四:其他相关文件包括但不限于合同签订证明、付款凭证等。12.合同签署与生效12.1合同签署本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份。12.2合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.3合同备案本合同需报送[备案机构名称]备案。13.合同履行与监督13.1合同履行双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。13.2合同监督甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保合同履行。13.3监督机构与职责监督机构为甲方,负责对乙方施工过程进行监督,确保施工质量、安全和环境保护。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2法律适用与管辖本合同适用中华人民共和国法律,合同争议由合同签订地人民法院管辖。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义中介方:为甲乙双方提供中介服务,促成合同签订的第三方机构或个人;监理方:对施工过程进行监督管理,确保工程质量和安全的第三方机构;技术咨询方:为甲乙双方提供技术咨询服务,协助解决施工过程中的技术难题的第三方机构;其他第三方:根据合同履行需要,经甲乙双方同意介入的第三方机构或个人。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行,提高工程质量和施工效率,保障甲乙双方的合法权益。2.第三方责任2.1第三方责任限额中介方:中介方对合同的签订和履行不承担直接责任,但其提供的服务应保证真实、合法、有效。如因中介方提供虚假信息或违反相关法律法规导致合同纠纷,中介方应承担相应的法律责任,责任限额不超过中介服务费用的[百分比]。监理方:监理方对施工过程进行监督管理,对其职责范围内的质量问题承担相应的责任。责任限额按监理合同约定执行。技术咨询方:技术咨询方对提供的技术咨询服务承担相应的责任。责任限额按技术咨询合同约定执行。其他第三方:其他第三方根据其提供的服务的性质和合同约定承担相应的责任,责任限额按合同约定执行。2.2第三方责任划分第三方责任由其合同约定,甲乙双方应明确各自与第三方之间的权利义务关系;第三方责任与甲乙双方责任划分清晰,避免责任重叠或缺失。3.第三方介入程序3.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,确定第三方介入的具体事宜;3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利义务;3.3第三方介入期间,甲乙双方应保持与第三方的沟通,确保合同履行。4.第三方介入合同第三方名称、法定代表人、注册地址、联系方式;第三方介入的目的、范围和职责;第三方责任限额;第三方服务费用及支付方式;第三方介入期限;违约责任;争议解决;合同生效与终止;其他约定事项。5.第三方介入合同的生效5.1第三方介入合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效;5.2第三方介入合同需报送相关备案机构备案。6.第三方介入合同变更6.1第三方介入合同在履行过程中如需变更,应经甲乙双方及第三方协商一致,签订书面变更协议;6.2第三方介入合同变更后的内容,应作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入合同的解除7.1第三方介入合同在履行过程中如需解除,应经甲乙双方及第三方协商一致,签订书面解除协议;7.2第三方介入合同解除后,甲乙双方应按照约定处理剩余工程和未支付款项。8.第三方介入合同争议解决8.1第三方介入合同争议解决方式,参照本合同第九条;8.2第三方介入合同争议解决机构,参照本合同第九条;8.3第三方介入合同争议解决程序,参照本合同第九条。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列出工程量及对应单价,包括瓦工施工和力工搬运的具体工程量。附件要求:清晰、完整,与合同内容一致。2.附件二:绿色施工方案包括绿色施工的具体措施和环境保护要求,如节能减排、废弃物处理等。附件要求:符合国家相关绿色施工标准和要求,具有可操作性。3.附件三:安全生产措施包括安全生产责任制、安全防护措施、应急预案等。附件要求:符合国家安全生产法律法规,确保施工安全。4.附件四:其他相关文件包括合同签订证明、付款凭证、验收报告等。附件要求:真实、合法、完整。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程或提供劳务;乙方施工质量不符合合同约定标准;乙方违反安全生产规定,造成安全事故;乙方违反环境保护规定,造成环境污染;乙方未按合同约定支付劳务费用;甲方未按合同约定支付款项;任何一方未履行合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准:违约行为发生时,甲乙双方应立即通知对方;违约方应在接到通知后[时间]内采取补救措施;如违约方未采取补救措施或补救措施不力,应承担违约责任。3.违约责任示例说明:乙方未按合同约定时间完成工程,延误工期[天数]天,甲方有权要求乙方支付[延误赔偿金额]的违约金;乙方施工质量不符合合同约定标准,导致工程不合格,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用;乙方违反安全生产规定,造成安全事故,乙方应承担相应的法律责任;乙方未按合同约定支付劳务费用,甲方有权要求乙方支付[违约金金额]的违约金。全文完。二零二四年度高品质瓦工力工劳务分包与绿色施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的及范围2.1工程概况2.2劳务分包内容2.3绿色施工要求3.合同工期3.1工期安排3.2工期延误责任4.劳务费用及支付方式4.1劳务费用构成4.2支付进度4.3支付方式5.材料供应5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料验收及保管6.工程质量标准及验收6.1质量标准6.2验收程序6.3质量争议处理7.施工安全与环境保护7.1施工安全责任7.2环境保护要求7.3安全事故处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:劳务人员名单12.3附件三:绿色施工方案13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:X劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区街道号1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区街道号1.2.4总包方联系电话:139xxxx56782.合同标的及范围2.1工程概况2.1.1工程名称:住宅小区2.1.2工程地点:省市区2.1.3工程规模:总建筑面积万平方米2.1.4工程类别:住宅楼、商业楼及配套设施2.2劳务分包内容2.2.1劳务分包内容:瓦工力工劳务2.2.2劳务分包工作范围:包括但不限于砌筑、抹灰、贴砖、防水等瓦工力工作业2.3绿色施工要求2.3.1绿色施工原则:遵循节能减排、环保低碳的原则2.3.2绿色施工措施:包括但不限于使用环保材料、优化施工工艺、加强现场管理、减少废弃物排放等3.合同工期3.1工期安排3.1.1签订合同后日内开始施工3.1.2工期总天数:天3.1.3各分项工程工期安排3.2工期延误责任3.2.1因分包方原因导致的工期延误,由分包方承担全部责任3.2.2因总包方原因导致的工期延误,由总包方承担全部责任3.2.3因不可抗力导致的工期延误,按国家相关规定处理4.劳务费用及支付方式4.1劳务费用构成4.1.1人工费:根据国家相关标准及市场价格确定4.1.2材料费:根据工程量清单及市场价格确定4.1.3管理费:按劳务费用总额的%计算4.2支付进度4.2.1首付款:合同签订后日内支付劳务费用总额的%4.2.2进度款:按工程进度支付劳务费用总额的%4.2.3结算款:工程竣工验收合格后日内支付剩余劳务费用4.3支付方式4.3.1银行转账4.3.2现金支付5.材料供应5.1材料供应责任5.1.1分包方负责材料的采购、运输及保管5.1.2总包方负责材料的验收及质量监督5.2材料质量要求5.2.1材料必须符合国家及行业标准5.2.2材料质量验收合格后方可投入使用5.3材料验收及保管5.3.1材料验收:由双方共同进行5.3.2材料保管:分包方负责6.工程质量标准及验收6.1质量标准6.1.1工程质量必须符合国家及行业标准6.1.2工程质量验收标准:按照国家及行业标准执行6.2验收程序6.2.1验收前,分包方应向总包方提交验收申请6.2.2验收时,双方应共同参加6.2.3验收不合格的,分包方应按要求整改6.3质量争议处理6.3.1质量争议解决方式:协商解决6.3.2协商不成的,可向相关主管部门申请仲裁或诉讼8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决8.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决程序8.2.1争议发生后,双方应立即停止争议行为,并保持沟通8.2.2协商期限为自争议发生之日起日内8.2.3协商期间,双方应继续履行合同义务9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程任务9.1.2分包方未按合同约定质量标准完成工程9.1.3分包方未按合同约定时间完成工程9.1.4分包方违反合同约定的其他行为9.2违约责任承担9.2.1分包方违约的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.2.2总包方违约的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1分包方严重违约,经总包方催告后日内仍未改正10.1.2总包方严重违约,经分包方催告后日内仍未改正10.1.3发生不可抗力事件,导致合同无法履行10.1.4合同约定的其他解除条件10.2合同解除程序10.2.1任何一方提出解除合同,应提前日书面通知对方10.2.2收到解除通知的一方,应在日内书面回复11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同签订后日内,双方应按约定完成合同备案手续11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格,合同约定的各项义务履行完毕11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3发生合同约定的终止条件12.合同附件12.1附件一:工程量清单12.1.1附件一应详细列明工程量及对应的劳务费用12.2附件二:劳务人员名单12.2.1附件二应包括劳务人员的姓名、工种、技能等级等信息12.3附件三:绿色施工方案12.3.1附件三应详细描述绿色施工的具体措施及预期效果13.合同签署13.1签署时间13.1.1合同签署时间为200X年月日13.2签署地点13.2.1合同签署地点为省市区街道号13.3签署人员13.3.1分包方代表:13.3.2总包方代表:14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效14.4本合同如有修改,必须经双方协商一致,并以书面形式补充或修改14.5本合同受中华人民共和国法律管辖第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务或进行技术监督、质量检测、咨询等活动的独立第三方机构或个人。15.2第三方的责权利15.2.1责任:第三方应按照合同约定,提供专业、客观、公正的服务,对提供的服务结果承担相应的法律责任。15.2.2权利:第三方有权根据合同约定,收取相应的服务费用,并享有合同中约定的其他权利。15.2.3义务:第三方应遵守国家法律法规,尊重甲乙双方的合法权益,保守商业秘密。16.第三方介入的类型16.1技术监督:第三方对工程的技术规范、工艺流程进行监督,确保工程质量符合合同要求。16.2质量检测:第三方对工程材料、半成品、成品进行质量检测,出具检测报告。16.3咨询服务:第三方提供专业咨询,协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。17.第三方介入的程序17.1第三方选定:甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的服务合同。17.2第三方资质审查:甲乙双方对第三方的资质进行审查,确保其具备履行合同的能力。17.3第三方服务内容:在服务合同中明确第三方的服务内容、服务期限、费用等。18.第三方责任限额18.1第三方的责任限额:在服务合同中明确第三方的责任限额,即第三方因自身原因造成损失的最高赔偿金额。18.2超出责任限额的损失:超出责任限额的损失,由甲乙双方根据实际情况协商解决。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三方与甲方之间的关系基于服务合同,甲方应按照合同约定支付服务费用。19.1.2第三方应向甲方提供专业、客观、公正的服务,甲方有权对第三方的服务进行监督。19.2第三方与乙方的划分:19.2.1第三方与乙方之间的关系基于服务合同,乙方应按照合同约定支付服务费用。19.2.2第三方应向乙方提供专业、客观、公正的服务,乙方有权对第三方的服务进行监督。19.3第三方与合同履行的关系:19.3.1第三方的介入不影响甲乙双方的合同关系,甲乙双方仍需按照合同约定履行各自的义务。19.3.2第三方的服务结果应作为甲乙双方验收工程质量的依据之一。20.第三方介入的变更与终止20.1变更:在合同履行过程中,如需变更第三方的服务内容、服务期限等,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。20.2终止:如第三方因自身原因无法继续履行服务,甲乙双方应协商解决,并书面通知第三方终止服务。20.3终止后的责任:20.3.1第三方终止服务后,应向甲乙双方提供已完成的服务报告,并承担相应的责任。20.3.2甲乙双方应按照合同约定,处理终止服务后的相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列明所有施工项目的工
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度基础设施建设合作协议2篇
- 水池回廊景石施工方案
- 二零二五年度个人股权投资退出协议2篇
- 二零二五年度高品质住宅小区物业经营权转让合同3篇
- 二零二五年度个人教育培训机构合作协议范本3篇
- 2025版送气工被辞退经济补偿合同3篇
- 二零二五年度个人旅游保险代理销售合同(出境游保障)
- 蒸压加气混凝土砌块砌筑施工方案
- 二零二五年度汽车租赁个人司机劳动合同8篇
- 二零二五年度房产共有权售房合同协议3篇
- 山东省泰安市2022年初中学业水平考试生物试题
- 注塑部质量控制标准全套
- 受贿案例心得体会
- 人教A版高中数学选择性必修第一册第二章直线和圆的方程-经典例题及配套练习题含答案解析
- 毕业设计(论文)-液体药品灌装机的设计与制造
- 银行网点服务礼仪标准培训课件
- 二年级下册数学教案 -《数一数(二)》 北师大版
- 晶体三极管资料
- 银行内部举报管理规定
- 石群邱关源电路(第1至7单元)白底课件
- 平面几何强化训练题集:初中分册数学练习题
评论
0/150
提交评论