![二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同4篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view15/M02/04/05/wKhkGWee66WAeMq2AACl-zyBVak122.jpg)
![二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同4篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view15/M02/04/05/wKhkGWee66WAeMq2AACl-zyBVak1222.jpg)
![二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同4篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view15/M02/04/05/wKhkGWee66WAeMq2AACl-zyBVak1223.jpg)
![二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同4篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view15/M02/04/05/wKhkGWee66WAeMq2AACl-zyBVak1224.jpg)
![二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同4篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view15/M02/04/05/wKhkGWee66WAeMq2AACl-zyBVak1225.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.设计内容3.1设计范围3.2设计标准3.3设计成果4.施工内容4.1施工范围4.2施工标准4.3施工进度5.设计费用5.1设计费用总额5.2设计费用支付方式5.3设计费用支付时间6.施工费用6.1施工费用总额6.2施工费用支付方式6.3施工费用支付时间7.设计阶段7.1设计阶段划分7.2设计阶段成果提交时间7.3设计阶段变更及费用8.施工阶段8.1施工阶段划分8.2施工阶段进度要求8.3施工阶段变更及费用9.质量保证9.1设计质量保证9.2施工质量保证9.3质量验收标准10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3事故处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同解除条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:绿色科技1.1.2乙方:装饰工程公司1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:市区路号1.2.2乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人:张先生1.3.2甲方联系电话:1381.3.3乙方联系人:李小姐1.3.4乙方联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称:二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工项目2.2项目地点2.2.1项目地址:市区路号2.3项目规模2.3.1项目总面积:10000平方米2.4项目工期2.4.1设计阶段:自合同签订之日起30天内完成2.4.2施工阶段:自设计阶段完成后30天内开始,总工期为120天3.设计内容3.1设计范围3.1.1设计图纸包括但不限于:窗帘设计方案、结构设计图、安装施工图等3.1.2设计材料要求符合绿色节能标准3.2设计标准3.2.1设计标准参照《绿色建筑评价标准》及相关行业标准3.3设计成果3.3.1设计图纸应清晰、完整、准确3.3.2设计文件应包括设计说明、材料清单、施工图等4.施工内容4.1施工范围4.1.1窗帘的设计、制作、安装4.1.2窗帘材料的采购4.2施工标准4.2.1施工质量应符合国家标准及行业标准4.2.2施工安全应符合相关安全规定4.3施工进度4.3.1施工进度应按合同约定的时间节点完成5.设计费用5.1设计费用总额5.1.1设计费用总额为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)5.2设计费用支付方式5.2.1设计费用分三次支付:设计开始前支付30%,设计完成后支付40%,项目验收合格后支付30%5.3设计费用支付时间5.3.1设计开始前支付:合同签订后5个工作日内5.3.2设计完成后支付:设计文件提交后5个工作日内5.3.3项目验收合格后支付:项目验收合格后5个工作日内6.施工费用6.1施工费用总额6.1.1施工费用总额为人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)6.2施工费用支付方式6.2.1施工费用分三次支付:施工开始前支付30%,施工过程中支付40%,工程验收合格后支付30%6.3施工费用支付时间6.3.1施工开始前支付:设计阶段完成后5个工作日内6.3.2施工过程中支付:施工进度达到合同约定节点后5个工作日内6.3.3工程验收合格后支付:工程验收合格后5个工作日内8.设计阶段8.1设计阶段划分8.1.1初步设计阶段:自合同签订之日起10天内完成8.1.2详细设计阶段:自初步设计阶段完成后10天内完成8.1.3施工图设计阶段:自详细设计阶段完成后10天内完成8.2设计阶段成果提交时间8.2.1初步设计成果提交时间:初步设计阶段完成后2天内8.2.2详细设计成果提交时间:详细设计阶段完成后5天内8.2.3施工图设计成果提交时间:施工图设计阶段完成后7天内8.3设计阶段变更及费用8.3.1设计阶段如有变更,甲方应于变更前5个工作日内通知乙方8.3.2设计变更费用由双方协商确定,并在合同中明确9.施工阶段9.1施工阶段划分9.1.1施工准备阶段:自设计阶段完成后5天内开始9.1.2施工实施阶段:自施工准备阶段完成后30天内开始9.1.3工程验收阶段:自施工实施阶段完成后10天内开始9.2施工阶段进度要求9.2.1施工进度应按合同约定的时间节点完成9.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度情况9.3施工阶段变更及费用9.3.1施工阶段如有变更,甲方应于变更前5个工作日内通知乙方9.3.2施工变更费用由双方协商确定,并在合同中明确10.质量保证10.1设计质量保证10.1.1乙方保证设计图纸符合合同要求及国家相关标准10.1.2乙方对设计图纸中的错误或遗漏负责修正10.2施工质量保证10.2.1乙方保证施工质量符合合同要求及国家相关标准10.2.2乙方对施工过程中的质量问题负责整改10.3质量验收标准10.3.1质量验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准11.安全生产11.1安全生产责任11.1.1乙方负责施工现场的安全生产管理11.1.2甲方负责施工现场的监督检查11.2安全生产措施11.2.1乙方应制定安全生产措施,并严格执行11.2.2甲方应定期对安全生产措施进行检查11.3事故处理11.3.1发生安全事故,乙方应立即采取措施,并报告甲方11.3.2事故处理按照国家相关法律法规及合同约定执行12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中所获得的技术、商业等信息12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年12.3违约责任12.3.1违反保密条款,泄露保密信息,应承担相应的法律责任13.违约责任13.1违约情形13.1.1任何一方未按合同约定履行义务13.1.2任何一方违反合同约定造成对方损失13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任,赔偿对方损失13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后生效14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程完成并验收合格14.2.2双方协商一致解除合同14.3合同解除条件14.3.1一方严重违约14.3.2因不可抗力导致合同无法履行14.3.3法律法规规定的其他解除条件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、子公司、分公司或员工。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于:设计审核、施工监理、材料检测、工程验收等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方选择、职责划分、费用承担等。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。15.4.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定,但不得超过合同总金额的10%。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方作为独立第三方,其职责仅限于合同约定的范围内,不参与甲乙双方的日常业务往来。15.5.2第三方在履行职责过程中,应保持客观、公正,不得偏袒任何一方。15.5.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。16.第三方介入时的额外条款16.1第三方介入费用16.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据第三方协议约定承担。16.1.2第三方介入费用包括但不限于:咨询费、监理费、检测费等。16.2第三方介入的变更程序16.2.1如需变更第三方介入的范围、职责或费用,甲乙双方应书面通知对方,并经双方同意后修改合同。16.3第三方介入的争议解决16.3.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。16.3.2协商不成的,可提交第三方协议中约定的争议解决机构或法院解决。17.第三方介入的合同终止17.1如第三方因故无法继续履行职责,甲乙双方应协商确定替代方案。17.2如第三方严重违约,甲乙双方有权解除与第三方的协议,并要求其承担相应的违约责任。18.第三方介入的保密条款18.1第三方在介入过程中,应遵守保密条款,不得泄露甲乙双方的商业秘密和合同内容。18.2第三方违反保密条款,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计合同附件1.1设计任务书详细说明设计项目的具体要求、标准、范围等。1.2设计图纸包括初步设计、详细设计和施工图,要求清晰、完整、准确。1.3设计变更记录记录设计过程中发生的任何变更及其原因、影响和解决方案。2.施工合同附件2.1施工方案详细说明施工方法、工艺流程、质量保证措施等。2.2施工进度计划包括施工阶段划分、进度时间表、关键节点等。2.3施工组织设计说明施工组织架构、人员配置、物资供应等。3.材料采购合同附件3.1材料清单列出所需材料的名称、规格、数量、品牌等。3.2材料质量保证文件包括产品合格证、质量检验报告等。4.验收合同附件4.1验收方案明确验收标准、程序、验收时间等。4.2验收报告记录验收结果、存在问题及整改措施。5.付款合同附件5.1付款计划列出付款节点、金额、支付方式等。5.2付款凭证包括发票、收据等。6.第三方介入合同附件6.1第三方协议明确第三方介入的范围、职责、费用、保密条款等。说明二:违约行为及责任认定:1.设计方违约行为及责任认定1.1设计延误设计方未按合同约定的时间完成设计任务,每延误一天,应支付违约金人民币壹万元整。1.2设计质量不合格设计成果不符合合同约定的质量标准,设计方应无偿重新设计,并承担由此产生的额外费用。2.施工方违约行为及责任认定2.1施工延误施工方未按合同约定的时间完成施工任务,每延误一天,应支付违约金人民币贰万元整。2.2施工质量不合格施工成果不符合合同约定的质量标准,施工方应无偿进行整改,并承担由此产生的额外费用。3.甲方违约行为及责任认定3.1付款延误甲方未按合同约定的时间支付款项,每延误一天,应支付违约金人民币叁万元整。3.2甲方变更设计或施工要求甲方变更设计或施工要求,导致设计方或施工方增加工作量或费用,甲方应承担相应的费用。4.乙方违约行为及责任认定4.1未能按约定提供材料乙方未能按约定提供材料,导致施工延误,每延误一天,应支付违约金人民币伍万元整。4.2未能按约定提供施工人员乙方未能按约定提供施工人员,导致施工延误,每延误一天,应支付违约金人民币柒万元整。全文完。二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同1合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________1.2乙方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________1.3其他相关方(如有):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景和目的随着我国节能减排政策的不断深化,绿色节能成为各行各业追求的目标。为积极响应国家号召,提高室内环境舒适度,降低能源消耗,甲方决定在二零二五年度对办公场所进行绿色节能窗帘工程设计施工。经双方友好协商,特签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《绿色建筑评价标准》等相关法律法规,结合甲乙双方的实际情况,经协商一致,共同制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)绿色节能窗帘:指采用环保材料、节能技术设计施工的窗帘产品,具有降低能耗、提高室内舒适度的特点。(2)工程设计:指在满足甲方需求的前提下,对绿色节能窗帘进行方案设计、结构设计、选材设计等工作。(3)工程施工:指根据工程设计要求,进行绿色节能窗帘的施工安装、调试等工作。3.2关键词解释(1)设计周期:指从签订合同之日起至设计成果提交之日止的期限。(2)施工周期:指从设计成果提交之日起至竣工验收之日止的期限。(3)竣工验收:指对绿色节能窗帘工程设计施工完成后,经甲乙双方共同验收合格的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行绿色节能窗帘工程设计施工。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督和检查,确保工程质量和进度。(3)甲方应按时足额支付合同约定的款项。(4)甲方应配合乙方完成工程所需的相关手续。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定进行绿色节能窗帘工程设计施工,确保工程质量。(2)乙方应按照设计周期和施工周期完成工程设计施工任务。(3)乙方应按照甲方要求提供设计图纸、施工方案等相关资料。(4)乙方应按照合同约定进行工程保修,对质量问题进行修复。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,设计周期为__________个月,施工周期为__________个月。5.2合同履行地点绿色节能窗帘工程设计施工地点:__________5.3合同履行方式乙方负责绿色节能窗帘工程设计施工的全程,包括方案设计、材料采购、施工安装、调试等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,并按照合同约定履行。6.2终止条件(1)合同期满,工程验收合格,合同自行终止。(2)经甲乙双方协商一致,可提前终止合同。(3)因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,合同自行终止。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致终止合同时,应签订终止合同协议,明确终止原因和责任承担。(2)因不可抗力等原因终止合同时,应按照法律法规和合同约定进行处理。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定完成工程剩余工作。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行工程验收。(3)合同终止后,双方应按照法律法规和合同约定处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)设计费用:包括设计方案费、效果图制作费、技术指导费等。(2)材料费用:包括窗帘面料、辅料、配件等材料费用。(3)施工费用:包括人工费、运输费、安装费、调试费等。(4)其他费用:包括税费、保险费、设计变更费等。7.2支付方式(1)设计费用:合同签订后,甲方支付设计费用的30%作为预付款。(2)材料费用:材料采购前,甲方支付材料费用的50%作为预付款。(3)施工费用:施工过程中,甲方根据工程进度支付施工费用的30%。(4)验收合格后,甲方支付剩余的20%作为尾款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后10个工作日内支付。(2)材料费用预付款:材料采购前10个工作日内支付。(3)施工费用:每月末根据工程进度支付。(4)尾款:竣工验收合格后30个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方应按照约定的支付时间和方式支付费用。(2)乙方应在收到甲方支付的费用后,提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的2%。(2)甲方未能按约定提供工程所需资料或配合乙方工作的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未能按约定完成设计或施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的1%。(2)乙方未能保证工程质量的,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式为:违约金额×违约金比例。(2)赔偿金额应根据实际情况进行计算,乙方应在接到甲方通知后15个工作日内支付。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术信息、设计图纸、工程数据等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应对保密内容采取严格保密措施,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。(2)保密义务不因合同终止而失效。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争、军事行动等。(3)政府行为:政策调整、政府命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生时,甲乙双方应立即通知对方,并提供相关证明材料。(2)因不可抗力导致合同无法履行时,甲乙双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震导致施工中断。(2)政府行为:政策调整导致工程暂停。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、保密等法律法规禁止转让的情形。(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对绿色节能窗帘设计方案的最终审批权。(2)乙方保留对绿色节能窗帘施工过程中技术创新的知识产权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将合同项下的权利义务转让给第三方。(2)合同终止后,乙方不得泄露甲方提供的任何商业秘密。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充,均应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改或补充的内容为本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互配合,共同确保绿色节能窗帘工程设计施工的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应按照约定提供必要的资料和条件。(2)乙方应按照甲方要求,及时完成设计施工任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于绿色节能窗帘工程设计施工的完整协议,任何口头协议或先前的协议均以本合同为准。16.3增减条款本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.绿色节能窗帘设计方案2.材料清单及价格表3.施工进度计划4.工程验收报告5.保密协议6.不可抗力事件证明材料7.争议解决相关文件8.合同修改和补充协议二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定支付费用:甲方未按时支付合同约定的款项,经催告后仍未支付。未提供工程所需资料:甲方未按约定提供必要的资料或条件,导致工程进度延误。2.乙方违约行为及认定:未按约定完成设计或施工任务:乙方未按合同约定的时间和质量要求完成设计或施工任务。未保证工程质量:乙方施工的绿色节能窗帘存在质量问题,经甲方验收不合格。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.争议解决:指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.保密协议:指甲乙双方就保密内容达成的协议,约定保密期限和保密义务。4.合同修改和补充:指在合同履行过程中,甲乙双方对合同内容进行修改或补充的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更导致工程进度延误。解决办法:甲乙双方应就设计变更进行协商,并签订补充协议,明确变更内容、工期调整和费用承担。2.问题:材料供应不及时。解决办法:甲方应提前向乙方提供材料采购计划,乙方应确保材料按时供应,如因乙方原因导致材料供应不及时,乙方应承担相应责任。3.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应严格按照设计要求和质量标准进行施工,如发现质量问题,乙方应立即进行修复,并承担修复费用。4.问题:不可抗力事件导致工程无法继续。解决办法:甲乙双方应按照不可抗力条款的规定,协商解决工程暂停、工期调整和费用承担等问题。5.问题:争议解决过程中出现分歧。解决办法:甲乙双方应保持沟通,通过协商或寻求第三方调解的方式解决争议。如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:第三方是指除甲方和乙方之外,参与绿色节能窗帘工程设计施工的第三方单位或个人。2.第三方责任:(1)第三方应按照合同约定,提供与绿色节能窗帘工程设计施工相关的技术支持和服务。(2)第三方应保证其提供的技术和服务符合国家相关标准和要求。3.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用。(2)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的条件和支持。4.第三方义务:(1)第三方应按照合同约定,及时完成设计、施工和技术支持等工作。(2)第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。5.第三方违约责任:(1)如第三方未能履行合同义务,导致工程进度延误或质量不合格,第三方应承担相应责任。(2)如第三方泄露甲方和乙方的商业秘密,第三方应承担相应的法律责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计费、材料费、施工费等款项。(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括场地、设施等。2.乙方利益条款:(1)乙方有权在工程验收合格后,要求甲方支付尾款。(2)乙方有权要求甲方对设计施工过程中出现的问题进行整改。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按约定支付款项,应向乙方支付违约金。(2)甲方不得擅自修改设计施工方案,如需修改,应征得乙方同意。(3)甲方不得泄露乙方的设计方案和商业秘密。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成设计施工任务。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督和检查,确保工程质量和进度。2.甲方利益条款:(1)甲方有权在工程验收合格后,享受绿色节能窗帘带来的节能效益。(2)甲方有权要求乙方在合同期限内完成设计施工任务。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按约定完成设计施工任务,应向甲方支付违约金。(2)乙方不得擅自更改设计方案,如需更改,应征得甲方同意。(3)乙方不得泄露甲方的商业秘密。全文完。二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同目的二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程进度三、合同双方的权利与义务1.设计方权利与义务2.施工方权利与义务3.监理方权利与义务四、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.支付时间4.付款条件五、设计要求1.设计标准2.设计深度3.设计期限4.设计变更六、施工要求1.施工标准2.施工期限3.施工质量4.施工安全5.施工变更七、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收时间4.验收结果八、保修与售后服务1.保修期限2.保修内容3.售后服务4.保修责任九、违约责任1.设计方违约责任2.施工方违约责任3.监理方违约责任4.违约赔偿十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十一、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理十三、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同附件十四、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称:二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同2.合同双方:设计方:[设计方全称]施工方:[施工方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同有效期:自[起始日期]至[终止日期]5.合同目的:明确双方在绿色节能窗帘工程设计施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模描述]4.工程内容:设计内容:[设计内容描述]施工内容:[施工内容描述]5.工程进度:设计阶段:[设计进度安排]施工阶段:[施工进度安排]三、合同双方的权利与义务1.设计方权利与义务设计方有权要求施工方按照设计要求进行施工。设计方应按时完成设计任务,确保设计质量。设计方应配合施工方解决施工过程中出现的设计问题。2.施工方权利与义务施工方有权要求设计方提供完整的设计图纸和技术资料。施工方应按照设计要求和质量标准进行施工。施工方应确保施工安全,防止安全事故发生。3.监理方权利与义务监理方有权对工程设计施工过程进行监督检查。监理方应确保工程质量符合合同要求。监理方应协调设计方和施工方解决施工过程中的问题。四、合同价款及支付方式1.合同价款:[合同总价]2.支付方式:预付款:[预付款金额及支付时间]进度款:[进度款支付比例及支付时间]结算款:[结算款支付比例及支付时间]3.支付时间:预付款:[支付时间]进度款:[支付时间]结算款:[支付时间]4.付款条件:[付款条件描述]五、设计要求1.设计标准:[设计标准描述]2.设计深度:[设计深度描述]3.设计期限:[设计期限]4.设计变更:设计变更程序:[设计变更程序描述]设计变更费用:[设计变更费用承担方式]六、施工要求1.施工标准:[施工标准描述]2.施工期限:[施工期限]3.施工质量:质量标准:[质量标准描述]质量检验:[质量检验程序描述]4.施工安全:安全措施:[安全措施描述]安全责任:[安全责任描述]5.施工变更:变更程序:[施工变更程序描述]变更费用:[施工变更费用承担方式]七、工程验收1.验收标准:[验收标准描述]2.验收程序:验收申请:[验收申请程序描述]验收组织:[验收组织方式]验收内容:[验收内容描述]3.验收时间:[验收时间安排]4.验收结果:验收合格:[验收合格条件]验收不合格:[验收不合格处理方式]八、保修与售后服务1.保修期限:自工程竣工验收合格之日起,[保修期限]年内。2.保修内容:对因设计缺陷导致的工程质量问题进行免费维修。对因施工质量导致的工程质量问题进行免费维修。3.售后服务:提供工程维护和保养的咨询服务。对客户提出的合理建议进行改进和优化。4.保修责任:设计方和施工方应按照保修期限和质量标准履行保修责任。九、违约责任1.设计方违约责任:未按时完成设计任务,每延误一日,支付合同总价千分之五的违约金。设计质量不符合合同要求,负责无偿返工。2.施工方违约责任:未按时完成施工任务,每延误一日,支付合同总价千分之五的违约金。施工质量不符合合同要求,负责无偿返工。3.监理方违约责任:未按时完成监理任务,每延误一日,支付合同总价千分之五的违约金。监理过程中出现重大失误,承担相应的法律责任。4.违约赔偿:双方违约后,应立即停止违约行为,并承担相应的违约责任。十、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼。2.争议解决机构:[仲裁委员会名称]。3.争议解决程序:[争议解决程序描述]。十一、合同解除1.合同解除条件:一方严重违约,另一方有权解除合同。发生不可抗力事件,经双方协商一致,可解除合同。2.合同解除程序:解除合同需书面通知对方。解除合同后,双方应按合同约定结算。3.合同解除后的处理:双方应按照合同约定处理善后事宜。十二、合同终止1.合同终止条件:合同履行完毕。合同解除。发生不可抗力事件。2.合同终止程序:合同终止需书面通知对方。合同终止后,双方应按合同约定结算。3.合同终止后的处理:双方应按照合同约定处理善后事宜。十三、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务。未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。3.合同附件:本合同附件包括但不限于:设计图纸、施工方案、验收报告等。十四、合同生效与终止1.合同生效条件:双方签字盖章后生效。合同签订后七日内,双方应完成合同备案手续。2.合同终止条件:合同履行完毕。合同解除。发生不可抗力事件。3.合同终止后的处理:双方应按照合同约定处理善后事宜。[设计方代表签字][施工方代表签字][日期][盖章][见证人签字][日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方决策权条款:甲方有权对设计施工过程中的重大决策进行最终审批。设计和施工方案的修改,需经甲方同意后方可执行。说明:甲方作为主导方,为确保工程符合其预期和标准,拥有最终的决策权。2.甲方监督权条款:甲方有权对设计和施工过程进行定期或不定期的监督和检查。施工方需提供必要的工作场所和资料供甲方检查。说明:甲方通过监督权确保工程质量和进度,防止施工方擅自变更设计方案或施工工艺。3.甲方验收权条款:甲方有权对工程进行最终验收,验收合格后方可交付使用。施工方需按照甲方要求提供验收所需的全部文件和资料。说明:甲方作为主导方,对工程的质量和完成度负责,验收权是甲方控制工程交付的重要手段。4.甲方支付进度条款:甲方根据工程进度和验收结果支付款项。甲方有权对施工方提交的支付申请进行审核,并决定支付比例。说明:甲方通过支付进度条款,控制资金的流向,确保工程资金合理使用。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方设计自主权条款:乙方有权独立完成设计工作,并对设计方案的合理性负责。甲方应尊重乙方的设计决策,不得随意干预。说明:乙方作为主导方,拥有设计工作的自主权,有助于提高设计质量和工作效率。2.乙方施工主导权条款:乙方有权独立完成施工工作,并对施工过程的合规性负责。甲方应配合乙方施工,不得擅自更改施工计划。说明:乙方作为主导方,在施工过程中的主导权有助于确保施工质量和进度。3.乙方变更管理权条款:乙方有权根据工程实际情况提出设计变更和施工变更。甲方应在接到乙方变更申请后[指定时间]内回复是否同意。说明:乙方作为主导方,对工程变更有管理权,有助于快速响应现场变化。4.乙方支付保障条款:甲方应按合同约定支付工程款项,不得无故拖欠。若甲方拖欠款项,乙方有权暂停施工直至款项支付完毕。说明:乙方作为主导方,需要确保资金的充足以支持施工进度。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介职责条款:中介机构负责监督合同履行,协调双方关系,处理争议。中介机构应保持中立,公正处理双方的事务。说明:中介机构的职责在于维护合同的公平执行,保障双方权益。2.中介费用条款:中介服务费用由双方按照合同约定分担。中介机构应向双方提供详细的费用清单。说明:中介费用条款明确了中介服务费用的分担方式,确保中介服务得到合理补偿。3.中介报告条款:中介机构应定期向双方提交工作报告,报告内容包括但不限于:工程进度、质量问题、费用使用情况等。双方应审查中介报告,并在必要时提出意见和建议。说明:中介报告条款确保了中介机构的工作透明度,便于双方监督和评估中介服务质量。4.中介终止条款:若中介机构未能履行职责或出现重大失误,双方有权终止中介合同。中介合同终止后,中介机构应向双方提交最终报告,并协助处理后续事宜。说明:中介终止条款保障了双方在中介机构未能履行职责时的权益,并确保了合同的顺利过渡。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计方案及图纸2.施工方案及施工图3.工程预算及概算4.施工进度计划5.质量检验报告6.验收报告7.付款凭证8.违约金支付凭证9.中介机构工作报告10.双方协商确定的其它文件二、违约行为及认定:1.违约行为:设计方未按时完成设计任务。施工方未按时完成施工任务。甲方未按时支付款项。乙方未按照设计要求施工。中介机构未能履行监督职责。2.违约行为的认定:设计方未按时完成设计任务,经甲方确认后,视为违约。施工方未按时完成施工任务,经甲方确认后,视为违约。甲方未按时支付款项,经乙方确认后,视为违约。乙方未按照设计要求施工,经甲方或中介机构确认后,视为违约。中介机构未能履行监督职责,经双方确认后,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指合同当事人一方违约时,根据合同约定向另一方支付的一定金额的金钱。3.仲裁:指当事人根据他们之间达成的仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对争议进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:设计变更频繁,导致工期延误。解决办法:建立设计变更审批流程,明确变更责任和费用承担。2.问题:施工过程中发现质量问题,影响工程进度。解决办法:及时通知设计方和甲方,共同协商解决方案。3.问题:甲方拖延付款,影响施工资金链。解决办法:甲方应按合同约定支付款项,如拖延付款,应支付违约金。4.问题:中介机构监督不力,导致工程质量问题。解决办法:更换中介机构或加强中介机构的管理。五、所有应用场景:1.绿色节能窗帘工程设计施工项目。2.甲方为房地产开发商,乙方为施工单位。3.中介机构为第三方监督机构。4.合同适用于国内绿色建筑领域。全文完。二零二五年度绿色节能窗帘工程设计施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:___________地址:___________联系人:___________联系电话:___________2.乙方:名称:___________地址:___________联系人:___________联系电话:___________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景:随着我国经济的快速发展,人们对生活品质的要求越来越高,绿色节能已成为社会发展的趋势。为响应国家节能减排政策,甲方决定在本年度对___________进行绿色节能窗帘工程设计施工。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在绿色节能窗帘工程设计施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现绿色节能目标。三、定义与解释3.1专业术语:1.绿色节能窗帘:指采用环保材料,具有节能、隔热、隔音、遮光等功能,且对人体无害的窗帘。2.工程设计:指对绿色节能窗帘进行设计,包括图纸、材料选择、施工工艺等。3.工程施工:指按照设计要求,对绿色节能窗帘进行现场施工。3.2关键词解释:1.甲方:指本合同中委托乙方进行绿色节能窗帘工程设计施工的一方。2.乙方:指本合同中接受甲方委托,进行绿色节能窗帘工程设计施工的一方。3.工程进度:指绿色节能窗帘工程设计施工的进度,包括设计完成时间、施工完成时间等。4.工程质量:指绿色节能窗帘工程设计施工的质量,包括设计质量、施工质量等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行绿色节能窗帘工程设计施工。2.甲方有权对乙方的设计方案、施工方案进行审核,并提出修改意见。3.甲方应按照合同约定支付乙方工程款。4.甲方应配合乙方进行现场施工,提供必要的施工条件。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照甲方要求,进行绿色节能窗帘工程设计施工。2.乙方应保证设计方案的合理性和施工质量。3.乙方应按照合同约定的时间完成工程。4.乙方应按照合同约定,对工程进行验收,并确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为___________个月。5.2合同履行地点:绿色节能窗帘工程设计施工地点为:___________。5.3合同履行方式:1.乙方负责绿色节能窗帘工程设计,包括图纸设计、材料选择、施工工艺等。2.乙方负责绿色节能窗帘工程施工,包括现场施工、质量验收等。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同约定的工期届满,且工程验收合格。2.双方协商一致,决定终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方完成工程验收,确保工程质量。3.甲方支付乙方剩余工程款。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照约定办理相关手续。2.乙方应将工程现场清理干净,确保场地整洁。3.双方应按照约定,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:1.设计费用:包括设计方案编制、图纸绘制、设计变更等费用。2.材料费用:包括绿色节能窗帘材料、辅料、配件等费用。3.施工费用:包括人工费、机械费、运输费、施工管理费等。4.验收费用:包括工程验收、质量检测等费用。5.税费:按照国家相关规定收取的税费。7.2支付方式:1.甲方应按照合同约定的时间和比例支付乙方工程款。2.甲方可采用银行转账、支票或现金等方式支付工程款。7.3支付时间:1.设计费用:在设计方案提交后,甲方应在___________日内支付设计费用的___________。2.材料费用:在材料采购完成后,甲方应在___________日内支付材料费用的___________。3.施工费用:在工程进度达到___________时,甲方应在___________日内支付施工费用的___________。4.验收费用:在工程验收合格后,甲方应在___________日内支付验收费用的___________。7.4支付条款:1.甲方应在支付款项前,向乙方提供支付凭证。2.乙方应在收到支付款项后,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约:1.若甲方未按时支付工程款,应向乙方支付___________的违约金。2.若甲方未按时提供施工条件,导致工程延期,应承担相应的延期责任。8.2乙方违约:1.若乙方未按时完成设计方案,应向甲方支付___________的违约金。2.若乙方未按时完成工程施工,应向甲方支付___________的违约金。3.若乙方提供的材料或施工质量不符合约定,应承担相应的修复或赔偿责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金按实际损失计算,最高不超过合同总金额的___________。2.赔偿方式:甲方可选择要求乙方修复或赔偿损失。九、保密条款9.1保密内容:1.甲方和乙方的商业秘密。2.乙方在工程设计施工过程中了解的甲方相关技术信息。9.2保密期限:自合同签订之日起,至合同终止后的___________年内。9.3保密履行方式:1.甲方和乙方应采取必要的保密措施,防止保密内容泄露。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.战争:战争、军事行动等。3.政府行为:政府政策、法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方。2.双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。3.因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:1.地震:地震导致工程无法正常施工。2.洪水:洪水导致材料运输中断。十一、争议解决11.1协商解决:1.双方发生争议时,应通过友好协商解决。2.协商解决期限为自争议发生之日起___________日内。11.2调解、仲裁或诉讼:1.协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.或双方可共同选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得转让合同。2.经双方同意,合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形:1.合同中明确约定的不得转让的情形。2.乙方在工程设计施工过程中了解的甲方相关技术信息。3.甲方和乙方的商业秘密。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对绿色节能窗帘设计方案的最终审批权。2.乙方保留对工程设计施工过程中发现的问题提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留:1.乙方保留对设计方案的知识产权。2.甲方保留对施工过程中产生的技术资料的拥有权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.任何对合同的修改或补充,必须以书面形式进行。2.修改或补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力:1.修改或补充的内容与原合同具有同等法律效力。2.修改或补充的内容不影响原合同的履行。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.甲方应提供必要的施工条件,包括场地、水电等。2.乙方应按照甲方要求,及时提供设计图纸、施工方案等。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开协调会议,讨论工程进度和问题。2.双方应相互提供
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/Z 45115-2024太阳能光热发电站直接与间接式主动显热储热系统特性
- GB/T 10816-2024紫砂陶器
- TAT-PEG-Cy3-生命科学试剂-MCE-8780
- O-Methylcassythine-生命科学试剂-MCE-5707
- 1-2-Distearoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol-1-2-Stearin-3-palmitin-生命科学试剂-MCE-3544
- 2025年度解除竞业限制协议通知范本及注意事项
- 二零二五年度版果园承包合同:果业人才培养与引进合作协议
- 二零二五年度2025年度自愿调解协议书-知识产权侵权纠纷调解协议书
- 2025年度共享汽车使用权授权管理协议
- 二零二五年度房屋租赁合同终止及换房新约
- 输变电工程监督检查标准化清单-质监站检查
- 2024-2025学年北京海淀区高二(上)期末生物试卷(含答案)
- 【超星学习通】马克思主义基本原理(南开大学)尔雅章节测试网课答案
- 2024年中国工业涂料行业发展现状、市场前景、投资方向分析报告(智研咨询发布)
- 化工企业重大事故隐患判定标准培训考试卷(后附答案)
- 工伤赔偿授权委托书范例
- 食堂餐具炊具供货服务方案
- 员工安全健康手册
- 自然科学基础(小学教育专业)全套教学课件
- 华为客服制度
- 医美面部抗衰老注射项目培训课件
评论
0/150
提交评论