2025年度门窗工程劳务分包合同履约保证金要求范本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度门窗工程劳务分包合同履约保证金要求范本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同履行期限6.合同标的7.合同总价8.合同付款方式二、劳务分包内容1.工程概况2.工程范围3.工程质量要求4.工程进度要求5.工程验收标准三、履约保证金要求1.保证金金额2.保证金支付方式3.保证金退还条件4.保证金逾期支付处理5.保证金违约责任四、合同履行1.施工准备2.施工组织设计3.施工进度管理4.施工质量管理5.施工安全管理五、材料供应1.材料采购要求2.材料质量要求3.材料供应责任4.材料验收标准5.材料保管责任六、工程验收1.验收条件2.验收程序3.验收标准4.验收责任5.验收争议处理七、工程变更1.变更范围2.变更程序3.变更责任4.变更费用5.变更争议处理八、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任4.合同解除争议处理5.合同解除后的处理九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议处理5.违约解除合同十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用5.争议解决期限十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止责任4.合同终止争议处理5.合同终止后的处理十二、合同附件1.工程图纸2.技术规范3.材料清单4.人员配备5.其他相关文件十三、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署单位5.合同签署印章十四、其他约定1.合同保密2.合同解释3.合同生效4.合同变更5.合同解除合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度门窗工程劳务分包合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：____年____月____日4.合同双方基本信息：发包方名称：发包方地址：发包方联系人：承包方名称：承包方地址：承包方联系人：5.合同履行期限：____年____月____日至____年____月____日6.合同标的：门窗工程的劳务分包7.合同总价：人民币____元整8.合同付款方式：按工程进度分阶段支付二、劳务分包内容1.工程概况：工程名称：工程地点：工程规模：2.工程范围：门窗安装工程：门窗制作工程：门窗配件供应：3.工程质量要求：符合国家及行业标准：门窗安装牢固，无松动：门窗开启灵活，无阻碍：4.工程进度要求：分阶段完成各节点工程：按合同约定的时间节点完成：5.工程验收标准：国家及行业标准：设计文件及施工图纸要求：发包方验收合格：三、履约保证金要求1.保证金金额：人民币____元整2.保证金支付方式：在合同签订后____日内支付3.保证金退还条件：合同履行完毕：工程质量合格：无违约行为：4.保证金逾期支付处理：按每日_____%计收滞纳金：逾期超过____日，视为违约：5.保证金违约责任：承包方违约，保证金不予退还：发包方违约，应双倍退还保证金：四、合同履行1.施工准备：承包方负责施工准备：按合同约定的时间完成施工准备：2.施工组织设计：承包方提供施工组织设计：发包方审核并批准：3.施工进度管理：按合同约定的时间节点完成施工：每月向发包方报告施工进度：4.施工质量管理：严格按照施工图纸及规范进行施工：定期进行质量检查：5.施工安全管理：承包方负责施工现场的安全管理：定期进行安全教育培训：五、材料供应1.材料采购要求：使用符合国家及行业标准的产品：材料供应商应具备相应的资质：2.材料质量要求：材料质量应符合设计要求：材料质量应符合国家标准：3.材料供应责任：承包方负责材料采购及供应：确保材料及时供应：4.材料验收标准：材料进场前应进行验收：验收合格后方可使用：5.材料保管责任：承包方负责材料保管：防止材料损坏或丢失：六、工程验收1.验收条件：工程完成：质量合格：符合设计要求：2.验收程序：发包方组织验收：验收人员由双方共同选定：3.验收标准：国家及行业标准：设计文件及施工图纸要求：4.验收责任：承包方负责组织验收：发包方负责验收：5.验收争议处理：双方协商解决：协商不成，提交仲裁或诉讼：七、工程变更1.变更范围：工程设计变更：工程量变更：工程进度变更：2.变更程序：发包方提出变更要求：承包方提出变更方案：双方协商确定变更内容：3.变更责任：变更原因由双方协商确定：因变更引起的费用调整由双方协商确定：4.变更费用：变更费用按实际发生计算：变更费用在合同总价中调整：5.变更争议处理：双方协商解决：协商不成，提交仲裁或诉讼：八、合同解除1.合同解除条件：发包方违约，承包方有权解除合同：承包方违约，发包方有权解除合同：因不可抗力导致合同无法履行：2.合同解除程序：提前____日书面通知对方：双方协商确定解除事宜：3.合同解除责任：解除合同后，双方应承担相应的责任：解除合同后，合同约定的权利义务终止：4.合同解除争议处理：双方协商解决：协商不成，提交仲裁或诉讼：5.合同解除后的处理：双方应妥善处理合同解除后的善后事宜：合同解除后，剩余工程按合同约定完成：九、违约责任1.违约情形：未按合同约定履行义务：质量不合格：逾期交付工程：2.违约责任：承诺支付违约金：承诺赔偿损失：3.违约赔偿：按实际损失计算：不得超过合同总价的____%：4.违约争议处理：双方协商解决：协商不成，提交仲裁或诉讼：5.违约解除合同：违约方有权解除合同：另一方有权要求违约方承担违约责任：十、争议解决1.争议解决方式：协商解决：仲裁解决：诉讼解决：2.争议解决程序：双方协商：提交仲裁机构：向人民法院提起诉讼：3.争议解决机构：双方约定的仲裁机构：人民法院：4.争议解决费用：由败诉方承担：双方协商分担：5.争议解决期限：争议发生后____日内提交解决：仲裁或诉讼时效为____年：十一、合同终止1.合同终止条件：合同履行完毕：合同解除：双方协商一致终止合同：2.合同终止程序：书面通知对方：双方确认合同终止：3.合同终止责任：双方应承担相应的责任：合同终止后，剩余工程按合同约定完成：4.合同终止争议处理：双方协商解决：协商不成，提交仲裁或诉讼：5.合同终止后的处理：双方应妥善处理合同终止后的善后事宜：合同终止后，剩余工程按合同约定完成：十二、合同附件1.工程图纸：施工图纸：设计图纸：2.技术规范：国家及行业标准：施工规范：3.材料清单：材料名称：材料规格：材料数量：4.人员配备：项目经理：技术人员：施工人员：5.其他相关文件：合同附件：相关协议：十三、合同签署1.合同签署日期：____年____月____日2.合同签署地点：____3.合同签署人员：发包方代表签字：承包方代表签字：4.合同签署单位：发包方单位盖章：承包方单位盖章：5.合同签署印章：发包方印章：承包方印章：十四、其他约定1.合同保密：双方对本合同内容保密：未经对方同意，不得向第三方泄露：2.合同解释：本合同以中文文本为准：如有歧义，以双方协商解释为准：3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效：4.合同变更：合同变更需经双方书面同意：变更内容与本合同具有同等法律效力：5.合同解除：合同解除需经双方书面同意：合同解除后，双方应妥善处理善后事宜：发包方代表（签字）：____年____月____日承包方代表（签字）：____年____月____日发包方单位盖章：____年____月____日承包方单位盖章：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导下的项目进度管理甲方有权根据项目需求调整施工进度计划。甲方应确保施工进度计划合理可行，并在施工前提交给乙方。乙方应严格按照甲方批准的施工进度计划执行。2.甲方主导下的材料采购甲方负责材料采购，并确保材料质量符合合同要求。甲方应将材料采购清单和供应商信息提前通知乙方。乙方对甲方选定的材料有异议时，应在收到通知后____日内提出。3.甲方主导下的工程验收甲方有权组织工程验收，并邀请乙方参加。工程验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。乙方应配合甲方进行工程验收，并提供必要的验收资料。4.甲方主导下的工程变更甲方提出的工程变更需经乙方同意，并签订书面变更协议。甲方提出的工程变更如涉及费用调整，应在变更协议中明确。甲方提出的工程变更如影响工期，应在变更协议中明确。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导下的施工组织设计乙方负责编制施工组织设计，并提交甲方审核。乙方应确保施工组织设计合理可行，并在施工前提交给甲方。甲方应在收到施工组织设计后____日内提出审核意见。2.乙方主导下的材料采购和质量控制乙方有权选择材料供应商，并负责材料质量控制。乙方应确保材料质量符合合同要求，并在材料进场前进行验收。甲方对乙方选定的材料有异议时，应在材料进场前提出。3.乙方主导下的施工进度管理乙方应按照合同约定的工期完成施工。乙方应每月向甲方报告施工进度，并及时解决施工过程中出现的问题。甲方应在收到进度报告后____日内提出意见。4.乙方主导下的工程验收乙方有权组织工程验收，并邀请甲方参加。工程验收合格后，乙方应向甲方提交验收报告。甲方应在收到验收报告后____日内提出验收意见。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的选定和职责第三方中介由双方协商选定，并签订中介服务协议。第三方中介负责监督合同的履行，包括施工进度、质量、材料等。第三方中介应保持中立，公正地处理双方争议。2.第三方中介的费用承担第三方中介的费用由双方按比例分担。第三方中介的费用应在合同中明确约定。3.第三方中介的监督报告第三方中介应定期向双方提交监督报告，包括施工进度、质量、材料等。双方应认真阅读监督报告，并及时处理报告中的问题。4.第三方中介的争议处理第三方中介在处理争议时，应遵循公平、公正的原则。双方对第三方中介的处理结果有异议时，可向仲裁机构申请仲裁。5.第三方中介的终止当合同履行完毕或双方协商一致时，第三方中介的职责终止。第三方中介的终止应提前____日通知双方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.设计图纸3.材料清单4.施工组织设计5.甲方审核意见6.材料验收报告7.施工进度报告8.工程验收报告9.变更协议10.第三方中介服务协议11.争议解决协议12.仲裁或诉讼裁决书二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定时间支付工程款。工程质量不符合合同要求。逾期交付工程。未按合同约定进行材料采购或质量控制。未按合同约定进行施工进度管理。未按合同约定进行工程验收。未按合同约定进行工程变更。2.违约行为的认定：违约行为应根据合同条款和相关法律法规进行认定。双方协商一致后，可认定违约行为。第三方中介可对违约行为进行认定。仲裁机构或人民法院可对违约行为进行认定。三、法律名词及解释：1.仲裁：指双方在争议发生后，将争议提交给仲裁机构进行裁决。2.诉讼：指双方在争议发生后，将争议提交给人民法院进行审理。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.履约保证金：指为保证合同履行，由一方支付给另一方的保证金。5.合同解除：指在合同履行过程中，双方协商一致或根据法律规定终止合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误。解决办法：及时沟通，调整施工计划，确保工程按期完成。2.问题：材料质量问题。解决办法：加强材料验收，对不合格材料拒绝使用，并追究供应商责任。3.问题：工程款支付不及时。解决办法：明确支付时间，加强财务管理，确保工程款按时支付。4.问题：工程变更争议。解决办法：双方协商，签订变更协议，明确变更内容、费用及工期。五、所有应用场景：1.门窗工程劳务分包。2.甲方为主导的施工项目。3.乙方为主导的施工项目。4.存在第三方中介的施工项目。5.需要履约保证金的施工项目。全文完。2025年度门窗工程劳务分包合同履约保证金要求范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同标的及范围2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同履行时间3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期调整4.履约保证金4.1保证金金额4.2保证金支付方式4.3保证金退还条件4.4保证金扣除5.工程款支付方式5.1工程款支付比例5.2工程款支付时间5.3工程款支付条件6.材料供应及管理6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料验收及管理7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收不合格处理8.质量保证期8.1质量保证期限8.2质量保证责任9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件1：工程量清单13.2附件2：工程图纸13.3附件3：其他相关文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：1.1.2分包方法定代表人：1.1.3分包方联系方式：1.2总包方信息1.2.1总包方名称：1.2.2总包方法定代表人：1.2.3总包方联系方式：2.合同标的及范围2.1工程名称：2025年度门窗工程2.2工程地点：[具体地址]2.3工程规模：[具体面积或数量]2.4工程内容：门窗安装、维修、更换等3.合同履行时间3.1工期开始时间：2025年[具体日期]3.2工期结束时间：2025年[具体日期]3.3工期调整：如需调整工期，双方需书面同意并签订补充协议4.履约保证金4.1保证金金额：人民币[具体金额]4.2保证金支付方式：分包方需在合同签订之日起[具体天数]内支付4.3保证金退还条件：工程验收合格，且分包方无违约行为，总包方在工程验收合格后[具体天数]内退还保证金4.4保证金扣除：如分包方发生违约行为，总包方有权从保证金中扣除相应金额5.工程款支付方式5.1工程款支付比例：按照工程进度分段支付，具体比例见附件15.2工程款支付时间：每个支付节点后[具体天数]内支付5.3工程款支付条件：工程量完成并经总包方确认验收合格6.材料供应及管理6.1材料供应责任：分包方负责提供安装所需材料，总包方负责提供部分材料6.2材料质量要求：材料应符合国家相关标准和规范，保证质量合格6.3材料验收及管理：分包方应在材料进场后[具体天数]内进行验收，验收合格后方可使用7.工程验收7.1验收标准：按照国家相关标准和规范进行验收7.2验收程序：工程完成后，分包方应通知总包方进行验收，验收合格后方可结算工程款7.3验收不合格处理：如验收不合格，分包方应按照总包方要求进行整改，直至合格为止8.质量保证期8.1质量保证期限：自工程验收合格之日起[具体年数]，如因分包方施工质量问题导致的问题，应在质量保证期内无偿修复或赔偿8.2质量保证责任：分包方应保证施工质量符合合同约定和设计要求，如因施工质量问题造成损失，分包方应承担全部责任9.违约责任9.1分包方违约责任：9.1.1未按时完成工程任务的，每延迟一天，应向总包方支付[具体金额]的违约金9.1.2施工过程中发生安全事故，分包方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任9.1.3未经总包方同意擅自改变施工方案或材料，造成损失的，分包方应负责赔偿9.2总包方违约责任：9.2.1未按时支付工程款的，每延迟一天，应向分包方支付[具体金额]的违约金9.2.2隐瞒工程量或提高材料价格，造成分包方损失的，总包方应赔偿损失10.争议解决10.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁机构]仲裁10.2争议解决程序：仲裁程序应按照[具体仲裁机构]的仲裁规则进行11.合同解除11.1合同解除条件：11.1.1分包方严重违约，经总包方催告后仍未纠正的11.1.2总包方严重违约，分包方要求解除合同的11.1.3因不可抗力导致合同无法履行的11.2合同解除程序：任何一方要求解除合同，应提前[具体天数]书面通知对方，并说明理由12.合同终止12.1合同终止条件：12.1.1工程验收合格，合同约定的义务履行完毕12.1.2双方协商一致解除合同12.1.3因不可抗力导致合同无法履行，经双方确认终止12.2合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续13.合同附件13.1附件1：工程量清单13.2附件2：工程图纸13.3附件3：其他相关文件，如施工方案、技术规范等14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.4本合同未尽事宜，以国家相关法律法规为准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同中的第三方是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、设计方、咨询方、中介方等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险等。15.3第三方介入方式：15.3.1监理方：由总包方或分包方聘请，对工程进度、质量、安全等进行监督和管理。15.3.2设计方：负责工程设计的单位，确保设计符合合同要求和国家标准。15.3.3咨询方：为合同双方提供专业咨询意见，如法律、财务、技术等。15.3.4中介方：协助合同双方进行合同签订、履约监督等。15.4第三方职责：15.4.1监理方职责：15.4.1.1对工程进度、质量、安全进行监督，确保符合合同要求和国家标准。15.4.1.2对分包方的施工过程进行日常检查，发现问题及时通知分包方整改。15.4.1.3参与工程验收，对验收不合格的部分提出整改要求。15.4.2设计方职责：15.4.2.1按照合同要求完成工程设计，确保设计合理、安全、经济。15.4.2.2对分包方提出的疑问或修改建议进行审核，必要时进行设计变更。15.4.3咨询方职责：15.4.3.1根据合同要求，对合同履行中的问题提供专业咨询意见。15.4.3.2对合同执行过程中的风险进行评估，提出防范措施。15.4.4中介方职责：15.4.4.1协助合同双方进行合同签订、履约监督等。15.4.4.2对合同履行过程中的争议进行调解。15.5第三方责任限额：15.5.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。15.5.2第三方责任限额由合同双方在合同中约定，如未约定，则以国家相关法律法规为准。15.6第三方与其他方的划分说明：15.6.1第三方与分包方的划分：15.6.1.1第三方对分包方的监督、管理职责不替代分包方对工程的直接责任。15.6.1.2分包方应按照合同约定，对工程进行施工和管理。15.6.2第三方与总包方的划分：15.6.2.1总包方对第三方的工作进行监督，确保第三方履行其职责。15.6.2.2第三方的工作成果应符合合同要求，总包方对第三方的工作成果承担责任。15.6.3第三方与合同双方的划分：15.6.3.1第三方与合同双方之间不直接产生合同关系，其与合同双方的关系通过合同约定。15.6.3.2合同双方应按照合同约定，对第三方的工作成果进行验收和确认。15.7第三方变更程序：15.7.1如需更换第三方，合同双方应书面通知对方，并经对方同意。15.7.2更换第三方后，原第三方与合同双方的权利义务关系终止，新第三方应承担相应的职责。15.8第三方费用承担：15.8.1第三方的费用由合同双方按照合同约定分担，如未约定，则由委托方承担。15.8.2第三方费用包括但不限于咨询费、监理费、中介费等。15.9第三方保密义务：15.9.1第三方在合同履行过程中，应对合同内容、工程信息等保密，未经合同双方同意，不得向任何第三方泄露。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：工程量清单详细要求：清单应包括工程名称、规格、数量、单价、总价等，需与工程图纸和施工方案相一致。附件说明：工程量清单是工程款支付和结算的依据。2.附件2：工程图纸详细要求：图纸应完整、清晰，包括平面图、立面图、剖面图等，需符合国家相关标准和规范。附件说明：工程图纸是施工的重要依据，确保施工质量。3.附件3：施工方案详细要求：方案应包括施工工艺、质量保证措施、进度安排等，需符合工程实际情况。附件说明：施工方案是指导施工的重要文件，确保施工质量和进度。4.附件4：材料清单及质量保证书详细要求：清单应包括材料名称、规格、品牌、产地、数量等，质量保证书应提供材料合格证明。附件说明：材料清单和质量保证书是确保材料质量的重要依据。5.附件5：工程验收报告详细要求：报告应包括验收时间、地点、参与人员、验收结果等，需有验收人员的签字。附件说明：工程验收报告是工程验收合格的证明。6.附件6：工程变更记录详细要求：记录应包括变更原因、变更内容、变更时间等，需有双方签字确认。附件说明：工程变更记录是工程变更的记录，确保变更的合法性和准确性。7.附件7：工程结算报告详细要求：报告应包括结算依据、结算金额、结算时间等，需有双方签字确认。附件说明：工程结算报告是工程款结算的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按时完成工程任务。1.2分包方施工过程中发生安全事故。1.3分包方未经总包方同意擅自改变施工方案或材料。1.4总包方未按时支付工程款。1.5总包方隐瞒工程量或提高材料价格。2.责任认定标准：2.1分包方违约：每延迟一天，支付[具体金额]的违约金；发生安全事故，承担相应的法律责任和经济赔偿责任；擅自改变施工方案或材料，造成损失的，负责赔偿。2.2总包方违约：每延迟一天，支付[具体金额]的违约金；隐瞒工程量或提高材料价格，造成损失的，负责赔偿。3.违约示例说明：3.1分包方未按时完成工程任务：若分包方未在合同约定的时间内完成工程，总包方有权要求分包方支付违约金，并有权解除合同。3.2分包方施工过程中发生安全事故：分包方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告总包方。若事故造成人员伤亡或财产损失，分包方应承担相应责任。3.3总包方未按时支付工程款：总包方应按照合同约定支付工程款，如未按时支付，应向分包方支付违约金。3.4总包方隐瞒工程量或提高材料价格：总包方应按照合同约定进行工程量和材料价格的结算，如隐瞒工程量或提高材料价格，造成分包方损失的，总包方应赔偿损失。全文完。2025年度门窗工程劳务分包合同履约保证金要求范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方（承包方）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景：本合同是在甲方（发包方）与乙方（承包方）之间，就2025年度门窗工程劳务分包事宜，经双方友好协商，达成一致意见的基础上，签订的劳务分包合同。2.2目的：本合同旨在明确双方在2025年度门窗工程劳务分包过程中的权利、义务、责任，确保工程顺利进行，维护双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：（1）门窗工程：指甲方委托乙方施工的门窗制作、安装、调试等工程；（2）劳务分包：指乙方将门窗工程中的部分或全部劳务工作，按照甲方要求，分包给具有相应资质的劳务企业或个人；（3）履约保证金：指乙方为履行本合同，向甲方支付的一定金额的保证金。3.2关键词解释：（1）甲方：指在合同中承担发包方职责的当事人；（2）乙方：指在合同中承担承包方职责的当事人；（3）劳务分包合同：指甲方与乙方签订的关于门窗工程劳务分包的合同；（4）合同工期：指合同约定的门窗工程施工期限；（5）合同价款：指合同约定的门窗工程劳务分包总价款。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方提交的劳务分包合同进行审核，并提出修改意见；（2）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成门窗工程施工；（3）甲方有权对乙方在施工过程中违反合同约定、造成工程质量问题或其他损害的行为，要求乙方承担相应的法律责任；（4）甲方有权在合同约定的期限内，对乙方支付的履约保证金进行退还。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件；（2）乙方有权在合同约定的期限内，向甲方收取合同价款；（3）乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题，给予及时解决；（4）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成门窗工程施工；（5）乙方应保证工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的责任；（6）乙方应按照合同约定，向甲方支付履约保证金。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度门窗工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点：门窗工程施工地点：[填写施工地点]5.3合同履行方式：（1）乙方应按照合同约定，组织施工队伍，按时、按质、按量完成门窗工程施工；（2）甲方应按照合同约定，提供必要的施工条件，包括施工图纸、材料、设备等；（3）双方应按照合同约定，共同确保施工过程中的安全、环保、文明施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同约定的工期届满，且门窗工程竣工验收合格；（2）因不可抗力等原因导致合同无法继续履行；（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序：（1）合同终止前，双方应就终止事宜进行协商，达成一致意见；（2）合同终止后，双方应按照合同约定，办理相关手续，包括工程结算、履约保证金退还等。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定，承担相应的法律责任；（2）合同终止后，乙方应按照合同约定，将门窗工程施工现场清理干净，并办理相关移交手续；（3）合同终止后，甲方应按照合同约定，退还乙方履约保证金。七、费用与支付7.1费用构成（1）劳务分包费用：指乙方按照合同约定，为完成门窗工程施工所发生的各项劳务费用；（2）材料费用：指门窗工程施工过程中所需材料的采购、运输、保管等费用；（3）设备费用：指门窗工程施工过程中所需设备的租赁、维修、保养等费用；（4）管理费用：指甲方在组织、管理门窗工程施工过程中所产生的各项费用；（5）利润：指乙方在完成门窗工程施工后，根据合同约定获得的利润。7.2支付方式（1）劳务分包费用：甲方应按照合同约定，在施工过程中分阶段支付给乙方；（2）材料费用：甲方应按照合同约定，在材料采购后支付给乙方；（3）设备费用：甲方应按照合同约定，在设备租赁、维修、保养后支付给乙方；（4）管理费用：甲方应按照合同约定，在管理费用发生时支付给乙方；（5）利润：甲方应按照合同约定，在门窗工程施工完成后支付给乙方。7.3支付时间（1）劳务分包费用：每个施工阶段完成后10个工作日内支付；（2）材料费用：材料采购后5个工作日内支付；（3）设备费用：设备租赁、维修、保养完成后5个工作日内支付；（4）管理费用：管理费用发生时5个工作日内支付；（5）利润：门窗工程施工完成后15个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前，对乙方提交的发票、账单等进行审核；（2）甲方应在审核无误后，按照合同约定的支付方式和时间支付款项；（3）甲方应将支付款项的凭证妥善保管，以备查验。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按照合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款项的千分之五；（2）甲方未按照合同约定提供施工条件的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按照合同约定完成门窗工程施工的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失；（2）乙方在施工过程中出现质量问题的，应承担相应的责任，包括但不限于修复、重做或赔偿损失。8.3赔偿金额和方式（1）赔偿金额：甲方或乙方违约造成的损失，按照实际损失计算；（2）赔偿方式：违约方应按照合同约定，以货币形式向对方支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同内容；（2）门窗工程施工过程中涉及的商业秘密、技术秘密、设计图纸等；（3）双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、设计图纸等。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至门窗工程施工完成后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，保护保密内容不被泄露；（2）未经对方同意，不得将保密内容告知任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或履行困难，且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）政府行为：如政策调整、征收、征用等；（3）社会异常事件：如罢工、暴动、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）双方应采取措施，减轻不可抗力事件造成的损失；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致门窗工程施工中断；（2）政府征收导致门窗工程施工场地变更；（3）罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的权利和义务；（2）涉及国家安全、商业秘密等特殊事项的权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，甲方保留对门窗工程施工过程中的质量、进度、安全等方面的监督权；（2）本合同签订后，乙方保留对门窗工程施工过程中遇到的技术难题、设计变更等问题的解决权。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在门窗工程施工过程中，对乙方施工方案、进度安排等进行合理调整的权利；（2）乙方保留在门窗工程施工过程中，对甲方提供的施工图纸、技术要求等进行合理调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致；（2）合同的修改和补充，应以书面形式进行。14.2修改和补充效力合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，确保门窗工程施工的顺利进行；（2）双方应就施工过程中遇到的问题，及时沟通、协商解决。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，讨论施工过程中遇到的问题；（2）双方应通过电话、传真、电子邮件等方式保持沟通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同是双方之间关于2025年度门窗工程劳务分包的完整协议，具有独立性，不以其他协议、合同为依据。16.3增减条款本合同签订后，未经双方书面同意，不得增减本合同的任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：签字：__________日期：__________乙方（盖章）：签字：__________日期：__________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸及技术要求文件；2.门窗工程施工方案及进度安排；3.材料采购清单及设备租赁清单；4.乙方提交的劳务分包合同；5.双方协商一致的修改和补充协议；6.争议解决的相关文件；7.不可抗力事件的相关证明文件；8.甲方支付款项的凭证；9.乙方提交的发票、账单等；10.合同主体签字盖章的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付款项：认定标准为超过合同约定的支付时间；未提供施工条件：认定标准为甲方未按合同约定提供必要的施工图纸、材料、设备等。2.乙方违约行为及认定：未按时完成施工：认定标准为超过合同约定的工期；工程质量不合格：认定标准为不符合国家或行业标准，经甲方验收不合格；泄露保密信息：认定标准为未经甲方同意，泄露合同内容或施工过程中的商业秘密。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后，因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同履行不能或履行困难，且不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.保密条款：指合同中关于保密内容、保密期限、保密履行方式等约定的条款。4.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到的技术难题。解决办法：双方应及时沟通，协商解决，必要时可聘请第三方专家协助。2.问题：材料供应不及时。解决办法：甲方应提前做好材料采购计划，乙方应提前通知甲方材料需求，双方共同努力确保材料供应。3.问题：工程质量问题。解决办法：乙方应严格按照施工规范进行施工，甲方应加强对施工过程的监督，发现问题及时整改。4.问题：支付款项争议。解决办法：双方应按照合同约定的支付方式和时间支付款项，如有争议，应协商解决，协商不成可申请仲裁或诉讼。5.问题：合同修改和补充。解决办法：双方应友好协商，以书面形式修改和补充合同，确保合同内容的完整性和一致性。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：[填写第三方名称]2.第三方主体地址：[填写第三方地址]3.第三方主体联系人：[填写第三方联系人]4.第三方主体联系电话：[填写第三方联系电话]5.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的劳务分包服务，确保施工质量；第三方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的安全、环保。6.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，提供必要的施工条件；第三方有权在施工过程中，对施工质量、进度、安全等方面进行监督。7.第三方义务：第三方应按照合同约定，按时完成劳务分包工作；第三方应配合甲方和乙方的工作，确保工程顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定，在施工过程中提供必要的施工图纸、材料、设备等；乙方有权要求甲方在施工过程中，对施工质量、进度、安全等方面进行监督；乙方有权要求甲方在合同约定的支付时间内，支付劳务分包费用。2.乙方利益条款：乙方有权在合同约定的利润范围内，获得相应的利润；乙方有权在施工过程中，根据实际情况，对施工方案进行调整。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时提供施工图纸、材料、设备的，应向乙方支付违约金，违约金为合同约定金额的千分之五；甲方未按时支付劳务分包费用的，应向乙方支付违约金，违约金为合同约定金额的千分之五；甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督；甲方可要求乙方按照合同约定，提供施工图纸、材料、设备等；甲方可要求乙方在施工过程中，遵守国家相关法律法规。2.甲方的利益条款：甲方可获得合同约定的利润；甲方可获得施工过程中的信息反馈，以便于后续工程管理。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同约定金额的千分之五；乙方施工质量不合格的，应承担相应的修复、重做或赔偿责任；乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。全文完。2025年度门窗工程劳务分包合同履约保证金要求范本3本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同期限2.当事人信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.保证金要求4.1保证金金额4.2保证金支付方式4.3保证金退还条件4.4保证金利息5.保证金管理5.1保证金账户5.2保证金提取5.3保证金退还6.工程进度与质量要求6.1工程进度安排6.2工程质量标准6.3质量检验与验收7.工程款项支付7.1款项支付方式7.2款项支付时间7.3款项支付条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后果12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同生效地点14.其他约定14.1通知与送达14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同解释与适用法律14.5合同签署与生效第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同背景1.1.1甲方为[甲方名称]，乙方为[乙方名称]。1.1.2甲方委托乙方在2025年度内承担门窗工程的劳务分包工作。1.1.3为确保乙方按合同约定履行义务，甲方要求乙方提供履约保证金。1.2合同目的1.2.1明确甲乙双方的权利和义务。1.2.2确保工程质量和进度。1.2.3预防合同违约行为。1.3合同期限1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度门窗工程劳务分包工作完成之日止。2.当事人信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称：[甲方名称]2.1.2甲方地址：[甲方地址]2.1.3联系人：[甲方联系人]2.1.4联系电话：[甲方联系电话]2.2乙方信息2.2.1乙方名称：[乙方名称]2.2.2乙方地址：[乙方地址]2.2.3联系人：[乙方联系人]2.2.4联系电话：[乙方联系电话]3.工程概况3.1工程名称3.1.12025年度门窗工程3.2工程地点3.2.1[具体工程地点]3.3工程规模3.3.1[工程规模描述]3.4工程内容3.4.1[工程内容详细描述]4.保证金要求4.1保证金金额4.1.1乙方需向甲方支付履约保证金人民币[保证金金额]元。4.2保证金支付方式4.2.1乙方应在合同签订后[支付期限]日内，将保证金一次性支付至甲方指定的账户。4.3保证金退还条件4.3.1乙方按合同约定履行完毕，且无违约行为。4.3.2甲方收到乙方提交的工程验收合格证明及相关文件。4.4保证金利息4.4.1保证金在甲方账户内的利息归甲方所有。5.保证金管理5.1保证金账户[银行名称][开户行][账号][账户名称]5.2保证金提取5.2.1乙方在合同履行过程中，如遇特殊情况需要提取保证金，应提前[提取提前通知期限]向甲方提出书面申请。5.3保证金退还5.3.1保证金退还时，甲方应在收到乙方提交的合格证明及相关文件后[退还期限]内退还保证金。6.工程进度与质量要求6.1工程进度安排6.1.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工。6.1.2乙方应确保工程按计划完成。6.2工程质量标准6.2.1乙方施工的门窗工程应符合国家相关质量标准。6.2.2乙方应确保工程质量达到甲方要求。6.3质量检验与验收6.3.1乙方施工过程中，甲方有权对工程质量进行检验。6.3.2工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在[验收期限]内完成验收。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1双方同意将争议提交至[指定仲裁机构名称]进行仲裁。8.2.2仲裁地点为[仲裁地点]。8.3争议解决程序8.3.1争议发生后，双方应在[争议发生后一定期限内]内向对方发出争议解决通知。8.3.2双方应尽力在收到争议解决通知后[协商期限]内达成和解。9.违约责任9.1违约行为9.1.1乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程。9.1.2乙方未按合同约定支付保证金或违反保证金管理规定。9.1.3乙方有其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担9.2.1乙方应承担因其违约行为给甲方造成的损失。9.2.2甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为而造成的直接经济损失。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额应根据实际情况由双方协商确定。9.3.2如协商不成，由人民法院或仲裁机构裁决。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1乙方严重违约，甲方有权解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1甲方应在[通知期限]内向乙方发出解除合同的通知。10.2.2乙方应在收到解除合同通知后[回复期限]内确认是否接受解除。10.3合同解除后果10.3.1合同解除后，乙方应立即停止施工。10.3.2双方应按合同约定处理已完成的工程和剩余工程。11.合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同期限届满且工程完成。11.1.2双方协商一致终止合同。11.2合同终止程序11.2.1双方应在[通知期限]内向对方发出合同终止的通知。11.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。11.3合同终止后果11.3.1合同终止后，乙方应立即停止施工。11.3.2双方应按合同约定处理已完成的工程和剩余工程。12.合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方同意变更合同内容。12.2合同变更程序12.2.1双方应在[通知期限]内向对方发出合同变更的书面通知。12.2.2合同变更应经双方签字盖章后生效。12.3合同变更内容12.3.1合同变更内容应包括但不限于工程内容、进度、质量、款项支付等。13.合同生效13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.2合同生效时间13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同生效地点13.3.1合同生效地点为合同签订地。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.2不可抗力14.2.1不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.2.2发生不可抗力事件，双方应尽力减轻损失，并及时通知对方。14.3合同附件14.3.1本合同附件为本合同的组成部分。14.4合同解释与适用法律14.4.1本合同以中文文本为准。14.4.2本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方定义1.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、审计机构、咨询机构、保险公司、仲裁机构等。1.1.2第三方应在合同规定的范围内，为甲乙双方提供专业服务或协助。1.2第三方介入目的1.2.1确保工程质量和安全。1.2.2提高合同履约效率。1.2.3解决合同履行过程中的争议。2.第三方介入程序2.1第三方选择2.1.1甲乙双方应共同选择第三方，或由甲方或乙方单方面推荐，并经对方同意。2.1.2第三方应具备相应的资质和条件。2.2第三方介入方式2.2.1第三方应以合同约定的方式介入，包括但不限于现场监理、质量检测、审计评估等。2.3第三方介入时间2.3.1第三方介入时间应与合同工期同