二零二五版施工合同担保补充协议书规范范本3篇_第1页
二零二五版施工合同担保补充协议书规范范本3篇_第2页
二零二五版施工合同担保补充协议书规范范本3篇_第3页
二零二五版施工合同担保补充协议书规范范本3篇_第4页
二零二五版施工合同担保补充协议书规范范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版施工合同担保补充协议书规范范本本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.担保合同主体2.1担保人2.2担保人授权代表2.3担保人法定代表人3.担保合同标的3.1担保合同金额3.2担保合同期限3.3担保合同类型4.担保责任范围4.1担保责任范围概述4.2担保责任范围具体内容5.担保合同生效条件5.1担保合同生效条件概述5.2担保合同生效具体条件6.担保合同解除条件6.1担保合同解除条件概述6.2担保合同解除具体条件7.担保合同变更7.1担保合同变更概述7.2担保合同变更具体程序8.担保合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.担保合同其他约定9.1其他约定事项概述9.2其他约定具体内容10.担保合同附件10.1附件一:担保合同10.2附件二:担保人授权委托书11.担保合同签署11.1签署时间11.2签署地点11.3签署人员12.担保合同生效12.1生效时间12.2生效条件13.担保合同备案13.1备案机构13.2备案程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:第一条协议双方基本信息1.1协议双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2协议双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3协议双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]第二条担保合同主体2.1担保人担保人:[担保人全称]2.2担保人授权代表授权代表姓名:[授权代表姓名]授权代表联系方式:[授权代表联系电话、电子邮箱等]2.3担保人法定代表人法定代表人姓名:[法定代表人姓名]第三条担保合同标的3.1担保合同金额担保金额:人民币[金额]元整。3.2担保合同期限担保期限:自[起始日期]至[终止日期]。3.3担保合同类型担保类型:[担保类型,如:连带责任保证、保证担保等]。第四条担保责任范围4.1担保责任范围概述本担保合同项下,担保人对甲方在施工合同项下应承担的债务及责任提供担保。4.2担保责任范围具体内容1.甲方在施工合同项下因工程质量、工期延误等违约行为产生的债务;2.甲方在施工合同项下因施工过程中的安全事故、环境污染等引起的法律责任;3.甲方在施工合同项下因违反国家法律法规、政策规定而产生的法律责任。第五条担保合同生效条件5.1担保合同生效条件概述本担保合同经甲乙双方签署,自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。5.2担保合同生效具体条件1.双方签署本担保合同;2.双方完成合同约定的担保手续;3.本担保合同经相关监管部门备案。第六条担保合同解除条件6.1担保合同解除条件概述6.2担保合同解除具体条件1.甲方在施工合同项下履行完毕,无需担保;2.担保合同约定的解除条件成就;3.担保合同因不可抗力导致无法履行;4.担保合同因双方违约导致无法履行;5.法律法规规定的其他解除条件。第七条担保合同变更7.1担保合同变更概述本担保合同在履行过程中,如需变更,应经甲乙双方协商一致,签订书面变更协议。7.2担保合同变更具体程序1.双方协商确定变更内容;2.双方签署变更协议;3.变更协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。第八部分:担保合同争议解决8.1争议解决方式8.1.1协商解决双方在发生争议时,应通过友好协商的方式解决争议。8.1.2仲裁解决如协商不成,任何一方均可向[仲裁委员会名称]申请仲裁。8.1.3法院诉讼如仲裁不成,任何一方均可向[法院名称]提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1仲裁机构[仲裁委员会名称],地址:[仲裁委员会地址]。8.2.2法院[法院名称],地址:[法院地址]。8.3争议解决程序8.3.1协商程序双方应在争议发生后[协商期限]内进行协商,协商不成则进入下一解决程序。8.3.2仲裁程序仲裁程序按照[仲裁规则名称]进行。8.3.3法院诉讼程序诉讼程序按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规进行。第九部分:担保合同其他约定9.1其他约定事项概述9.2其他约定具体内容1.担保人有权要求甲方提供与担保事项相关的资料和证明;2.甲方在履行施工合同时,应遵守国家法律法规和行业标准;3.双方应遵守诚实信用原则,履行合同义务。第十部分:担保合同附件10.1附件一:担保合同附件一为双方签署的担保合同文本。10.2附件二:担保人授权委托书附件二为担保人签署的授权委托书文本。第十一部分:担保合同签署11.1签署时间本合同于[签署日期]签署。11.2签署地点本合同签署地点为[签署地点]。11.3签署人员甲方签署人员:[甲方签署人员姓名]乙方签署人员:[乙方签署人员姓名]第十二部分:担保合同生效12.1生效时间本合同自双方签署之日起生效。12.2生效条件本合同经双方签署并经法定代表人或授权代表签字盖章后生效。第十三部分:担保合同备案13.1备案机构本合同需向[备案机构名称]备案。13.2备案程序1.双方应将本合同及有关文件提交备案机构;2.备案机构对提交的文件进行审核;3.审核通过后,备案机构出具备案证明。第十四部分:合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1双方协商一致解除合同;14.1.2合同目的无法实现;14.1.3一方严重违约,另一方有权解除合同。14.2合同终止条件1.担保合同约定的期限届满;2.担保合同解除;3.担保合同因其他原因终止。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供中介、咨询、评估、监督等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的履行,提高合同履行的效率和效果,保障甲乙双方的合法权益。16.第三方介入类型16.1中介服务第三方提供中介服务,协助甲乙双方就合同内容进行沟通和协商。16.2咨询服务第三方提供专业咨询服务,为甲乙双方提供合同履行过程中的专业意见和建议。16.3评估服务第三方对合同履行情况进行评估,确保合同目标的实现。16.4监督服务第三方对合同履行过程进行监督,确保合同各项条款得到执行。17.第三方介入程序17.1第三方选择甲乙双方协商确定第三方,并签订合作协议。17.2第三方职责第三方应明确其职责范围,并在合作协议中予以约定。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同项下,第三方责任限额是指第三方因履行合同而产生的责任,其最高赔偿限额。18.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方在合作协议中约定;19.第三方权利义务19.1第三方权利1.第三方有权根据合作协议,要求甲乙双方提供必要的信息和资料;2.第三方有权根据协议约定,对合同履行情况进行监督和评估。19.2第三方义务1.第三方应按照合作协议,独立、客观、公正地履行职责;2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私;3.第三方应承担因自身过错导致合同履行受到影响的责任。20.第三方与其他各方的关系20.1第三方与甲方的关系20.2第三方与乙方的关系20.3第三方与甲乙双方的关系第三方应同时与甲乙双方保持沟通,确保合同各项条款得到执行,维护甲乙双方的合法权益。21.第三方介入的额外条款21.1第三方介入费用1.第三方介入费用由甲乙双方在合作协议中约定;2.费用支付方式、时间等由甲乙双方与第三方协商确定。21.2第三方介入的变更1.如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应协商一致,并通知第三方;2.第三方应根据变更后的内容或方式调整其工作。22.第三方责任免除22.1因不可抗力导致第三方无法履行协议的,第三方不承担责任。22.2第三方在履行协议过程中,因甲乙双方提供的资料不真实、不完整或存在误导导致第三方损失的,第三方不承担责任。22.3第三方在履行协议过程中,因甲乙双方违反合同约定导致第三方损失的,第三方不承担责任。23.第三方介入的终止23.1如第三方介入不符合协议约定或合同目的,甲乙双方可协商终止第三方介入。23.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:担保合同详细要求:附件一应包含担保合同的全部内容,包括但不限于担保金额、担保期限、担保类型、担保责任范围等。说明:担保合同是本合同的核心附件,是确定担保人和被担保人权利义务的基础。2.附件二:担保人授权委托书详细要求:附件二应由担保人签署,授权其代表进行相关事宜的处理。说明:授权委托书用于证明担保人授权代表的合法身份和授权范围。3.附件三:第三方合作协议详细要求:附件三应详细列明第三方介入的具体内容、职责、权利义务、费用等。说明:第三方合作协议是第三方介入的基础文件,明确了第三方在合同履行中的角色和责任。4.附件四:争议解决协议详细要求:附件四应包含争议解决的方式、机构、程序等。说明:争议解决协议是双方在发生争议时遵循的规则,旨在快速、公正地解决争议。5.附件五:合同变更协议详细要求:附件五应在合同变更时签署,记录变更的内容和生效日期。说明:合同变更协议是双方对合同内容进行修改的正式文件。6.附件六:合同解除协议详细要求:附件六应在合同解除时签署,记录解除的原因和生效日期。说明:合同解除协议是双方在合同解除时签署的文件,明确了解除的具体情况。7.附件七:第三方介入终止协议详细要求:附件七应在第三方介入终止时签署,记录终止的原因和生效日期。说明:第三方介入终止协议是双方在第三方介入终止时签署的文件,明确了终止的具体情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方应按照合同约定的支付时间和金额支付工程款。示例说明:若甲方未在合同约定的支付时间内支付工程款,则构成违约,应向乙方支付违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准:乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工程。示例说明:若乙方未在合同约定的工期内完成工程,则构成违约,应向甲方支付违约金。3.违约行为:第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准:第三方应按照合作协议约定的职责履行义务。示例说明:若第三方未按照合作协议提供中介服务,则构成违约,应向甲乙双方承担相应责任。4.违约行为:任何一方违反合同约定的保密义务。责任认定标准:任何一方在合同履行过程中,未经对方同意,不得泄露对方的商业秘密。示例说明:若一方泄露了对方的商业秘密,则构成违约,应承担相应的法律责任。5.违约行为:任何一方违反合同约定的争议解决方式。责任认定标准:任何一方在发生争议时,应按照合同约定的争议解决方式处理。示例说明:若一方未按照合同约定的争议解决方式处理争议,则构成违约,应承担相应的法律责任。全文完。二零二四版施工合同担保补充协议书规范范本1本合同目录一览1.协议书签订依据1.1协议书签订的法律依据1.2协议书签订的规范性文件2.协议双方基本信息2.1发包方基本信息2.2承包方基本信息3.协议书签订目的3.1协议书签订的目的和意义3.2协议书签订的具体目标4.担保范围4.1担保范围的具体内容4.2担保范围的特殊约定5.担保方式5.1担保方式的具体形式5.2担保方式的选择和变更6.担保责任6.1担保责任的定义和范围6.2担保责任的承担方式7.担保期限7.1担保期限的具体规定7.2担保期限的延长和缩短8.担保费用8.1担保费用的计算方法8.2担保费用的支付方式9.担保解除9.1担保解除的条件9.2担保解除的程序10.争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的程序11.违约责任11.1违约责任的承担方式11.2违约责任的赔偿标准12.协议生效12.1协议生效的条件12.2协议生效的时间13.协议变更和解除13.1协议变更和解除的条件13.2协议变更和解除的程序14.其他约定事项14.1其他约定事项的具体内容14.2其他约定事项的效力第一部分:合同如下:第一条协议书签订依据1.1协议书签订的法律依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规制定。1.2协议书签订的规范性文件本协议参照《建设工程施工合同担保管理办法》及相关规范性文件制定。第二条协议双方基本信息2.1发包方基本信息发包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________2.2承包方基本信息承包方名称:____________________法定代表人:____________________注册地址:____________________联系电话:____________________第三条协议书签订目的3.1协议书签订的目的和意义本协议旨在明确双方在建设工程施工过程中的担保责任,确保工程质量和进度,维护双方的合法权益。3.2协议书签订的具体目标具体目标包括但不限于:(1)明确担保范围和方式;(2)规范担保责任和义务;(3)保障工程质量和进度。第四条担保范围4.1担保范围的具体内容担保范围包括但不限于:(1)工程款的支付;(2)工程质量和安全;(3)工程进度;(4)工程合同约定的其他事项。4.2担保范围的特殊约定特殊约定包括但不限于:(1)因承包方原因导致的工程损失;(2)因发包方原因导致的工程延误;(3)工程验收不合格。第五条担保方式5.1担保方式的具体形式担保方式采用银行保函、信用担保、现金担保等形式。5.2担保方式的选择和变更双方可根据实际情况选择合适的担保方式,并协商一致后进行变更。第六条担保责任6.1担保责任的定义和范围担保责任是指在担保范围内,因承包方违约行为导致的损失,由担保人承担相应的赔偿责任。6.2担保责任的承担方式担保责任的承担方式包括但不限于:(1)赔偿损失;(2)承担违约责任;(3)履行合同约定的其他义务。第七条担保期限7.1担保期限的具体规定担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。7.2担保期限的延长和缩短如因特殊原因导致工程延期,经双方协商一致,可延长担保期限。如因承包方提前完成工程,经双方协商一致,可缩短担保期限。第八条担保费用8.1担保费用的计算方法担保费用按照担保金额的一定比例计算,具体比例由双方协商确定,并在协议中明确。8.2担保费用的支付方式担保费用应在合同签订之日起五个工作日内支付,由承包方支付给担保人。第九条担保解除9.1担保解除的条件(1)承包方完成工程且工程验收合格;(2)担保期限届满;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除担保。9.2担保解除的程序担保解除需书面通知对方,并经双方签字确认后生效。第十条争议解决10.1争议解决的方式发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决的程序仲裁委员会根据《中华人民共和国仲裁法》及相关规定进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。第十一条违约责任11.1违约责任的承担方式任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿对方因此遭受的损失;(3)承担法律规定的其他违约责任。11.2违约责任的赔偿标准违约赔偿标准根据实际情况确定,一般应足以弥补对方的损失。第十二项协议生效12.1协议生效的条件本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2协议生效的时间本协议自2024年1月1日起生效。第十三项协议变更和解除13.1协议变更和解除的条件(1)变更或解除内容不影响合同的实质性权利义务;(2)变更或解除内容符合法律法规的规定;(3)变更或解除内容经双方协商一致。13.2协议变更和解除的程序协议变更或解除需书面通知对方,并经双方签字确认后生效。第十四项其他约定事项14.1其他约定事项的具体内容本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定事项的效力本协议其他约定事项的效力与本协议其他条款同等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义本合同所指第三方,包括但不限于中介方、监理方、检测方、评估方、保险方等,是指在合同履行过程中,根据合同约定或法律法规规定,提供专业服务或承担特定职责的独立第三方机构或个人。1.2第三方的资格要求第三方应具备相应的资质、能力及信誉,并符合国家相关法律法规的要求。第二条第三方介入的目的和范围2.1第三方介入的目的第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、保障工程质量、维护合同双方的合法权益。2.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于:(1)工程质量监督;(2)工程进度控制;(3)工程款支付审核;(4)工程变更和索赔处理;(5)合同履行过程中的其他专业服务。第三条第三方职责3.1第三方职责概述(1)客观、公正地执行职责;(2)提供专业、高效的服务;(3)保守合同双方的商业秘密;(4)及时向合同双方报告工作情况。3.2第三方具体职责(1)中介方:协助合同双方进行谈判、签订合同、履行合同等;(2)监理方:对工程质量、进度、安全进行监督;(3)检测方:对工程材料、设备、工程实体进行检测;(4)评估方:对工程价值、风险等进行评估;(5)保险方:根据合同约定,为合同双方提供相应的保险服务。第四条第三方责任限额4.1责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中出现失误、疏忽或违法行为,导致合同双方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额的确定第三方责任限额由合同双方在合同中约定,或根据国家相关法律法规规定确定。4.3责任限额的调整(1)法律法规变更;(2)合同履行环境发生变化;(3)第三方自身业务范围调整。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与发包方的划分第三方应独立于发包方,不得与发包方存在利益冲突。5.2第三方与承包方的划分第三方应独立于承包方,不得与承包方存在利益冲突。5.3第三方与合同双方的关系第三方与合同双方的关系为委托代理关系,第三方应按照合同约定和法律法规要求,履行职责,维护合同双方的合法权益。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的申请合同双方均可向第三方提出介入申请。6.2第三方介入的审批第三方介入需经合同双方同意,并报相关主管部门备案。6.3第三方介入的实施第三方介入后,应根据合同约定和法律法规要求,履行职责,提供专业服务。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同双方协商一致;(3)法律法规规定;(4)第三方无法履行职责。7.2第三方介入的终止程序第三方介入终止需书面通知合同双方,并经双方签字确认后生效。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入争议的解决方式第三方介入争议解决方式同第十条“争议解决”。8.2第三方介入争议的解决程序第三方介入争议解决程序同第十条“争议解决程序”。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:协议书签订依据文件要求:提供相关法律法规、规范性文件的原件或复印件。说明:证明协议书签订的法律依据和规范性。2.附件二:协议双方基本信息文件要求:提供双方营业执照、法人代表身份证明、组织机构代码证等文件的复印件。说明:证明协议双方的合法身份和资质。3.附件三:担保方式相关文件要求:提供银行保函、信用担保合同、现金担保凭证等文件的复印件。说明:证明担保方式的具体形式和担保人信息。4.附件四:担保费用支付凭证要求:提供担保费用支付银行转账记录、现金支付收据等凭证。说明:证明担保费用的支付情况。5.附件五:第三方介入相关文件要求:提供第三方资质证明、委托协议、服务合同等文件的复印件。说明:证明第三方介入的合法性和资质。6.附件六:争议解决相关文件要求:提供仲裁协议、仲裁裁决书等文件的复印件。说明:证明争议解决的程序和结果。7.附件七:违约责任相关文件要求:提供违约金支付凭证、损失赔偿协议等文件的复印件。说明:证明违约责任的承担和赔偿情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)承包方未按合同约定完成工程;(2)承包方未按合同约定支付工程款;(3)发包方未按合同约定支付工程款;(4)第三方未按合同约定履行职责;(5)任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:(1)违约行为的发生;(2)违约行为对合同履行的直接影响;(3)违约行为造成的损失;(4)违约行为与损失之间的因果关系。3.违约责任认定示例:(1)承包方未按合同约定完成工程,导致工程延期,发包方遭受损失。根据合同约定,承包方应支付违约金,并赔偿发包方因此遭受的损失。(2)发包方未按合同约定支付工程款,导致承包方无法正常施工。根据合同约定,发包方应支付违约金,并赔偿承包方因此遭受的损失。(3)第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量不合格。根据合同约定,第三方应承担违约责任,赔偿合同双方因此遭受的损失。全文完。二零二四版施工合同担保补充协议书规范范本2本合同目录一览1.协议签订双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.协议签订背景及目的3.担保金额及担保方式3.1担保金额3.2担保方式4.担保期限5.担保责任范围6.担保费用及支付方式6.1担保费用6.2支付方式7.担保解除及终止条件8.违约责任及处理8.1违约责任8.2违约处理9.争议解决方式10.保密条款11.合同生效及解除12.协议附件及补充说明13.协议签署日期及地点14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.协议签订双方基本信息1.1协议双方名称1.1.1担保方名称:担保有限公司1.1.2施工方名称:建筑有限公司1.2协议双方法定代表人1.2.1担保方法定代表人:1.2.2施工方法定代表人:1.3协议双方联系方式2.协议签订背景及目的2.2协议签订目的:为确保工程项目的顺利进行,明确双方权利义务,本协议旨在规范双方在担保事宜中的合作。3.担保金额及担保方式3.1担保金额:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)3.2担保方式:采用银行保函担保方式。4.担保期限4.1担保期限自本协议签订之日起至工程项目竣工验收合格之日止。5.担保责任范围5.1担保方对施工方在工程项目中的履约行为承担连带担保责任。5.2.1施工方在工程项目中的违约责任;5.2.2施工方因工程质量问题所引起的赔偿;5.2.3施工方因安全生产问题所引起的赔偿。6.担保费用及支付方式6.1担保费用:人民币壹万元整(¥10,000.00)6.2支付方式:施工方在签订本协议后五个工作日内,向担保方支付担保费用。7.担保解除及终止条件7.1担保解除条件:7.1.1本协议约定的担保期限届满;7.1.2工程项目竣工验收合格;7.1.3双方协商一致解除本协议。7.2担保终止条件:7.2.1担保方收到施工方或项目业主的书面通知,确认工程项目竣工验收合格;7.2.2担保方收到施工方或项目业主的书面通知,确认工程项目已按合同约定完成;7.2.3双方协商一致终止本协议。8.违约责任及处理8.1违约责任8.1.1如果担保方未按照本协议约定履行担保义务,应向施工方支付违约金,违约金金额为担保金额的1%。8.1.2如果施工方未按照合同约定履行工程项目建设义务,导致担保方承担连带责任,施工方应向担保方支付违约金,违约金金额为实际赔偿金额的1%。8.2违约处理8.2.1一旦发生违约情况,双方应立即协商解决。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决方式8.3.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.3.2双方在履行本协议过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.保密条款9.1双方对本协议的内容及签订过程负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2保密义务在本协议终止后仍继续有效,保密期限为协议终止之日起五年。10.合同生效及解除10.1本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2本协议的解除,应提前三十日书面通知对方,并说明解除理由。11.协议附件及补充说明11.1本协议附件为本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。11.2本协议如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。12.协议签署日期及地点12.1本协议于二零二四年三月一日签署。12.2签署地点:市区大厦。13.其他约定事项13.1本协议一式两份,双方各执一份。13.2本协议未尽事宜,按国家相关法律法规执行。13.3本协议的修改、补充或解除,均需双方书面同意,并签署书面文件。14.合同份数及保管14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为五年。14.3合同保管:甲乙双方应妥善保管合同文本,如一方遗失,另一方应提供相应的复印件以供对方查阅。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本条款中“第三方”指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.2介入目的:第三方介入的目的是为了确保合同履行过程的公正、透明,提高合同履行的效率和安全性。16.第三方选择与授权16.1第三方的选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并书面授权第三方介入合同履行。16.2第三方授权:第三方在介入合同关系前,需获得甲乙双方的书面授权,明确其介入范围、权限和责任。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额:第三方在合同履行过程中,因其自身原因导致的损失,其责任限额由甲乙双方在授权书中约定。17.2超出责任限额的损失:若第三方因自身原因导致的损失超出责任限额,超出部分由甲乙双方按合同约定承担。18.第三方职责与权利18.1第三方职责:18.1.1对合同履行情况进行监督和检查;18.1.2对合同履行过程中的问题提出建议和解决方案;18.1.3对合同履行过程中的争议进行调解。18.2第三方权利:18.2.1获得甲乙双方提供的合同履行相关资料;18.2.2在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和检查;18.2.3对合同履行过程中的问题提出建议和解决方案。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分:19.1.1第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论