![二零二五年度城市绿地2#配电房建设与绿化照明合同3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view10/M02/16/19/wKhkGWeiTIuAWGd-AACl-zyBVak140.jpg)
![二零二五年度城市绿地2#配电房建设与绿化照明合同3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view10/M02/16/19/wKhkGWeiTIuAWGd-AACl-zyBVak1402.jpg)
![二零二五年度城市绿地2#配电房建设与绿化照明合同3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view10/M02/16/19/wKhkGWeiTIuAWGd-AACl-zyBVak1403.jpg)
![二零二五年度城市绿地2#配电房建设与绿化照明合同3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view10/M02/16/19/wKhkGWeiTIuAWGd-AACl-zyBVak1404.jpg)
![二零二五年度城市绿地2#配电房建设与绿化照明合同3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view10/M02/16/19/wKhkGWeiTIuAWGd-AACl-zyBVak1405.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度城市绿地2配电房建设与绿化照明合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.建设内容3.1配电房建设3.1.1配电房设计要求3.1.2配电房施工要求3.1.3配电房验收标准3.2绿化工程3.2.1绿化设计要求3.2.2绿化施工要求3.2.3绿化验收标准3.3照明工程3.3.1照明设计要求3.3.2照明施工要求3.3.3照明验收标准4.工程进度4.1工程总工期4.2各阶段工期安排4.3工期延误责任5.工程质量5.1工程质量标准5.2质量验收程序5.3质量保证措施6.工程造价6.1工程造价组成6.2工程造价调整6.3付款方式7.合同履行7.1合同履行原则7.2合同履行期限7.3合同履行地点7.4合同履行方式8.合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同变更内容9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效效力13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3有关技术资料14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定名称:市城市绿化管理局1.1.2乙方法定名称:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式:电话:,邮箱:xx绿化局2.项目概况2.1项目名称2.1.1二零二五年度城市绿地2配电房建设与绿化照明工程2.2项目地点2.2.1市区街道2.3项目规模2.3.1配电房建筑面积:100平方米2.3.2绿化面积:2000平方米2.3.3照明面积:1500平方米2.4项目投资2.4.1项目总投资:人民币500万元3.建设内容3.1配电房建设3.1.1配电房设计要求设计应符合国家相关标准和规范设计应满足安全、可靠、经济、环保的要求3.1.2配电房施工要求施工过程应严格按照设计图纸和规范进行施工材料应符合国家标准和质量要求3.1.3配电房验收标准验收应达到设计要求和质量标准验收合格后,配电房方可投入使用3.2绿化工程3.2.1绿化设计要求设计应结合当地气候和土壤条件设计应体现生态、环保、美观的原则3.2.2绿化施工要求施工过程应保证植物成活率和绿化效果施工材料应符合国家标准和质量要求3.2.3绿化验收标准验收应达到设计要求和质量标准验收合格后,绿化工程方可交付使用3.3照明工程3.3.1照明设计要求设计应符合国家相关标准和规范设计应满足照明效果、节能和环保的要求3.3.2照明施工要求施工过程应严格按照设计图纸和规范进行施工材料应符合国家标准和质量要求3.3.3照明验收标准验收应达到设计要求和质量标准验收合格后,照明工程方可投入使用4.工程进度4.1工程总工期4.1.1总工期:6个月4.2各阶段工期安排4.2.1设计阶段:1个月4.2.2施工阶段:4个月4.2.3验收阶段:1个月4.3工期延误责任4.3.1因甲方原因导致工期延误,由甲方承担相应责任4.3.2因乙方原因导致工期延误,由乙方承担相应责任5.工程质量5.1工程质量标准5.1.1工程质量应符合国家标准和规范5.1.2工程质量应满足设计要求5.2质量验收程序5.2.1验收应按照国家标准和规范进行5.2.2验收应邀请相关专家和部门参与5.3质量保证措施5.3.1乙方应建立质量保证体系5.3.2乙方应定期对工程质量进行检查和监督8.合同变更8.1合同变更条件8.1.1因不可抗力因素导致合同内容需变更8.1.2因国家政策调整导致合同内容需变更8.2合同变更程序8.2.1双方协商一致后,应以书面形式提出变更申请8.2.2变更申请应明确变更内容、原因和影响8.2.3变更内容经双方签字确认后生效8.3合同变更内容8.3.1变更合同工期、工程内容、质量标准等9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致解除合同9.1.2因一方违约导致合同无法履行9.1.3因不可抗力因素导致合同无法履行9.2合同解除程序9.2.1提出解除合同的一方应以书面形式通知对方9.2.2双方应就解除合同后的善后事宜进行协商9.3合同解除后果9.3.1解除合同后,双方应按照约定处理剩余工程9.3.2双方应按照约定进行合同解除后的款项结算10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程10.1.2乙方未按合同约定保证工程质量10.1.3乙方未按合同约定支付工程款10.2违约责任承担10.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方损失10.2.2违约金按合同约定支付10.3违约赔偿10.3.1赔偿金额根据实际情况确定10.3.2赔偿方式包括但不限于货币赔偿、恢复原状等11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2争议解决机构11.2.1双方可协商选择仲裁机构解决争议11.3争议解决程序11.3.1争议发生后,双方应立即通知对方11.3.2双方应按照所选争议解决机构的程序进行12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效12.3合同生效效力12.3.1合同对双方具有法律约束力12.3.2合同对双方均有履行义务13.合同附件13.1设计文件13.1.1设计文件应包括施工图纸、设计说明书等13.2施工图纸13.2.1施工图纸应详细标注工程量、材料规格等13.3有关技术资料13.3.1技术资料应包括工程地质勘察报告、施工组织设计等14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除甲乙双方之外的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构等。15.1.2第三方介入是指为了确保合同履行,由甲乙双方共同邀请或指定第三方参与合同执行过程中的监督、咨询、检测等活动。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同执行过程中,因自身原因导致的损失,应由第三方自行承担。15.2.2第三方在合同执行过程中,因不可抗力或甲方、乙方原因导致的损失,甲方、乙方应按照合同约定承担相应责任。15.3第三方责权利15.3.1第三方权利第三方有权根据合同约定,对工程进度、质量、安全等进行监督和检查。第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和配合。第三方有权对甲方、乙方提出合理化的建议和意见。15.3.2第三方义务第三方应按照合同约定,公正、客观、独立地履行监督、咨询、检测等职责。第三方应保守合同内容及相关秘密。第三方应按时提交监督、咨询、检测报告。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托的关系。第三方在合同执行过程中,应遵守甲方、乙方的指示,同时保持独立性。15.4.2第三方与监理单位的关系若合同中约定监理单位,第三方应与监理单位保持沟通与协调。第三方在监理单位的监督下履行职责,但第三方对监理单位的监督结果不承担责任。15.4.3第三方与咨询机构的关系第三方在合同执行过程中,如需咨询,应向指定的咨询机构咨询。第三方在咨询机构提供的服务基础上,自行判断和决策。15.5第三方介入时的额外条款及说明15.5.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定分摊。第三方介入的费用包括但不限于人员费用、设备费用、材料费用等。15.5.2第三方介入的期限第三方介入的期限由甲乙双方根据工程进度和实际需求协商确定。第三方介入的期限届满,第三方应将相关资料和报告提交给甲方、乙方。15.5.3第三方介入的变更如需变更第三方介入的内容、期限等,甲乙双方应书面通知第三方,并协商一致后进行变更。15.5.4第三方介入的终止如第三方介入的期限内,合同提前终止,甲乙双方应按照合同约定处理第三方介入的相关事宜。15.5.5第三方介入的争议解决如第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含配电房设计图纸、绿化工程设计图纸、照明工程设计图纸、设计说明书、设计变更单等。说明:设计文件应详细标注设计要求、材料规格、技术参数、施工工艺等,确保工程按照设计要求进行。2.施工图纸详细要求:包含配电房施工图纸、绿化工程施工图纸、照明工程施工图纸、施工说明、施工图变更单等。说明:施工图纸应详细标注工程量、材料规格、施工工艺、施工顺序等,为施工提供依据。3.有关技术资料详细要求:包括工程地质勘察报告、施工组织设计、质量保证计划、安全生产措施等。说明:技术资料应反映工程的技术要求、施工条件和施工过程中的注意事项。4.施工记录详细要求:记录施工过程中的各项数据和事件,包括施工进度、材料使用、质量检验、安全事故等。说明:施工记录是施工过程的重要记录,用于后续的工程验收和评估。5.验收报告详细要求:包含工程验收记录、验收结论、验收合格证书等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,用于证明工程达到合同要求。6.付款凭证详细要求:包含工程款支付申请、付款凭证、收据等。说明:付款凭证是工程款支付的依据,用于确保甲方按照合同约定支付款项。7.违约责任通知详细要求:包含违约行为描述、违约责任认定、赔偿要求等。说明:违约责任通知是甲方对乙方违约行为的正式通知,要求乙方承担相应责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定:乙方应承担工期延误的违约责任,向甲方支付违约金。示例说明:若乙方未在合同约定的工期内完成配电房建设,应向甲方支付每日万分之二的违约金。2.违约行为违约行为:乙方未按合同约定的质量标准完成工程。责任认定:乙方应承担质量不符合要求的违约责任,进行返工或赔偿损失。示例说明:若绿化工程验收不合格,乙方应进行返工,直至达到合同约定的质量标准。3.违约行为违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定:甲方应承担逾期付款的违约责任,向乙方支付逾期付款利息。示例说明:若甲方未在约定的付款期限内支付工程款,应向乙方支付每日万分之二的逾期付款利息。4.违约行为违约行为:第三方在介入过程中出现重大失误,导致工程受损。责任认定:第三方应承担因自身失误导致的损失责任,向甲乙双方进行赔偿。示例说明:若监理单位在监理过程中未发现重大质量问题,导致配电房损坏,监理单位应承担赔偿责任。全文完。二零二五年度城市绿地2配电房建设与绿化照明合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同金额1.6合同履行地点1.7合同双方权利与义务1.8合同变更与解除1.9合同争议解决1.10合同的生效与终止第二章配电房建设2.1建设标准2.2工程范围2.3工程进度安排2.4施工图纸与技术规范2.5质量保证2.6工程验收2.7工程变更与索赔2.8施工安全与环境保护第三章绿化工程3.1绿化设计3.2植物种类与数量3.3绿化施工3.4绿化养护3.5绿化验收3.6绿化效果评估3.7绿化费用第四章照明工程4.1照明设计4.2照明设备与材料4.3照明施工4.4照明维护4.5照明验收4.6照明费用第五章付款方式与进度5.1付款方式5.2付款进度安排5.3付款条件与要求5.4逾期付款责任5.5付款凭证5.6付款争议解决第六章质量保证与售后服务6.1质量保证期限6.2质量保证责任6.3售后服务6.4售后服务响应时间6.5售后服务费用第七章合同履行与监督管理7.1合同履行期限7.2合同履行责任7.3监督管理职责7.4监督管理方式7.5监督管理费用第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止程序8.4合同解除与终止后的处理第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约责任免除第十章不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力发生时的处理10.3不可抗力对合同的影响10.4不可抗力解除合同的条件第十一章合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容第十二章合同补充条款12.1合同补充条款定义12.2合同补充条款内容第十三章合同签署与生效13.1合同签署13.2合同生效13.3合同签署地点13.4合同签署日期第十四章合同解除与终止通知14.1合同解除与终止通知定义14.2合同解除与终止通知内容14.3合同解除与终止通知方式合同编号2025CGR2_第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度城市绿地2配电房建设与绿化照明合同”。1.2合同双方甲方(建设单位):市城市绿化管理局乙方(施工单位):建筑工程有限公司1.3合同签订日期本合同签订日期为2025年1月15日。1.4合同有效期本合同自签订之日起生效,有效期至2027年1月14日。1.5合同金额本合同总金额为人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)。1.6合同履行地点本合同建设地点为市城市绿地2配电房所在地。1.7合同双方权利与义务1.7.1甲方权利与义务(1)负责提供建设项目的相关资料和场地;(2)按约定时间支付工程款;(3)对施工过程中的质量和进度进行监督;(4)配合乙方办理施工许可等相关手续。1.7.2乙方权利与义务(1)按照合同约定完成配电房建设和绿化照明工程;(2)确保工程质量达到国家标准;(3)按期完成工程;(4)遵守施工现场的安全生产规定。1.8合同变更与解除1.8.1合同变更在合同履行期间,如遇不可抗力或国家政策调整等原因,经双方协商一致,可以对本合同进行变更。1.8.2合同解除因不可抗力导致合同无法履行时,双方均有权解除合同。任何一方违约,对方有权解除合同。双方协商一致,可以解除合同。1.9合同争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。1.10合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效。合同履行完毕或经双方协商一致解除后终止。第二章配电房建设2.1建设标准本配电房建设应符合国家现行相关标准和规范要求。2.2工程范围本工程包括配电房主体结构建设、内部设备安装等。2.3工程进度安排(1)2025年1月15日至2025年3月31日:完成配电房主体结构建设;(2)2025年4月1日至2025年6月30日:完成内部设备安装;(3)2025年7月1日至2025年8月31日:完成配电房验收。2.4施工图纸与技术规范施工图纸和工程所需技术规范由甲方提供。2.5质量保证乙方应保证工程质量达到国家验收合格标准。2.6工程验收本工程完成后,由甲方组织验收,乙方应积极配合。2.7工程变更与索赔因设计变更或不可抗力等原因导致工程量增减或工期延误,双方应协商解决变更和索赔事宜。2.8施工安全与环境保护乙方应遵守国家和地方有关安全生产和环境保护的规定,确保施工现场安全和环境友好。第三章绿化工程3.1绿化设计绿化设计应符合城市绿地规划和环境美化要求。3.2植物种类与数量绿化植物种类和数量应符合甲方要求。3.3绿化施工乙方应按照绿化设计要求进行施工。3.4绿化养护绿化工程完成后,乙方应负责绿化养护。3.5绿化验收绿化工程完成后,由甲方组织验收。3.6绿化效果评估绿化工程验收合格后,进行绿化效果评估。3.7绿化费用绿化工程费用包含在合同总金额内。第四章照明工程4.1照明设计照明设计应符合城市照明规划和景观要求。4.2照明设备与材料照明设备与材料应符合国家相关标准和规范。4.3照明施工乙方应按照照明设计要求进行施工。4.4照明维护照明工程完成后,乙方应负责照明维护。4.5照明验收照明工程完成后,由甲方组织验收。4.6照明费用照明工程费用包含在合同总金额内。第五章付款方式与进度5.1付款方式本合同采用分阶段付款方式。5.2付款进度安排(1)合同签订后10日内,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;(2)配电房主体结构建设完成后,甲方支付合同总价款的50%;(3)内部设备安装完成后,甲方支付合同总价款的20%;(4)工程验收合格后,甲方支付合同总价款的10%。5.3付款条件与要求5.3.1甲方应在收到乙方提供的合法有效发票后10日内支付相应款项;5.3.2乙方提供的发票应包含工程量、单价、总价等信息。5.4逾期付款责任如甲方逾期付款,应按逾期付款金额的1%每日向乙方支付违约金。5.5付款凭证乙方应在收到甲方付款后,向甲方提供合法有效付款凭证。5.6付款争议解决如发生付款争议,双方应协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。第六章质量保证与售后服务6.1质量保证期限本合同约定的质量保证期限为自工程验收合格之日起两年。6.2质量保证责任6.2.1乙方应确保工程质量和使用功能;6.2.2乙方应提供必要的质量保证资料。6.3售后服务乙方应提供完善的售后服务,包括设备维护、故障排除等。6.4售后服务响应时间乙方应在接到用户故障报告后24小时内响应。6.5售后服务费用售后服务费用按实际发生费用计算,由甲方承担。第七章合同履行与监督管理7.1合同履行期限本合同履行期限自2025年1月15日起至2025年8月31日止。7.2合同履行责任7.2.1甲方负责提供必要的施工条件和资源;7.2.2乙方负责按照合同约定完成工程建设和绿化照明工程。7.3监督管理职责7.3.1甲方负责对施工过程中的质量和进度进行监督管理;7.3.2乙方应配合甲方的监督管理。7.4监督管理方式7.4.1甲方定期对施工现场进行巡视;7.4.2甲方对工程进度和质量进行跟踪检查。7.5监督管理费用监督管理费用包含在合同总金额内。第八章合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1不可抗力导致合同无法履行;8.1.2一方违约,对方给予的合理期限届满仍未履行;8.1.3双方协商一致解除合同。8.2合同终止条件8.2.1合同履行完毕;8.2.2合同解除;8.2.3双方协商一致终止合同。8.3合同解除与终止程序8.3.1一方提出解除或终止合同,应提前书面通知对方;8.3.2双方应在接到通知之日起15日内,就解除或终止合同事宜达成一致。8.4合同解除与终止后的处理8.4.1合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同;8.4.2双方应按照合同约定处理已发生的债权债务;8.4.3双方应相互提供必要的协助,以完成合同解除或终止后的相关工作。第九章违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成工程建设和绿化照明工程;9.1.2乙方提供的工程质量不符合约定;9.1.3甲方未按合同约定支付工程款;9.1.4任何一方违反合同约定的其他义务。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;9.2.2违约金数额由双方协商确定,最高不超过合同总金额的10%;9.2.3违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。9.3违约责任免除9.3.1因不可抗力导致违约的,违约方不承担违约责任;9.3.2因国家政策调整导致违约的,违约方不承担违约责任。第十章不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力发生时的处理10.2.1当事人应及时通知对方不可抗力发生的情况;10.2.2当事人应尽力减轻不可抗力造成的损失;10.2.3不可抗力持续期间,合同可以中止履行。10.3不可抗力对合同的影响10.3.1不可抗力导致合同无法履行的,可以解除合同;10.3.2不可抗力导致合同部分无法履行的,可以部分解除合同。10.4不可抗力解除合同的条件10.4.1不可抗力持续超过合同履行期限的;10.4.2不可抗力导致合同无法履行的。第十一章合同附件11.1合同附件清单(1)施工图纸;(2)技术规范;(3)工程量清单;(4)付款计划;(5)其他相关文件。11.2合同附件内容合同附件内容为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第十二章合同补充条款12.1合同补充条款定义合同补充条款是指本合同未规定,但双方协商一致同意作为合同内容的条款。12.2合同补充条款内容合同补充条款内容应根据双方协商一致的原则确定。第十三章合同签署与生效13.1合同签署本合同经双方代表签字盖章后生效。13.2合同生效本合同自签署之日起生效。13.3合同签署地点合同签署地点为市。13.4合同签署日期合同签署日期为2025年1月15日。第十四章合同解除与终止通知14.1合同解除与终止通知定义合同解除与终止通知是指一方在合同解除或终止时,向对方发出的书面通知。14.2合同解除与终止通知内容(1)通知方名称;(2)被通知方名称;(3)合同编号;(4)解除或终止合同的原因;(5)通知日期;(6)其他需要说明的事项。甲方(建设单位)签字:____________________乙方(施工单位)签字:____________________甲方(建设单位)盖章:____________________乙方(施工单位)盖章:____________________签订日期:2025年1月15日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方项目管理权1.1.1甲方有权对整个项目的管理和监督,包括但不限于设计、施工、验收等环节。1.1.2甲方应指定项目负责人,负责协调和监督项目的日常管理工作。1.2甲方设计变更权1.2.1在项目实施过程中,甲方有权根据实际情况对设计方案进行变更。1.2.2任何设计变更需经乙方同意,并书面通知乙方。1.3甲方进度控制权1.3.1甲方有权根据项目需求调整工程进度计划。1.3.2乙方应按照甲方调整后的进度计划执行。1.4甲方验收标准1.4.1甲方有权制定项目的验收标准,乙方应按照甲方标准进行自检和报检。1.5甲方费用控制权1.5.1甲方有权对项目费用进行控制和审核。1.5.2任何超出合同约定费用的支出,需经甲方同意。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方施工方案制定权2.1.1乙方有权根据工程特点和技术要求制定施工方案。2.1.2乙方应确保施工方案符合国家相关标准和规范。2.2乙方进度计划权2.2.1乙方有权制定项目进度计划,并报甲方审批。2.2.2乙方应保证进度计划的合理性和可行性。2.3乙方质量控制权2.3.1乙方有权对工程质量进行自检和抽检。2.3.2乙方应确保工程质量达到合同约定标准。2.4乙方材料采购权2.4.1乙方有权根据工程需求采购材料。2.4.2乙方应确保采购材料的质量和规格符合合同要求。2.5乙方费用结算权2.5.1乙方有权按照合同约定和实际完成情况提出费用结算申请。2.5.2甲方应在收到乙方结算申请后15日内进行审核和支付。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介应独立、客观、公正地履行职责,确保项目顺利进行。3.1.2第三方中介应协助甲方和乙方解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由合同双方协商确定,并纳入合同总金额。3.2.2第三方中介费用支付方式按合同约定执行。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应在项目完成后出具项目报告,报告内容包括但不限于工程进度、质量、费用等。3.3.2第三方中介报告作为合同履行情况的依据。3.4第三方中介更换3.4.1如第三方中介在履行职责过程中出现重大失误,合同双方可协商更换第三方中介。3.4.2更换第三方中介的,应重新协商确定第三方中介费用。3.5第三方中介保密3.5.1第三方中介在履行职责过程中,应遵守保密原则,不得泄露合同双方的商业秘密。3.5.2第三方中介违反保密义务的,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.技术规范3.工程量清单4.付款计划5.合同补充条款6.第三方中介资质证明7.第三方中介服务协议8.甲方和乙方相关资质证明9.甲方和乙方授权委托书10.不可抗力事件证明11.违约金支付凭证12.费用结算报告13.第三方中介项目报告14.合同解除与终止通知15.其他双方协商一致认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程建设和绿化照明工程。认定:经甲方验收,发现乙方未按合同约定完成工程,且乙方未在合理期限内完成整改。2.违约行为:乙方提供的工程质量不符合约定。认定:经甲方验收,发现工程质量不符合合同约定标准,且乙方未在合理期限内完成整改。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。认定:经乙方提交合法有效发票,甲方未在约定付款期限内支付工程款。4.违约行为:任何一方违反合同约定的其他义务。认定:经双方协商,确认一方违反合同约定的其他义务。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同一方未履行合同义务,应当承担的法律责任。3.争议解决:指合同双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同解除:指合同一方或双方在合同履行过程中,按照法定或约定条件终止合同关系。5.合同终止:指合同因履行完毕、合同解除或其他原因而结束。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更。解决办法:双方协商确定设计变更内容,并签订补充协议。2.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,制定赶工措施,并报甲方审批。3.问题:工程质量问题。解决办法:乙方立即整改,并经甲方验收合格后方可继续施工。4.问题:付款不及时。解决办法:双方协商确定付款时间,并签订付款协议。五、所有应用场景:1.城市绿地配电房建设与绿化照明工程。2.政府投资的基础设施建设项目。3.甲方为政府相关部门,乙方为施工单位或绿化照明工程公司。4.项目采用分期付款方式。5.项目实施过程中可能涉及第三方中介机构。全文完。二零二五年度城市绿地2配电房建设与绿化照明合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景为提升城市绿化水平,改善城市生态环境,根据我国相关法律法规和政策要求,甲方决定在2025年度对城市绿地2配电房进行建设与绿化照明工程。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在城市绿地2配电房建设与绿化照明工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现甲方预期的绿化照明效果。三、定义与解释3.1专业术语1.城市绿地:指在城市规划范围内,用于绿化、美化、休闲、娱乐、防灾减灾等目的的公共绿地。2.配电房:指用于城市绿地内电力设施安装、运行、维护的建筑物。3.绿化照明:指为满足城市绿地夜间景观需求,对绿地内植物、设施等进行照明的工程。3.2关键词解释1.工程范围:指本合同约定的城市绿地2配电房建设与绿化照明工程的具体范围。2.工程质量:指本合同约定的城市绿地2配电房建设与绿化照明工程的质量标准。3.工程进度:指本合同约定的城市绿地2配电房建设与绿化照明工程的施工进度。4.工程费用:指本合同约定的城市绿地2配电房建设与绿化照明工程的总费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成城市绿地2配电房建设与绿化照明工程。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查,并提出整改要求。3.甲方有权要求乙方在工程完成后,提供工程验收报告及相关资料。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成城市绿地2配电房建设与绿化照明工程。2.乙方应遵守国家相关法律法规,确保施工安全、环保。3.乙方应配合甲方进行工程验收,并提供相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为(填写工期)。5.2合同履行地点城市绿地2配电房建设与绿化照明工程地点:(填写具体地址)5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定,自行组织施工,确保工程进度和质量。2.甲方应按照合同约定,提供施工所需的场地、设施等条件。3.双方应按照合同约定,及时沟通、协调,解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,经双方确认后终止。2.因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致后终止。3.一方违约,另一方有权解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致,签订终止协议。2.一方提出终止合同,另一方应在接到通知后(填写期限)内予以答复。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,办理工程结算。2.双方应按照合同约定,承担相应的违约责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程建设费用:包括但不限于基础建设、主体结构、装饰装修、绿化种植、照明设施等费用。2.设备购置费用:包括但不限于配电设备、照明设备、绿化设备等购置费用。3.人工费用:包括但不限于施工人员工资、管理人员工资等。4.材料费用:包括但不限于建筑材料、绿化材料、照明材料等费用。5.其他费用:包括但不限于设计费、监理费、检验检测费等。7.2支付方式1.乙方提交工程进度款申请后,甲方应在收到申请后的(填写期限)内进行审核。2.审核通过后,甲方应按照合同约定的支付比例和金额,通过银行转账方式支付给乙方。3.工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方剩余的工程款。7.3支付时间1.首付款:合同签订后(填写期限)内,甲方支付合同总金额的(填写比例)作为首付款。2.进度款:按照工程进度,每月支付合同总金额的(填写比例),直至工程进度达到合同约定的节点。3.竣工验收款:工程竣工验收合格后,甲方支付合同总金额的(填写比例)作为竣工验收款。7.4支付条款1.甲方支付给乙方的款项,应按照国家相关税收政策进行缴纳。2.乙方应提供合法的税务发票,甲方凭发票支付款项。3.任何因乙方原因导致的支付延迟,甲方有权暂停支付相关款项。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之(填写比例)计算。2.甲方未按合同约定提供施工所需的场地、设施等条件,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定按时、按质、按量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日万分之(填写比例)计算。2.乙方在施工过程中造成甲方财产损失的,应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额的具体计算方法,双方应在合同中明确约定。2.违约金和赔偿金额的支付方式,应与合同约定的支付方式一致。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起(填写期限)。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露。2.双方不得将保密内容用于本合同约定以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或者履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.政府行为:如政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件发生导致合同无法履行时,双方应协商解决,必要时可以解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震导致工程停工。2.政府行为:如政府政策调整导致工程停工。3.社会异常事件:如罢工导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商不成,双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。2.仲裁或诉讼的地点:(填写地点)。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。2.如需转让,转让方应提前(填写期限)通知对方,并取得对方书面同意。12.2不得转让的情形1.合同约定不得转让的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对城市绿地2配电房建设与绿化照明工程的设计、施工、监理等环节的监督权。2.乙方在工程实施过程中,应遵守国家相关法律法规,并接受甲方及相关部门的监督检查。13.2特殊权力保留1.甲方保留在工程实施过程中,对工程质量、进度、安全等方面提出合理要求的权利。2.乙方应积极配合甲方,确保工程按照合同约定顺利进行。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。2.修改或补充的内容,应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.本合同的修改或补充,自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改或补充本合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。2.双方应按照合同约定,及时沟通、协调,解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式,保持沟通和协调。2.双方应按照合同约定,及时提供相关资料和信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间就城市绿地2配电房建设与绿化照明工程的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表:1.城市绿地2配电房建设与绿化照明工程图纸及
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 宁波市海曙区重点达标名校2025届中考生物对点突破模拟试卷含解析
- 山东省东营地区市级名校2025届中考猜题生物试卷含解析
- 四川广安市2025届中考猜题生物试卷含解析
- 代理记帐合同范文
- 服装工装定制合同
- 小区租用场地合同
- 外汇借款合同参考范文
- 护坡防护合同范本年
- 嘉兴物业管理合同
- 外贸销售合同中英文
- 2025年上海市各区初三一模语文试卷(打包16套无答案)
- 2025年度新能源汽车充电站运营权转让合同样本4篇
- 第5课 隋唐时期的民族交往与交融 课件(23张) 2024-2025学年统编版七年级历史下册
- 2024年全国职业院校技能大赛高职组(生产事故应急救援赛项)考试题库(含答案)
- 2024年江苏农牧科技职业学院高职单招语文历年参考题库含答案解析
- 北师大版八年级上册数学期末考试试卷带答案
- 部编版六年级下册语文3《古诗三首》双减分层作业设计
- 广联达智慧工地合同范例
- 老年上消化道出血急诊诊疗专家共识2024
- 广东省广州黄埔区2023-2024学年八年级上学期期末物理试卷(含答案)
- 医院护理10s管理
评论
0/150
提交评论