2025主体及配套建设工程施工合同专用条款_第1页
2025主体及配套建设工程施工合同专用条款_第2页
2025主体及配套建设工程施工合同专用条款_第3页
2025主体及配套建设工程施工合同专用条款_第4页
2025主体及配套建设工程施工合同专用条款_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于甲方为建设工程项目的业主,具备建设项目的主体资格;乙方为具备相应资质和能力的施工单位,愿意承担该项目的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,就甲方工程项目的施工事项达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程规模:1.4工程内容:1.5工程质量标准:1.6工程总价:二、施工期限2.1工期自年月日起至年月日止。2.2施工方如因自身原因导致工程延期,应按甲方要求支付逾期违约金,具体违约金计算方式如下:(1)每延期一天,违约金为工程总价的%;(2)延期超过天的,甲方有权解除合同,并要求施工方支付合同总价%的违约金。三、施工质量3.1施工方应按照约定的工程质量标准完成施工,并对施工过程中的质量问题负责修复。3.2施工过程中,甲方有权对工程质量进行监督检查,并提出整改要求。施工方应按照甲方的要求及时整改。3.3工程验收合格后,施工方应承担保修责任,保修期自验收合格之日起计算,保修期内的维修费用由施工方承担。四、合同价款及支付4.1双方确认工程总价为人民币(大写):元整(小写):元。4.2甲方支付工程价款的方式分为三次,具体支付时间及比例如下:(1)第一次付款:工程进度达到%,支付工程总价款的%;(2)第二次付款:工程进度达到%,支付工程总价款的%;(3)第三次付款:工程验收合格后,支付剩余的工程总价款。4.3甲方支付工程价款时,应提供合法的发票。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。5.2施工方如未按约定时间完成工程,应按本合同第二条约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。5.3甲方如未按约定时间支付工程价款,应向施工方支付逾期违约金,具体违约金计算方式如下:(1)每延期一天,违约金为应付款款的%;(2)延期超过天的,施工方有权解除合同,并要求甲方支付合同总价%的违约金。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签名):代表(签名):签订日期:年月日注意事项及解决办法:1.合同的履行:双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。解决办法:违约方应按照合同约定承担违约责任,赔偿对方造成的损失。如果损失金额难以确定,双方可以协商确定损失赔偿额。2.工程质量:施工方应按照约定的工程质量标准完成施工,并对施工过程中的质量问题负责修复。解决办法:甲方有权对工程质量进行监督检查,并提出整改要求。施工方应按照甲方的要求及时整改。如施工方未能及时整改或整改不达标,甲方可以要求施工方重新施工或支付违约金。3.工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款发生变化,双方应按照约定的方式进行调整。解决办法:双方可以根据实际情况协商确定工程价款的调整方式,并在合同中进行修改和补充。4.争议解决:双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的委托方,即建设工程项目的业主。2.乙方:指合同中的受托方,即具备相应资质和能力的施工单位。3.施工期限:指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的时间段。4.工程质量:指工程符合法律、法规、规范、标准和设计文件要求的程度。5.违约金:指一方违约时,按照合同约定向守约方支付的金钱赔偿。6.工程验收:指工程完成后,由甲方组织有关方面对工程的质量、安全、功能等方面进行检查,以确定工程是否符合合同约定和法律法规要求的过程。7.保修期:指工程验收合格后,施工方对工程承担保修责任的期限。8.合同签订地:指合同双方签订合同的地点。应用场合:1.适用于各类主体及配套建设工程项目的施工合同签订。2.适用于施工方具备相应资质和能力,并愿意承担工程项目施工任务的情况。3.适用于工程项目业主希望明确施工方权利义务、工程质量标准、施工期限等合同条款的需求。补充条款:1.工程变更条款:双方同意,如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款发生变化,应按照约定的方式进行调整。2.工程延期条款:双方同意,如施工方因自身原因导致工程延期,应按照约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。3.工程质量保修条款:双方同意,工程验收合格后,施工方应承担保修责任,保修期自验收合格之日起计算。4.争议解决条款:双方在履行本合同过程中发生的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论