2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本4篇_第1页
2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本4篇_第2页
2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本4篇_第3页
2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本4篇_第4页
2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本4篇_第5页
已阅读5页,还剩69页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本合同目录第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同签订方式1.4合同生效条件第二章工程概况2.1工程名称及编号2.2工程地点2.3工程规模及类型2.4工程投资估算2.5工程建设周期第三章工程内容与范围3.1工程主要建设内容3.2工程设计要求3.3工程施工范围3.4工程验收标准第四章工程设计4.1设计单位及资质4.2设计合同及费用4.3设计进度要求4.4设计变更及调整第五章工程施工5.1施工单位及资质5.2施工合同及费用5.3施工进度要求5.4施工组织设计5.5施工现场管理5.6施工安全及环保要求第六章工程监理6.1监理单位及资质6.2监理合同及费用6.3监理范围及内容6.4监理进度要求6.5监理报告及验收第七章合同价款及支付7.1合同价款组成7.2工程款支付方式7.3预付款及进度款支付7.4结算及竣工结算7.5争议解决及违约责任第八章保险8.1工程保险8.2人员保险8.3保险责任及范围8.4保险费用及支付第九章合同履行与变更9.1合同履行要求9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同终止及清算第十章违约责任10.1违约行为及认定10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准10.4违约争议解决第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用第十二章合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三章合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3合同附件一:技术规范13.4合同附件二:施工组织设计13.5合同附件三:工程量清单13.6合同附件四:其他相关文件第十四章合同签署及生效14.1合同签署14.2合同生效时间14.3合同备案及登记合同编号_________第一章合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位)名称:1.1.2甲方(建设单位)地址:1.1.3甲方(建设单位)法定代表人:1.1.4甲方(建设单位)联系电话:1.1.5乙方(施工单位)名称:1.1.6乙方(施工单位)地址:1.1.7乙方(施工单位)法定代表人:1.1.8乙方(施工单位)联系电话:1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间:____年____月____日1.2.2签订地点:____市____区____路____号1.3合同签订方式1.3.1双方代表现场签署1.3.2电子邮件签署1.3.3其他签署方式1.4合同生效条件1.4.1双方代表签字盖章1.4.2合同内容完整无遗漏1.4.3合同符合法律法规第二章工程概况2.1工程名称及编号2.1.1工程名称:____市____区____路____号城市基础设施建设项目2.1.2工程编号:________2.2工程地点2.2.1地址:____市____区____路____号2.3工程规模及类型2.3.1规模:____平方米2.3.2类型:____类城市基础设施建设项目2.4工程投资估算2.4.1总投资估算:____万元2.5工程建设周期2.5.1计划开工时间:____年____月____日2.5.2计划竣工时间:____年____月____日第三章工程内容与范围3.1工程主要建设内容3.1.1土建工程3.1.2安装工程3.1.3装修工程3.2工程设计要求3.2.1设计规范:____规范3.2.2设计标准:____级3.3工程施工范围3.3.1土建施工3.3.2安装施工3.3.3装修施工3.4工程验收标准3.4.1国家相关验收标准3.4.2行业验收标准第四章工程设计4.1设计单位及资质4.1.1设计单位名称:____设计院4.1.2设计单位资质等级:____级4.2设计合同及费用4.2.1设计合同金额:____万元4.2.2设计费用支付方式:____4.3设计进度要求4.3.1设计文件提交时间:____年____月____日4.3.2设计变更响应时间:____天4.4设计变更及调整4.4.1设计变更程序:____4.4.2设计变更费用:____第五章工程施工5.1施工单位及资质5.1.1施工单位名称:____施工单位5.1.2施工单位资质等级:____级5.2施工合同及费用5.2.1施工合同金额:____万元5.2.2施工费用支付方式:____5.3施工进度要求5.3.1施工开工时间:____年____月____日5.3.2施工竣工时间:____年____月____日5.4施工组织设计5.4.1施工组织设计内容:____5.4.2施工组织设计提交时间:____年____月____日5.5施工现场管理5.5.1施工现场管理制度:____5.5.2施工现场安全管理:____5.6施工安全及环保要求5.6.1施工安全措施:____5.6.2环保措施:____第六章工程监理6.1监理单位及资质6.1.1监理单位名称:____监理公司6.1.2监理单位资质等级:____级6.2监理合同及费用6.2.1监理合同金额:____万元6.2.2监理费用支付方式:____6.3监理范围及内容6.3.1监理范围:____6.3.2监理内容:____6.4监理进度要求6.4.1监理工作开始时间:____年____月____日6.4.2监理工作结束时间:____年____月____日6.5监理报告及验收6.5.1监理报告提交时间:____年____月____日6.5.2验收程序:____第七章合同价款及支付7.1合同价款组成7.1.1直接费用7.1.2间接费用7.1.3其他费用7.2工程款支付方式7.2.1预付款7.2.2进度款7.2.3结算款7.3预付款及进度款支付7.3.1预付款支付比例:____%7.3.2预付款支付时间:____年____月____日7.3.3进度款支付比例:____%7.3.4进度款支付时间:____7.4结算及竣工结算7.4.1结算时间:____年____月____日7.4.2竣工结算时间:____年____月____日7.5争议解决及违约责任7.5.1争议解决方式:____7.5.2违约责任:____第八章保险8.1工程保险8.1.1甲方承担建筑工程一切险,乙方承担第三者责任险。8.1.2保险金额根据工程投资估算确定。8.1.3保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。8.2人员保险8.2.1乙方为所有施工人员购买意外伤害保险。8.2.2保险金额及期限按照国家相关规定执行。8.3保险责任及范围8.3.1保险责任范围包括但不限于火灾、爆炸、自然灾害等。8.3.2第三者责任险责任范围包括但不限于因施工活动造成的第三方人身伤害或财产损失。8.4保险费用及支付8.4.1保险费用由甲方承担。8.4.2保险费用在合同签订后一个月内支付。第九章合同履行与变更9.1合同履行要求9.1.1乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成工程。9.1.2甲方应按照合同约定的时间、金额支付工程款。9.2合同变更程序9.2.1双方协商一致后,以书面形式对合同进行变更。9.2.2变更后的合同具有同等法律效力。9.3合同解除条件9.3.1乙方严重违约,经甲方催告后仍未纠正。9.3.2甲方严重违约,经乙方催告后仍未纠正。9.4合同终止及清算9.4.1合同因履行完毕、双方协商一致或依法解除而终止。9.4.2合同终止后,双方应进行清算,处理剩余工程款和未了事项。第十章违约责任10.1违约行为及认定10.1.1乙方未按合同约定完成工程,视为违约。10.1.2甲方未按合同约定支付工程款,视为违约。10.2违约责任承担10.2.1乙方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2甲方违约,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿标准10.3.1违约赔偿金额根据损失情况确定。10.3.2违约金比例根据合同约定执行。10.4违约争议解决10.4.1双方协商解决。10.4.2协商不成,提交仲裁或诉讼解决。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方协商解决。11.1.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁。11.1.3仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会名称:____仲裁委员会11.2.2人民法院名称:____人民法院11.3争议解决程序11.3.1双方应按照争议解决机构的程序进行。11.3.2争议解决机构应公正、公平地处理争议。11.4争议解决费用11.4.1争议解决费用由败诉方承担。第十二章合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同。12.1.2出现不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1双方书面通知对方解除合同。12.2.2解除合同后,双方应进行清算。12.3合同解除后的处理12.3.1乙方应立即停止施工。12.3.2甲方应支付已完成的工程款。第十三章合同附件13.1设计文件13.1.1设计图纸13.1.2设计说明书13.2施工图纸13.2.1施工图纸13.2.2施工说明书13.3合同附件一:技术规范13.3.1国家相关技术规范13.3.2行业技术规范13.4合同附件二:施工组织设计13.4.1施工组织设计13.5合同附件三:工程量清单13.5.1工程量清单13.6合同附件四:其他相关文件13.6.1相关法律法规13.6.2其他必要文件第十四章合同签署及生效14.1合同签署14.1.1甲方代表签字:14.1.2乙方代表签字:14.2合同生效时间14.2.1合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.3合同备案及登记14.3.1合同签订后,双方应将合同报相关管理部门备案。甲方(建设单位)代表签字:____________________乙方(施工单位)代表签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1项目审批与变更1.1.1甲方负责办理项目的立项、审批手续,确保项目合法合规。1.1.2在项目实施过程中,如遇国家政策、法规调整,甲方应及时调整项目方案,并通知乙方。1.1.3乙方应无条件配合甲方进行项目变更,并按照变更后的方案进行施工。2.1设计变更及费用2.1.1甲方负责设计变更的提出、审批和组织实施。2.1.2设计变更产生的费用,由甲方承担,并按变更后的工程量清单重新计算工程款。3.1工程款支付进度3.1.1甲方应按照合同约定的进度支付工程款。3.1.2甲方因故延迟支付工程款,应向乙方支付违约金。4.1工程验收4.1.1甲方负责组织工程验收,乙方应积极配合。4.1.2工程验收合格后,甲方应在7日内支付结算款。5.1合同解除条件5.1.1甲方因国家政策、法规调整或项目停建等原因,需解除合同时,应提前30日通知乙方,并赔偿乙方损失。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.2施工进度控制1.2.1乙方负责制定施工进度计划,并严格按照计划执行。1.2.2如因乙方原因导致施工进度延误,乙方应承担相应的责任。2.2工程质量保证2.2.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量。2.2.2工程验收不合格,乙方应无条件进行整改,直至合格。3.2工程款支付条件3.2.1甲方应按照合同约定的条件支付工程款。3.2.2如甲方未按时支付工程款,乙方有权暂停施工。4.2工程验收及结算4.2.1乙方负责组织工程验收,并提交验收报告。4.2.2工程验收合格后,乙方应在15日内提交结算报告。5.2合同解除条件5.2.1甲方严重违约,如未按约定支付工程款、未按时组织验收等,乙方有权解除合同。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.3第三方中介职责1.3.1第三方中介负责监督合同履行情况,协调双方关系,确保项目顺利进行。2.4工程款支付监督2.4.1第三方中介负责监督工程款支付进度,确保甲方按时支付工程款。3.3工程质量监督3.3.1第三方中介负责监督工程质量,确保工程质量符合合同约定。4.3工程验收监督4.3.1第三方中介负责监督工程验收过程,确保验收结果客观公正。5.3合同解除监督5.3.1第三方中介负责监督合同解除程序,确保双方权益得到保障。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件:包括设计图纸、设计说明书等。2.施工图纸:包括施工图纸、施工说明书等。3.合同附件一:技术规范,包括国家相关技术规范和行业技术规范。4.合同附件二:施工组织设计。5.合同附件三:工程量清单。6.合同附件四:其他相关文件,包括相关法律法规和其他必要文件。二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间、质量、安全要求完成工程。甲方未按合同约定的时间、金额支付工程款。双方未按合同约定履行保险责任。双方未按合同约定履行合同变更、解除等程序。2.违约认定:甲方或乙方未能履行合同约定的义务,经对方催告后仍未纠正,视为违约。双方在争议解决过程中,一方未按仲裁或诉讼程序进行,视为违约。三、法律名词及解释:1.立项:指项目在前期阶段获得政府批准,成为正式项目的过程。2.审批手续:指项目在实施前需要办理的各种审批文件和程序。3.不可抗力:指因自然灾害、政府行为等不可预见、不可避免、无法克服的事件导致合同无法履行。4.仲裁委员会:指依法设立,专门处理合同争议的机构。5.诉讼:指当事人因合同纠纷向人民法院提起诉讼,请求法院判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:明确施工进度计划,加强现场管理,确保按计划施工。2.问题:工程质量问题。解决办法:加强工程质量监督,严格执行质量标准,发现问题及时整改。3.问题:工程款支付不及时。解决办法:加强合同管理,明确支付条件,及时解决支付问题。4.问题:合同变更争议。解决办法:协商解决,协商不成提交仲裁或诉讼。五、所有应用场景:1.城市基础设施建设项目:如道路、桥梁、隧道等。2.单项工程合同:指针对一个具体工程项目签订的合同。3.建设项目模板:指适用于不同类型建设项目的合同范本。全文完。2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收程序5.工程进度要求5.1工程进度计划5.2进度调整程序5.3迟期责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价6.2工程造价调整6.3工程款支付方式6.4预付款6.5进度款6.6结算款6.7保修金7.保险7.1工程保险7.2人员保险7.3财产保险8.保修责任8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除情形11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1合同附件13.2合同变更13.3合同补充14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称:城市道路改造工程2.2项目地点:市区街道2.3项目规模:全长公里,双向车道2.4项目总投资:人民币壹拾亿元整2.5项目工期:自合同签订之日起个月内完成3.工程范围及内容3.1工程范围:包括道路路基、路面、桥梁、排水、照明、交通设施等工程3.2工程内容:具体详见工程量清单及设计图纸3.3工程量清单:详见附件14.工程质量要求4.1质量标准:符合国家及行业现行相关质量标准及设计要求4.2质量保证措施:建立完善的质量管理体系,确保工程质量4.3质量验收程序:按照国家及行业现行相关质量验收标准进行验收5.工程进度要求5.1工程进度计划:详见附件25.2进度调整程序:因不可抗力或特殊原因导致工期延误,双方协商一致后可进行调整5.3迟期责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金6.工程造价及支付方式6.1工程造价:详见工程量清单及设计图纸6.2工程造价调整:因政策调整、材料价格变动等原因导致工程造价发生变化,双方协商一致后进行调整6.3工程款支付方式:分阶段支付,包括预付款、进度款、结算款及保修金6.4预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款6.5进度款:每完成一定比例的工程量后,支付相应比例的工程款6.6结算款:工程竣工验收合格后,支付剩余的工程款6.7保修金:合同签订后支付合同总价款的5%作为保修金,保修期满后无质量问题的,无息退还7.保险7.1工程保险:由乙方负责办理工程一切险,费用由乙方承担7.2人员保险:由乙方负责办理施工人员意外伤害险,费用由乙方承担7.3财产保险:由乙方负责办理施工设备保险,费用由乙方承担8.保修责任8.1保修范围:包括但不限于路基、路面、桥梁、排水、照明、交通设施等工程8.2保修期限:自竣工验收合格之日起,路基、路面为5年,桥梁、排水、照明、交通设施等为3年8.3保修责任:在保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复,并承担修复费用9.违约责任9.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、未按时支付工程款等9.2违约责任:乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿:违约金按合同总价款的0.5%计算,赔偿损失根据实际损失情况确定10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁10.2争议解决机构:仲裁委员会10.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.合同解除11.1合同解除情形:包括但不限于甲方违约、乙方违约、不可抗力等11.2合同解除程序:任何一方要求解除合同,应书面通知对方,并说明解除原因12.合同生效及终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后生效12.2合同终止条件:工程竣工验收合格,且双方履行完毕合同约定的各项义务12.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、未支付款项等事宜13.其他约定13.1合同附件:包括但不限于工程量清单、设计图纸、进度计划等13.2合同变更:任何一方要求变更合同,应书面通知对方,并经双方协商一致后签署书面变更协议13.3合同补充:合同未尽事宜,由双方另行协商补充14.合同签署及生效日期14.1合同签署:本合同一式叁份,双方各执壹份,具有同等法律效力14.2合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的必要性:在合同履行过程中,如需第三方介入,双方应本着公平、公正、诚信的原则,共同确定第三方介入的必要性和具体事宜。16.第三方介入的流程16.1第三方选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质证书和专业技术能力,能够独立承担所提供服务的责任。16.3第三方职责:第三方应按照合作协议的约定,履行相应的职责,并对提供的服务质量负责。17.第三方介入的职责和权利17.1第三方职责:17.1.1按照合作协议的要求,对工程进行监理、检测、评估等;17.1.2对工程质量和进度进行监督,确保符合合同要求;17.1.3对发现的问题提出整改意见,并跟踪整改情况;17.1.4按时提交监理、检测、评估报告;17.1.5其他双方约定的职责。17.2第三方权利:17.2.1获取必要的工程资料和相关信息;17.2.2要求甲乙双方提供必要的协助和配合;17.2.3对发现的问题进行独立判断和处理;17.2.4获取约定的报酬和服务费用。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业服务提供者,应服从甲方的管理和监督。18.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方履行合同过程中的辅助者,应协助乙方完成合同约定的工程任务。18.3第三方与其他第三方的关系:如存在多个第三方介入,各方应相互尊重,协调配合,共同确保工程顺利进行。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额:第三方因自身原因导致的服务质量不合格或造成损失,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过其服务费用的两倍。19.2责任限额的适用范围:包括但不限于第三方提供的监理、检测、评估等服务。19.3责任限额的赔偿方式:第三方应按照合作协议的约定,向受损失方支付赔偿金。20.第三方介入的变更和终止20.1变更:如需变更第三方介入的职责、权利或服务内容,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。20.2终止:如第三方无法履行协议约定的职责,甲乙双方可协商终止其介入,并按照协议约定处理相关事宜。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。21.2争议解决机构:仲裁委员会21.3争议解决程序:按照仲裁委员会的仲裁规则进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求和说明:包括所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息,以及计算依据和调整因素。2.设计图纸详细要求和说明:包括道路、桥梁、排水、照明、交通设施等工程的设计图纸,以及相关的设计说明和技术要求。3.进度计划详细要求和说明:包括工程各个阶段的开始和结束时间,以及各阶段的主要工作内容。4.保险单详细要求和说明:包括工程一切险、施工人员意外伤害险、施工设备保险的保险单,以及保险条款和保险金额。5.质量检验报告详细要求和说明:包括工程各个阶段的检验报告,以及检验结果和结论。6.支付款项凭证详细要求和说明:包括预付款、进度款、结算款和保修金的支付凭证,以及支付日期和金额。7.争议解决协议详细要求和说明:包括双方在争议解决过程中达成的协议,以及争议解决的方式和程序。8.合同变更协议详细要求和说明:包括合同任何条款的变更内容,以及变更的原因和生效日期。9.第三方合作协议详细要求和说明:包括第三方介入的具体服务内容、职责、权利、责任限额等。10.其他相关文件详细要求和说明:包括合同履行过程中产生的其他文件,如会议纪要、通讯记录等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程:乙方未能在合同约定的工期内完成工程,每延误一天,应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。工程质量不合格:乙方提供的工程不符合合同约定的质量标准,乙方应负责返工、修复,并承担相关费用。甲方未按时支付工程款:甲方未按时支付工程款,每延误一天,应向乙方支付未付款项的0.1%作为违约金。第三方服务质量不合格:第三方提供的服务不符合合作协议的约定,第三方应承担相应的赔偿责任。2.责任认定标准:违约行为的认定:根据合同约定和实际情况,由双方共同认定。赔偿金额的确定:根据违约行为的严重程度和实际损失,由双方协商确定。责任承担方式:违约方应按照合同约定承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。3.违约示例说明:乙方延误工期:乙方原定于2025年6月30日完成的工程,实际完成时间为2025年8月15日,延误了2个月。根据合同约定,乙方应支付合同总价款的0.1%×60天×0.1%=0.06%的违约金。工程质量不合格:乙方施工的桥梁部分存在质量问题,经检测,桥梁承载能力低于设计要求。乙方应负责返工、修复,并承担因质量问题造成的损失。甲方未按时支付进度款:甲方原定于2025年7月10日支付进度款,实际支付时间为2025年7月25日,延误了15天。根据合同约定,甲方应支付未付款项的0.1%×15天×0.1%=0.015%的违约金。全文完。2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________2.乙方(施工单位):名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________3.其他相关方:名称:__________________地址:__________________联系人:__________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于我国城市基础设施建设的需要,甲方拟进行城市基础设施建设项目,乙方具备相应的施工资质和经验,为保障工程顺利进行,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,并结合工程实际情况制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)单项工程:指按照建设项目的总体规划和设计,具有独立施工条件、独立使用功能、独立投资主体的工程。(2)施工图:指根据设计图纸,按照施工规范和标准,详细标注施工技术要求的图纸。(3)工程量清单:指根据施工图,按照工程量计算规则,对工程项目的工程量进行详细列项和计价的表格。3.2关键词解释(1)合同价格:指本合同约定的工程项目的全部费用,包括但不限于施工费、材料费、设备费、人工费、管理费等。(2)工期:指本合同约定的工程项目的施工期限,以日历天计算。(3)质量标准:指国家、行业和地方有关工程质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成单项工程施工。(2)甲方有权要求乙方在施工过程中,遵守国家有关法律法规,确保工程质量、安全和环保。(3)甲方有权对乙方提交的施工图纸、施工方案、工程量清单等进行审核。(4)甲方有权对乙方在施工过程中出现的质量问题、安全事故等进行监督检查。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供施工图纸、施工方案、工程量清单等资料。(2)乙方有权要求甲方在施工过程中,提供必要的施工场地、施工用水、施工用电等条件。(3)乙方有权要求甲方按照合同约定,支付工程进度款。(4)乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调和处理。五、履行条件5.1合同履行时间本合同约定的单项工程施工期限为______天,自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的单项工程施工地点为________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,按照施工图纸、施工方案和工程量清单的要求,进行单项工程施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的单项工程全部完成,且甲方验收合格。(2)合同约定的单项工程施工期限届满,但合同未履行完毕。(3)双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)任何一方要求终止合同,应提前______天书面通知对方。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工现场清理干净,并办理工程交接手续。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,结算工程款。七、费用与支付7.1费用构成本合同中费用构成如下:(1)工程直接费:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。(2)工程间接费:包括但不限于管理费、规费、税金等。(3)其他费用:包括但不限于设计费、监理费、检验费等。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定,采用银行转账方式支付工程款。(2)乙方应在工程进度达到合同约定的节点后,向甲方提交工程款支付申请。(3)甲方应在收到乙方提交的支付申请后____个工作日内,将工程款支付至乙方指定的账户。7.3支付时间(1)工程款支付时间为工程进度达到合同约定的节点后。(2)具体支付时间按照工程进度计划和合同约定执行。7.4支付条款(1)甲方在支付工程款前,应核实乙方提交的工程量清单、发票等资料的真实性和完整性。(2)甲方在支付工程款时,应按照合同约定的比例进行支付。(3)乙方在收到工程款后,应及时出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方因故终止合同,未按合同约定退还乙方已支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方在施工过程中出现重大质量事故,未按合同约定及时整改的,应向甲方支付_____%的违约金。8.3赔偿金额和方式(1)违约金以实际损失为基础,由违约方承担。(2)违约金不足以弥补损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)工程项目的商业秘密。(2)合同双方的商业秘密。(3)工程项目的相关技术资料。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然因素或社会因素导致的,合同双方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)政府行为,如政策调整、战争、封锁等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,合同双方应及时通知对方。(2)合同双方应尽力减轻不可抗力事件的影响。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,合同双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)政府行为:政策调整、战争、封锁等。十一、争议解决11.1协商解决合同双方发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼(1)协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,任何一方不得转让合同。(2)经双方协商一致,合同可以转让。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、保密的合同。(2)合同约定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对单项工程项目的所有权,直至乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格。(2)乙方在单项工程项目建设过程中,应遵守国家法律法规和行业规范,不得侵犯他人的知识产权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在单项工程项目建设过程中,对设计方案、施工方案、工程量清单等文件进行修改的权力。(2)乙方在单项工程项目建设过程中,应尊重甲方对项目整体规划和设计的决策权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式进行。(2)合同的修改和补充内容,应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力(1)合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。(2)合同的修改和补充内容,不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、施工用水、施工用电等。(2)乙方应按照甲方要求,及时提供施工进度报告、质量检测报告等资料。15.2协作与配合方式(1)双方应建立定期沟通机制,及时解决施工过程中出现的问题。(2)双方应相互支持,共同确保单项工程项目的顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规,如有争议,提交合同签订地人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性本合同是双方之间关于城市基础设施建设项目模板工单项工程合作的完整协议,构成双方之间的全部协议。16.3增减条款本合同的增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位)代表签字:___________乙方(施工单位)代表签字:___________合同签订日期:___________甲方(建设单位)盖章:___________乙方(施工单位)盖章:___________附件及其他说明解释一、附件列表:1.施工图纸及技术规范2.工程量清单3.合同专用条款4.甲方提供的施工条件说明5.乙方提交的施工方案及进度计划6.工程验收报告7.质量检测报告8.付款申请及凭证9.违约金支付凭证10.不可抗力事件证明材料11.争议解决相关文件12.合同修改和补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方违约:未按合同约定支付工程款;未按合同约定提供施工条件;擅自修改设计方案等。(2)乙方违约:未按合同约定完成工程任务;施工过程中出现重大质量事故;泄露保密内容等。2.违约行为的认定:(1)甲方违约的认定:根据合同约定及实际情况,由甲方提供相关证明材料。(2)乙方违约的认定:根据合同约定及实际情况,由乙方提供相关证明材料。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然因素或社会因素导致的,合同双方无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。2.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是调整合同关系的法律法规。3.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,是调整建筑活动的法律法规。4.质量标准:指国家、行业和地方有关工程质量标准。5.保密条款:指合同中关于保密内容、保密期限、保密履行方式等约定的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按合同约定提供施工条件。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方按照合同约定提供施工条件,并保留相关沟通记录。2.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应及时整改,并向甲方报告整改情况,同时保留整改记录。3.问题:合同执行过程中出现争议。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,协商不成可提交仲裁或诉讼解决。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时通知对方,并协商解决合同无法履行的问题,如协商不成,可按合同约定处理。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及职责:(1)第三方名称:__________________(2)第三方职责:监理、设计、咨询等。2.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方遵守合同约定,确保工程质量和进度。(2)第三方有权对工程进行监督检查,并提出整改意见。3.第三方义务:(1)第三方应按照合同约定,提供专业的监理、设计、咨询等服务。(2)第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。4.第三方责任:(1)第三方因自身原因导致服务质量不合格,应承担相应的责任。(2)第三方在履行职责过程中,如违反国家法律法规,应承担相应的法律责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。(3)乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调和处理。2.乙方利益条款:(1)乙方在施工过程中,如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付乙方相应的违约金。(2)乙方在施工过程中,如因甲方提供的材料或设备质量问题导致工程损失,甲方应承担相应的赔偿责任。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的责任。(3)甲方不得擅自修改设计方案,如需修改,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程任务。(2)甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家法律法规和行业标准。(3)甲方有权对乙方提交的施工图纸、施工方案、工程量清单等进行审核。2.甲方利益条款:(1)甲方在施工过程中,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。(2)甲方在施工过程中,如因乙方施工质量问题导致工程损失,乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按合同约定完成工程任务的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方在施工过程中,如出现重大质量事故,应承担相应的责任。(3)乙方不得擅自修改设计方案,如需修改,应经甲方同意。全文完。2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同范本3本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同双方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.合同双方权利义务3.1发包人权利义务3.2承包人权利义务4.工程进度安排4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程阶段性进度计划5.工程费用及支付方式5.1工程费用构成5.2工程费用支付方式5.3预付款5.4进度款支付5.5结算与竣工结算6.质量标准与验收6.1质量标准6.2验收程序6.3验收标准6.4质量责任7.工程变更与索赔7.1工程变更程序7.2索赔程序7.3索赔范围7.4索赔计算8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护责任8.4环境保护措施9.保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险金额9.4保险期限10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除或终止程序11.违约责任11.1发包人违约责任11.2承包人违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.合同附件14.1附件一:工程图纸及技术文件14.2附件二:合同补充协议14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2025版城市基础设施建设项目模板工单项工程合同”。1.2合同签订日期:双方应在____年____月____日签订本合同。1.3合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同双方基本信息:1.4.1发包人名称:_______1.4.2发包人地址:_______1.4.3发包人法定代表人:_______1.4.4承包人名称:_______1.4.5承包人地址:_______1.4.6承包人法定代表人:_______2.工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程建设内容:包括但不限于_______、_______、_______等。3.合同双方权利义务3.1发包人权利义务:3.1.1按时支付工程款。3.1.2按时提供施工图纸和技术文件。3.1.3指导和监督施工过程。3.1.4按照合同约定组织竣工验收。3.2承包人权利义务:3.2.1按时完成施工任务。3.2.2保证工程质量。3.2.3按合同约定进行工程变更。3.2.4按时提交工程竣工报告。4.工程进度安排4.1工程开工日期:_______4.2工程竣工日期:_______4.3工程阶段性进度计划:4.3.1第一阶段:_______4.3.2第二阶段:_______4.3.3第三阶段:_______5.工程费用及支付方式5.1工程费用构成:包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等。5.2工程费用支付方式:5.2.1预付款:合同签订后____个工作日内支付合同总价款的____%。5.2.2进度款:按月进度支付,每月支付合同总价款的____%。5.2.3结算与竣工结算:工程竣工后____个工作日内进行竣工结算。6.质量标准与验收6.1质量标准:符合国家相关质量标准和规范。6.2验收程序:6.2.1施工过程中,承包人应随时接受发包人的监督检查。6.2.2工程竣工后,由发包人组织验收。6.3验收标准:6.3.1工程质量应符合合同约定的质量标准。6.3.2工程外观应符合设计要求。6.4质量责任:6.4.1承包人应对工程质量负责。6.4.2发包人有权要求承包人整改不合格工程。7.工程变更与索赔7.1工程变更程序:7.1.1发包人或承包人提出工程变更,应向对方提出书面变更通知。7.1.2双方应在收到变更通知后____个工作日内,就变更内容、工期和费用等进行协商。7.1.3协商一致后,由双方签订变更协议,作为本合同的补充部分。7.2索赔程序:7.2.1承包人认为有权索赔时,应向发包人提出索赔申请,并附上相关证据。7.2.2发包人应在收到索赔申请后____个工作日内进行审查,并给予答复。7.2.3双方就索赔达成一致后,应签订索赔协议。7.3索赔范围:7.3.1因发包人原因导致的工程延误或增加费用。7.3.2因不可抗力导致的工程延误或增加费用。7.3.3因设计变更导致的工程延误或增加费用。7.4索赔计算:7.4.1索赔金额应包括直接损失和间接损失。7.4.2索赔计算应依据合同约定和相关法律法规。8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任:8.1.1承包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2承包人应制定安全生产责任制,并落实各项安全措施。8.2安全生产措施:8.2.1承包人应进行安全生产教育和培训。8.2.2承包人应设置必要的安全防护设施。8.3环境保护责任:8.3.1承包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准。8.3.2承包人应采取有效措施,防止和减少对环境的影响。8.4环境保护措施:8.4.1承包人应进行环境监测和评估。8.4.2承包人应采取环保措施,如垃圾分类、废水处理等。9.保险9.1保险种类:9.1.1工程保险:包括建筑工程一切险、安装工程一切险等。9.1.2人员保险:包括意外伤害险、雇主责任险等。9.2保险责任:9.2.1保险公司在保险责任范围内承担赔偿责任。9.3保险金额:9.3.1保险金额应不低于工程合同总价。9.4保险期限:9.4.1保险期限应与工程期限一致。10.合同解除与终止10.1合同解除条件:10.1.1双方协商一致。10.1.2发生不可抗力事件。10.1.3一方严重违约。10.2合同终止条件:10.2.1工程竣工。10.2.2合同解除。10.3合同解除或终止程序:10.3.1提出解除或终止的一方应提前____个工作日书面通知对方。10.3.2双方应在接到通知后____个工作日内,就合同解除或终止事宜进行协商。11.违约责任11.1发包人违约责任:11.1.1拖欠工程款,应支付违约金。11.1.2未按时提供图纸和技术文件,应承担相应责任。11.2承包人违约责任:11.2.1工程质量不合格,应承担修复责任。11.2.2工程延误,应承担违约金。12.争议解决12.1争议解决方式:12.1.1协商解决。12.1.2仲裁解决。12.2争议解决程序:12.2.1双方应友好协商解决争议。12.2.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁。12.3争议解决地点:12.3.1争议解决地点为_______。13.合同生效与解除13.1合同生效条件:13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同内容完整、条款明确。13.2合同解除条件:13.2.1发生合同解除条件。13.3合同解除程序:13.3.1提出解除的一方应提前____个工作日书面通知对方。13.3.2双方应在接到通知后____个工作日内,就合同解除事宜进行协商。14.合同附件14.1附件一:工程图纸及技术文件。14.2附件二:合同补充协议。14.3附件三:其他相关文件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可或由一方邀请介入合同履行过程的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高工程质量。15.2.2确保工程进度。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论