2025年度养老设施建设个人劳务分包合同示例4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度养老设施建设个人劳务分包合同示例本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2分包单位法定代表人1.3分包单位注册地址1.4分包单位联系电话1.5总包单位名称1.6总包单位法定代表人1.7总包单位注册地址1.8总包单位联系电话2.合同签订依据及目的2.1国家及地方相关法律法规2.2养老设施建设相关标准2.3合同签订目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程工期4.分包范围及内容4.1分包工程范围4.2分包工程内容4.3分包工程量5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收程序6.工程进度要求6.1工程进度计划6.2进度调整程序6.3进度违约责任7.工程价款及支付方式7.1工程价款7.2工程款支付方式7.3工程款支付节点7.4工程款结算程序8.保险及安全责任8.1保险种类及责任8.2安全生产责任8.3事故处理程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金计算方法10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：质量保证措施13.4附件四：安全生产责任书14.其他约定事项14.1合同未尽事宜另行协商14.2合同附件作为合同组成部分14.3合同签订日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包单位名称：养老设施建设1.2分包单位法定代表人：1.3分包单位注册地址：省市区路号1.4分包单位联系电话：02156781.5总包单位名称：房地产开发1.6总包单位法定代表人：1.7总包单位注册地址：省市区路号1.8总包单位联系电话：021876543212.合同签订依据及目的2.1国家及地方相关法律法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等2.2养老设施建设相关标准：《养老设施建筑设计规范》、《养老设施施工及验收规范》等2.3合同签订目的：明确双方在2025年度养老设施建设中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。3.工程概况3.1工程名称：养老设施建设项目3.2工程地点：省市区3.3工程规模：占地面积10000平方米，建筑面积50000平方米3.4工程类型：养老设施3.5工程工期：2025年1月1日至2025年12月31日4.分包范围及内容4.1分包工程范围：养老设施建设项目中的土建、装修、设备安装等工程4.2分包工程内容：包括但不限于混凝土浇筑、砌体工程、门窗安装、室内外装修、给排水、电气、消防、通风等4.3分包工程量：详见附件一《工程量清单》5.工程质量要求5.1质量标准：符合国家及地方相关质量标准，达到合格等级5.2质量保证措施：设立质量管理部门，制定质量管理制度，加强质量监控，确保工程质量5.3质量验收程序：按照国家及地方相关质量验收标准进行验收，验收合格后方可进行下一道工序6.工程进度要求6.1工程进度计划：详见附件二《工程进度计划》6.2进度调整程序：因不可抗力或特殊情况导致进度延误，双方应协商一致，调整进度计划6.3进度违约责任：如分包单位未按计划完成工程，每延误一天，应向总包单位支付违约金人民币10000元7.工程价款及支付方式7.1工程价款：根据工程量清单及合同约定，工程总价为人民币1000万元7.2工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：7.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的10%7.2.2进度款：每月支付一次，金额为上月完成工程量的85%7.2.3验收款：工程验收合格后10个工作日内支付，金额为合同总价的5%7.2.4结算款：工程竣工结算后30个工作日内支付，金额为合同总价的80%7.3工程款结算程序：双方应按照合同约定及国家相关法律法规进行工程款结算8.保险及安全责任8.1保险种类及责任8.1.1分包单位应购买建筑工程一切险，保险金额不得低于合同总价。8.1.2分包单位应购买意外伤害险，为所有施工人员提供保险保障。8.1.3总包单位应购买公共责任险，以保障第三方的合法权益。8.2安全生产责任8.2.1分包单位负责施工过程中的安全生产管理，确保施工安全。8.2.2分包单位应制定安全生产规章制度，并严格执行。8.2.3分包单位应定期对施工人员进行安全教育和培训。8.3事故处理程序8.3.1发生安全事故时，分包单位应立即采取措施，防止事故扩大。8.3.2分包单位应在24小时内向总包单位报告事故情况。8.3.3双方应共同配合，按照国家相关法律法规处理事故。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包单位未按合同约定完成工程进度。9.1.2分包单位未按合同约定保证工程质量。9.1.3分包单位违反安全生产规定，导致安全事故。9.1.4分包单位擅自改变工程设计和施工方案。9.2违约责任承担9.2.1分包单位应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总价的10%。9.3违约金计算方法9.3.1违约金按每日合同总价的万分之五计算。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1双方应在本合同签订之日起15日内提出争议解决请求。10.2.2争议解决期间，双方应继续履行合同义务。10.3争议解决地点10.3.1合同争议解决地点为合同签订地所在地的中级人民法院。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1合同双方协商一致，可以解除合同。11.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。11.1.3一方严重违约，经另一方通知后仍不履行合同义务。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。11.2.2收到解除合同通知的一方应在收到通知之日起15日内给予书面答复。11.3合同解除后的处理11.3.1双方应立即停止合同履行，并妥善处理合同解除后的善后事宜。11.3.2分包单位应将已完成的工程移交给总包单位，并办理移交手续。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章。12.1.2合同经相关部门批准或备案。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。12.3合同终止程序12.3.1双方应办理合同终止手续，包括但不限于解除合同、办理工程移交等。13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：工程进度计划13.3附件三：质量保证措施13.4附件四：安全生产责任书14.其他约定事项14.1合同未尽事宜另行协商。14.2合同附件作为合同组成部分，具有同等法律效力。14.3合同签订日期：2024年12月31日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的任何个人或单位，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、检测方等。15.1.2第三方介入合同，是指甲乙双方根据本合同约定，邀请第三方参与合同履行过程中的某些特定事务。15.2第三方介入条件15.2.1甲乙双方协商一致，认为有必要引入第三方介入。15.2.2第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同履行需要。15.2.3第三方同意按照本合同约定和甲乙双方的要求履行职责。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同与第三方签订补充协议，明确第三方的职责、权利和义务。15.3.2补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。15.4第三方责任限额15.4.1第三方介入合同中，第三方的责任限额由甲乙双方在补充协议中约定。15.4.2第三方的责任限额包括但不限于：15.4.2.1第三方提供的咨询、监理、设计等服务中的失误或疏忽造成的损失。15.4.2.2第三方在履行职责过程中造成的财产损失或人身伤害。15.4.3第三方的责任限额不得超过补充协议中约定的金额。15.5第三方权利和义务15.5.1第三方应按照甲乙双方的要求和补充协议的约定，履行相应的职责。15.5.2第三方有权根据合同约定和实际情况，提出合理的工作建议和改进措施。15.5.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和工程信息。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方在合同履行过程中的职责和权利，仅限于补充协议中约定的范围。15.6.2第三方不得干预甲乙双方的合同履行，不得单方面改变合同内容。15.6.3第三方在履行职责过程中，如有违反法律法规或合同约定行为，甲乙双方有权要求第三方承担责任。15.7第三方介入的费用15.7.1第三方介入合同的费用，包括但不限于咨询费、监理费、设计费等，由甲乙双方在补充协议中约定。15.7.2第三方介入的费用，应在本合同约定的工程款支付节点中予以支付。15.8第三方介入的变更和解除15.8.1如需变更或解除第三方介入合同，甲乙双方应书面通知第三方，并协商一致。15.8.2第三方介入合同的变更或解除，不影响本合同其他条款的效力。15.9第三方介入的争议解决15.9.1第三方介入合同履行过程中发生的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决。15.9.2如第三方介入合同中未约定争议解决方式，则应适用本合同约定的争议解决方式。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价。包含必要的工程变更和调整记录。由分包单位编制，经总包单位审核后生效。2.附件二：工程进度计划详细要求：以图表形式展示工程各阶段的起止日期和主要里程碑。包括关键节点和进度里程碑的描述。由分包单位编制，经总包单位审核后生效。3.附件三：质量保证措施详细要求：列出质量控制的关键点，包括原材料、施工过程、验收标准等。描述质量保证体系的建立和实施。包含质量检验记录和不合格品的处理程序。4.附件四：安全生产责任书详细要求：明确各方的安全生产责任，包括分包单位、总包单位等。列出安全生产规章制度和操作规程。包含安全生产教育和培训计划。5.附件五：第三方介入补充协议详细要求：明确第三方的身份、职责、权利和义务。约定第三方介入的具体条款，包括费用、期限、成果等。包含第三方责任限额和争议解决机制。6.附件六：工程验收报告详细要求：描述工程验收的日期、地点、参与人员、验收过程和结果。列出验收中发现的问题和整改措施。由总包单位编制，经分包单位确认后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违反合同约定的工程进度要求。未按合同约定保证工程质量。违反安全生产规定，导致安全事故。擅自改变工程设计和施工方案。未按时支付工程款。未按合同约定提供材料或设备。2.责任认定标准：违约行为一经确认，违约方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。违约金的计算方式根据合同约定或相关法律法规执行。示例说明：违约行为：分包单位未按合同约定在规定工期内完成工程。责任认定：分包单位应向总包单位支付每日合同总价万分之五的违约金，直至工程按期完成。违约行为：分包单位在施工过程中发现不合格材料，未及时通知总包单位。责任认定：分包单位应承担由此造成的损失，并支付总包单位相应的赔偿金。全文完。2025年度养老设施建设个人劳务分包合同示例1合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________2.乙方（承包方）：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________3.其他相关方：名称：_________地址：_________联系人：_________联系电话：_________二、合同前言2.1背景：随着我国人口老龄化趋势的加剧，养老设施建设成为国家和社会关注的焦点。为满足养老市场需求，甲方决定在2025年度投资建设养老设施，并委托乙方进行个人劳务分包。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在养老设施建设过程中的权利、义务和责任，确保养老设施建设顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）养老设施：指为老年人提供生活照料、医疗保健、文化娱乐等服务的设施。（2）个人劳务分包：指乙方将甲方委托的养老设施建设项目中部分工作内容，按照甲方要求，以个人劳务形式分包给具有相应资质的个人。3.2关键词解释：（1）甲方：指委托方，即养老设施建设项目的投资主体。（2）乙方：指承包方，即承担个人劳务分包的个人或单位。（3）合同履行时间：指本合同生效之日起至养老设施建设项目完工之日止。（4）合同履行地点：指养老设施建设项目所在地。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成个人劳务分包工作。（2）甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查。（3）甲方应按照合同约定，向乙方支付劳务报酬。（4）甲方应承担因自身原因导致合同无法履行所产生的责任。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付劳务报酬。（2）乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成个人劳务分包工作。（3）乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全。（4）乙方应承担因自身原因导致合同无法履行所产生的责任。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至养老设施建设项目完工之日止。5.2合同履行地点：养老设施建设项目所在地。5.3合同履行方式：乙方按照甲方要求，以个人劳务形式参与养老设施建设项目，完成分包工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）养老设施建设项目完工，合同自动终止。（2）甲乙双方协商一致，提前终止合同。（3）因不可抗力等原因导致合同无法履行，经双方协商一致，可终止合同。6.3终止程序：（1）甲乙双方协商一致，提前终止合同的，应书面通知对方。（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方应共同协商，确定终止合同的具体事宜。6.4终止后果：（2）合同终止后，甲方应按照合同约定，向乙方支付已完成的劳务报酬。（3）合同终止后，甲乙双方应各自承担因合同终止所产生的责任。七、费用与支付7.1费用构成：（1）劳务费：根据双方协商确定的劳务单价和实际完成劳务量计算。（2）材料费：乙方根据项目需要自行采购的材料费用。（3）管理费：包括乙方在施工过程中的管理、协调、监督等费用。（4）税费：按照国家相关法律法规规定应缴纳的税费。7.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。（2）进度款：根据工程进度，甲方应在每个阶段结束后10个工作日内向乙方支付已完成部分工作量的70%作为进度款。（3）竣工结算款：养老设施建设项目完工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后15个工作日内支付剩余的30%作为竣工结算款。7.3支付时间：甲方支付费用的具体时间如下：（1）预付款：合同签订后5个工作日内支付。（2）进度款：每个阶段结束后10个工作日内支付。（3）竣工结算款：竣工结算报告提交后15个工作日内支付。7.4支付章件：（1）支付通知：甲方应向乙方发出支付通知，明确支付金额、支付时间及支付方式。（2）发票：乙方应向甲方提供合法有效的发票。（3）结算报告：竣工结算款支付前，乙方应向甲方提交竣工结算报告。八、违约责任8.1甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款的1%。（2）甲方未按合同约定提供必要条件的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成个人劳务分包工作的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的1%。（2）乙方未按合同约定提供合法有效发票的，应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式：（1）违约金的具体金额由双方协商确定。（2）赔偿金额的支付方式与费用支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容：本合同中涉及的保密内容包括但不限于：项目资料、技术秘密、商业秘密等。9.2保密期限：保密期限自本合同签订之日起至养老设施建设项目完工后5年。9.3保密履行方式：（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件：（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、恐怖袭击等政府行为。（3）其他经双方认可的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：（1）不可抗力发生时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。（3）不可抗力发生后，双方应尽力采取措施减轻损失。10.4不可抗力实例：（1）地震导致施工中断。（2）政府政策调整导致项目暂停。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得转让本合同或合同项下的权利、义务。12.2不得转让的情形：（1）涉及国家安全、国家秘密的。（2）法律法规禁止转让的。（3）双方约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留：（1）甲方保留对养老设施建设项目的最终决定权。（2）乙方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规，不得损害甲方权益。13.2特殊权力保留：（1）甲方保留对养老设施建设项目的设计、施工、验收等环节的监督权。（2）乙方在施工过程中，应严格按照甲方要求执行，不得擅自更改设计方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：（1）合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力：（1）经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项：（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。（2）乙方应积极配合甲方进行项目验收。15.2协作与配合方式：（1）双方应通过定期会议、电话、书面等方式保持沟通。（2）任何一方在遇到问题时，应及时通知对方，共同协商解决。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何与本合同内容相抵触的口头协议均无效。16.3增减条款：未经甲乙双方协商一致，任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：签字：_________日期：_________盖章：_________乙方（承包方）：签字：_________日期：_________盖章：_________见证人：签字：_________日期：_________附件及其他说明解释一、附件列表：1.养老设施建设项目设计方案2.个人劳务分包合同3.预付款支付凭证4.进度款支付凭证5.竣工结算报告6.不可抗力事件证明7.争议解决相关文件8.修改和补充协议9.协作与配合记录10.法律法规及政策文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付费用的，认定为违约行为。未按合同约定提供必要条件的，认定为违约行为。2.乙方违约：未按合同约定完成个人劳务分包工作的，认定为违约行为。未按合同约定提供合法有效发票的，认定为违约行为。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.修改和补充：指在合同履行过程中，经双方协商一致，对合同内容进行修改或补充。4.协作与配合：指双方在合同履行过程中，相互协作，共同完成合同约定的各项任务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到技术难题。解决办法：甲方应协助乙方解决技术难题，或委托专业机构进行技术支持。2.问题：材料供应不及时。解决办法：乙方应提前向甲方报告材料需求，甲方应确保材料供应及时。3.问题：施工进度延误。解决办法：双方应共同分析延误原因，制定补救措施，确保项目按期完成。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成时，可申请调解、仲裁或诉讼。5.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定处理不可抗力事件，如合同无法履行，可协商解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应对其提供的服务或产品承担质量责任，确保符合国家相关标准和规范。第三方应遵守合同约定，按时完成工作任务。2.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。3.第三方义务：第三方应提供真实、准确的服务或产品信息。第三方应遵守国家法律法规，不得损害甲方和乙方的合法权益。4.第三方违约责任：第三方未履行合同义务或提供的服务或产品不符合约定的，应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务报酬。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方承担因不可抗力导致的损失。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在项目中的权益不受侵害。甲方应确保乙方在项目中的合理利益得到保障。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付劳务报酬的，应向乙方支付违约金。甲方未提供必要施工条件的，应承担相应的违约责任。甲方不得无故限制乙方的正常施工。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的工作进度、质量进行监督检查。甲方可要求乙方按照合同约定完成工作任务。2.甲方的利益条款：甲方有权要求乙方提供合理的施工方案。甲方有权要求乙方保证施工过程中的安全。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成工作任务或施工质量不达标的，应承担相应的违约责任。乙方不得在施工过程中造成甲方财产损失。乙方不得无故拖延工期。全文完。2025年度养老设施建设个人劳务分包合同示例2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景：随着我国人口老龄化趋势的加剧，养老设施建设成为国家和社会关注的焦点。为满足养老需求，甲方决定在2025年度投资建设养老设施项目。2.2目的：本合同旨在明确甲方与乙方在养老设施建设过程中的权利、义务及责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中“养老设施”指为老年人提供居住、生活、娱乐、康复等服务的设施，包括但不限于养老院、护理院、日间照料中心等。3.2关键词解释：（1）劳务分包：指甲方将养老设施建设项目中的一部分或全部劳务工作，按照合同约定，委托乙方完成。（2）施工图纸：指甲方提供的、用于指导乙方施工的图纸及设计文件。（3）工程量清单：指甲方提供的、用于计算工程款及结算的工程量清单。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成养老设施建设项目的劳务工作。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，确保工程质量符合国家及行业标准。（3）甲方应按照合同约定，及时向乙方支付劳务费用。（4）甲方应提供施工图纸、工程量清单等相关资料，确保乙方顺利施工。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，提供施工图纸、工程量清单等相关资料。（2）乙方应按照施工图纸、工程量清单及国家及行业标准，完成养老设施建设项目的劳务工作。（3）乙方应确保工程质量，对因自身原因造成的质量问题承担相应责任。（4）乙方应按照合同约定，按时向甲方提交工程进度报告及验收申请。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至养老设施建设项目劳务工作全部完成之日止。5.2合同履行地点：养老设施建设项目所在地。5.3合同履行方式：乙方按照施工图纸、工程量清单及国家及行业标准，进行养老设施建设项目的劳务工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：（1）养老设施建设项目劳务工作全部完成；（2）合同约定的终止条件发生；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）一方提出终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）双方应在接到终止合同通知后，进行工程结算及费用支付；（3）终止合同后，双方应按照合同约定，办理相关手续。6.4终止后果：（1）终止合同后，乙方应按照合同约定，完成剩余的劳务工作；（2）终止合同后，双方应按照合同约定，进行工程结算及费用支付；（3）终止合同后，双方应按照国家及行业标准，处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成（1）人工费用：包括乙方派遣至施工现场的劳务人员的工资、津贴、加班费等。（2）材料费用：包括施工过程中使用的各类材料、设备的费用。（3）机械费用：包括施工过程中使用的各类机械设备的租赁费用或购买费用。（4）管理费用：包括项目管理、协调、监督等产生的费用。（5）利润：根据双方协商确定的利润比例计算。7.2支付方式乙方劳务费用支付方式如下：（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为预付款。（2）进度款：根据工程进度，甲方应按月支付乙方已完成工程量的相应比例的款项。（3）结算款：工程完成后，乙方应向甲方提交最终结算报告，甲方应在收到报告后30日内支付剩余款项。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。（2）进度款支付时间：每月的一个工作日支付上一个月的进度款。（3）结算款支付时间：工程完成后30日内。7.4支付条款（1）甲方支付乙方劳务费用时，应提供正式的支付凭证，包括但不限于发票、收据等。（2）乙方应在收到甲方支付凭证后5个工作日内，向甲方提供相应的收据或确认收款的证明。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，并承担乙方因此造成的损失。8.2乙方违约若乙方未按合同约定完成劳务工作，或工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。若乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约赔偿金额根据实际情况确定，赔偿方式包括但不限于货币赔偿、恢复原状、更换等。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式双方应采取合理的措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免、不可克服的原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同，并采取必要措施减轻损失。（3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向双方共同认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让本合同的权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同涉及的国家秘密或商业秘密；（2）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对养老设施建设项目的所有权和使用权，乙方在完成劳务工作后，不得擅自使用或转让。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对施工过程中出现的技术问题进行指导和决策的权利。（2）乙方保留对施工过程中发现的质量问题进行整改的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力经双方认可的修改或补充内容，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协助，共同完成养老设施建设项目的建设任务。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等，确保乙方顺利施工。（2）乙方应按照甲方要求，及时完成劳务工作，确保工程进度。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方独立订立的合同，不因任何其他合同的存在而失效。16.3增减条款任何增减条款，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.养老设施建设项目施工图纸及设计文件2.工程量清单3.乙方劳务人员名单及资质证明4.预付款支付凭证5.进度款支付凭证6.结算款支付凭证7.争议解决相关文件8.不可抗力事件证明文件9.保密协议10.合同修改和补充文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定支付费用。b.未按时提供施工图纸、技术资料等。c.未经乙方同意擅自修改合同内容。乙方违约：a.未按合同约定完成劳务工作。b.工程质量不符合约定标准。c.擅自使用或转让养老设施建设项目。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：根据合同约定及实际履行情况，由乙方提出书面违约通知，甲方在接到通知后15日内未能提供合理解释或整改措施的，视为违约。乙方违约的认定：根据合同约定及实际履行情况，由甲方提出书面违约通知，乙方在接到通知后15日内未能提供合理解释或整改措施的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时提供施工图纸、技术资料。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照合同约定提供相关资料，并保留沟通记录。2.问题：乙方未按合同约定完成劳务工作。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按照合同约定完成工作，并保留沟通记录。3.问题：工程质量不符合约定标准。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方进行整改，并保留整改记录。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定，及时通知对方，并提供不可抗力事件的证明文件，协商解决合同履行问题。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决争议，协商不成时，可依法申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款5.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供必要的工程咨询、监理、检测等服务。第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。6.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行各自义务。第三方有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。7.第三方义务：第三方应遵守国家法律法规和合同约定。第三方应确保其提供的服务不损害甲方和乙方的合法权益。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。乙方有权要求甲方在工程变更时，按照实际工作量进行结算。2.乙方利益条款：乙方有权要求甲方在工程进度款支付时，提供相应的进度证明。乙方有权要求甲方在工程完成后，按照合同约定进行验收。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按合同约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金。甲方未经乙方同意，不得擅自变更工程内容或降低工程标准。甲方应承担因自身原因导致的工程延误责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方按照合同约定完成劳务工作。甲方可要求乙方在施工过程中，遵守国家相关法律法规和行业标准。甲方可要求乙方在工程变更时，提供相应的变更申请。2.甲方的利益条款：甲方可要求乙方在工程进度款支付时，提供相应的进度证明。甲方可要求乙方在工程完成后，按照合同约定进行验收。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按合同约定完成劳务工作，应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中，如违反国家相关法律法规和行业标准，应承担相应责任。乙方未经甲方同意，不得擅自变更工程内容或降低工程标准。全文完。2025年度养老设施建设个人劳务分包合同示例3合同目录第一章合同订立与基本信息1.1合同签订双方1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同签订地点第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期第三章劳务分包内容3.1分包劳务内容3.2分包工作范围3.3分包工作标准第四章分包价格与支付方式4.1分包价格构成4.2分包合同价款4.3支付方式4.4支付节点4.5付款期限第五章质量要求与验收标准5.1质量标准5.2质量控制5.3验收标准5.4验收程序5.5质量责任第六章工程进度与计划6.1工程进度计划6.2进度控制6.3工程延误处理6.4风险因素分析第七章安全生产与文明施工7.1安全生产要求7.2安全管理责任7.3文明施工措施7.4应急预案第八章材料与设备供应8.1材料设备要求8.2供应责任8.3材料设备验收8.4保管与使用第九章知识产权与保密9.1知识产权归属9.2保密责任9.3违约责任第十章违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决地点第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除与终止的程序11.4合同解除与终止后的处理第十二章合同履行与变更12.1合同履行责任12.2合同变更程序12.3变更内容的确认12.4变更后的合同效力第十三章合同终止后的责任与义务13.1合同终止后的责任13.2义务履行13.3工程交付与验收第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：图纸与技术资料14.3附件三：其他相关文件合同编号2025年度养老设施建设个人劳务分包合同示例第一章合同订立与基本信息1.1合同签订双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同签订日期[签订日期]1.3合同有效期自[生效日期]起至[终止日期]止。1.4合同签订地点[签订地点]第二章项目概况2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模描述]2.4项目工期[工期起止时间]第三章劳务分包内容3.1分包劳务内容[具体分包劳务内容描述]3.2分包工作范围[具体分包工作范围描述]3.3分包工作标准[具体分包工作标准描述]第四章分包价格与支付方式4.1分包价格构成[价格构成要素]4.2分包合同价款[合同价款金额]4.3支付方式[支付方式描述]4.4支付节点[具体支付节点及金额]4.5付款期限[付款期限描述]第五章质量要求与验收标准5.1质量标准[质量标准描述]5.2质量控制[质量控制措施]5.3验收标准[验收标准描述]5.4验收程序[验收程序描述]5.5质量责任[质量责任描述]第六章工程进度与计划6.1工程进度计划[工程进度计划描述]6.2进度控制[进度控制措施]6.3工程延误处理[工程延误处理措施]6.4风险因素分析[风险因素分析描述]第七章安全生产与文明施工7.1安全生产要求[安全生产要求描述]7.2安全管理责任[安全管理责任描述]7.3文明施工措施[文明施工措施描述]7.4应急预案[应急预案描述]第八章材料与设备供应8.1材料设备要求[具体材料设备要求描述]8.2供应责任[材料设备供应责任描述]8.3材料设备验收[材料设备验收程序描述]8.4保管与使用[材料设备保管与使用规定]第九章知识产权与保密9.1知识产权归属[知识产权归属描述]9.2保密责任[保密责任描述]9.3违约责任[违约责任描述]第十章违约责任与争议解决10.1违约责任[违约责任条款描述]10.2争议解决方式[争议解决方式描述]10.3争议解决地点[争议解决地点描述]第十一章合同解除与终止11.1合同解除条件[合同解除条件描述]11.2合同终止条件[合同终止条件描述]11.3解除与终止的程序[解除与终止程序描述]11.4合同解除与终止后的处理[解除与终止后的处理描述]第十二章合同履行与变更12.1合同履行责任[合同履行责任描述]12.2合同变更程序[合同变更程序描述]12.3变更内容的确认[变更内容确认程序描述]12.4变更后的合同效力[变更后合同效力描述]第十三章合同终止后的责任与义务13.1合同终止后的责任[合同终止后责任描述]13.2义务履行[合同终止后义务履行描述]13.3工程交付与验收[工程交付与验收描述]第十四章合同附件14.1附件一：工程量清单[工程量清单内容]14.2附件二：图纸与技术资料[图纸与技术资料内容]14.3附件三：其他相关文件[其他相关文件内容]甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：__________________乙方代表（签字）：__________________签订日期：__________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本合同中，甲方作为主导方，享有对项目整体规划、进度安排、质量监督等方面的主导权。具体条款如下