建设工程施工转包合同范本2

第第页合同编号:________建设工程施工转包合同范本二甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同主体包括以下双方：甲方（以下简称“转包方”）：具备独立法人资格，合法注册并经营的建筑施工企业，拥有合法的建设工程施工资质，具备转包本工程的权利和能力。乙方（以下简称“承包方”）：具备独立法人资格，合法注册并经营的建筑施工企业，拥有相应的工程施工资质，具备承包本工程的能力。合同目的与背景：鉴于甲方已与项目业主方签订了《建设工程施工合同》，约定由甲方负责施工的项目（以下简称“本项目”），甲方根据工程进度及经营需要，拟将本项目部分工程转包给具备相应资质和能力的乙方施工；乙方同意接受甲方的转包，并承诺按照本合同的约定完成转包工程。本合同旨在明确双方在转包工程过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，维护双方合法权益。二、价格与支付条款1.标的物价格：双方确认，本合同项下的转包工程总价为人民币【】元整（大写：【】元整），该价格包含但不限于工程劳务费、材料费、机械设备使用费、管理费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用。2.支付方式：乙方按照本合同约定的工程进度完成相应工程量后，甲方应按照以下约定向乙方支付工程款项：a.预付款：甲方在本合同签订后【】日内，向乙方支付合同总价款的【】%作为预付款；b.进度款：乙方完成合同约定工程量后，甲方按照实际完成工程量的【】%向乙方支付进度款；c.竣工款：本项目竣工并验收合格后，甲方在收到业主方工程款后【】日内向乙方支付至合同总价款的【】%；d.结算款：双方完成工程结算后，甲方在收到业主方工程结算款后【】日内向乙方支付剩余的合同总价款。3.支付账户：a.乙方指定的银行账户信息如下：开户名称：【】开户银行：【】银行账号：【】b.甲方应将款项支付至乙方的上述银行账户，支付时需注明款项性质，如“工程款”等。4.逾期支付：如甲方逾期支付预付款、进度款、竣工款和结算款，应按照逾期付款金额的【】%向乙方支付违约金，逾期超过【】日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担因停工产生的相关损失。本合同价格与支付条款旨在保障双方合法权益，确保工程顺利进行。双方应严格按照本条款的约定履行支付义务。三、履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任1.履行期限：a.乙方应在合同签订后【】日内组织人员、设备进场施工；b.双方确认，本合同项下转包工程的工期为【】日历天，自乙方进场施工之日起计算；c.若因不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商确定合理的工期顺延。2.履行地点：本合同项下转包工程的施工地点为：【】（以下简称“施工地点”），乙方应严格按照甲方的施工图纸及要求在施工地点进行施工。3.双方权利与义务：a.甲方：-负责施工图纸、技术资料等施工所需文件；-按合同约定支付工程款项；-对施工现场进行监督管理，确保工程质量；-协助乙方解决施工过程中出现的问题。b.乙方：-严格按照合同约定及施工图纸进行施工；-保障施工现场安全，遵守国家及地方相关法律法规；-按时完成工程进度，确保工程质量；-配合甲方进行工程验收、审计等。4.违约责任：a.若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权按照逾期部分的工程总价款的【】%向乙方收取违约金，并有权要求乙方赔偿因此造成的相关损失；b.若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权按照逾期付款金额的【】%向甲方收取违约金，并有权暂停施工直至款项支付完毕；c.双方应严格遵守合同约定，如一方违反合同导致合同解除，违约方应承担因此给守约方造成的一切损失。本部分内容旨在明确双方在合同履行过程中的权利、义务及违约责任，确保双方按照约定履行合同，维护双方合法权益。四、保密条款、争议解决、合同变更与解除1.保密条款：a.双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息（以下简称“保密信息”），应予以严格保密；b.保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后【】年止；c.双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.争议解决：a.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；b.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。3.合同变更与解除：a.本合同的任何修改、补充均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效；b.在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同；c.任何一方有权在对方严重违约、无法履行合同义务时，书面通知对方解除合同，并要求对方承担违约责任；d.合同解除后，双方应按照合同约定及法律规定办理合同终止后的相关事宜。本部分内容明确了双方在保密、争议解决、合同变更与解除等方面的权利和义务，旨在规范双方行为，降低合同履行过程中的风险，保障双方合法权益。五、通知与送达、其他条款、签字盖章1.通知与送达：a.本合同项下的任何通知、文件、要求等均应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递或专人递送等方式送达对方指定的地址；b.通知自发出之日起【】日后视为送达，除非实际送达日早于该期限；c.双方变更联系地址或联系方式时，应立即书面通知对方，否则原地址或方式仍视为有效送达。2.其他条款：a.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；b.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕之日止；c.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。3.签字盖章：以下无正文，以下是签字盖章部分：甲方（盖章）：甲方代表（签字）：