2025建设工程施工合同A

合同编号：合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项建设工程，需由乙方承担施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：（工程全称）1.2工程地点：（工程具体位置）1.3工程内容：（工程简要描述）1.4工程规模：（工程规模描述）1.5工程质量标准：（工程质量标准和要求）第二条合同价款2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：（合同总价），其中包含：（分项工程价格明细）。2.2乙方应在合同签订后（时间）内，向甲方提交工程进度款申请，甲方按工程进度支付相应款项。2.3工程完成后，乙方应向甲方提供完整的设计、施工资料及验收手续。第三条施工期限3.1乙方应按合同约定的工程内容、规模和质量标准，保证工程在（工期）内完成。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量保修4.1乙方应对工程质量承担（保修期限）的保修责任。4.2保修期内，如出现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后（时间）内到达现场进行处理。第五条违约责任5.1乙方如违反合同约定，甲方有权按约定扣除履约保证金，并视情节严重程度追究乙方法律责任。5.2甲方如未按约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。第六条争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕移交手续后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的合同信息真实、准确、完整，如有虚假信息，一经发现，甲方有权解除合同，并追究乙方法律责任。解决办法：双方应认真核实合同信息，确保无误。如发现虚假信息，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.合同价款及支付方式：注意事项：合同价款应明确，支付方式及进度应符合双方约定。解决办法：双方应在合同中明确价款及支付方式，并按照约定执行。如有争议，双方可协商解决。3.工程质量与保修：注意事项：乙方应按照合同约定的质量标准完成工程，并承担保修责任。解决办法：乙方应严格按照合同约定的质量标准施工，并承担保修责任。如出现质量问题，乙方应在规定时间内进行修复。4.违约责任：注意事项：双方应遵守合同约定，如一方违约，对方有权追究违约责任。解决办法：双方应严格按照合同约定履行合同义务。如一方违约，对方有权按约定追究违约责任。5.争议解决：注意事项：双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。解决办法：双方应积极协商，争取通过友好协商解决争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设任务的单位或个人。2.乙方：指承担工程施工任务的单位或个人。3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。4.履约保证金：指乙方为保证履行合同义务而向甲方支付的一定金额的保证金。5.工程进度款：指甲方根据工程进度按约定向乙方支付的款项。6.质量保修：指乙方对工程质量承担一定期限的保修责任。7.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。8.友好协商：指双方在争议发生时，通过沟通、协商的方式寻求解决办法。9.人民法院：指具有审判权的司法机关，负责审理民事案件。10.合同签订地：指合同双方签订合同的地点。应用场合：1.适用于各类建设工程施工合同，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。2.适用于施工方为独立法人或其他组织的情况。3.适用于甲方对工程质量、进度有明确要求的情况。4.适用于双方对工程保修、违约责任有明确约定的情况。补充条款：1.工程变更条款：如工程内容、规模、质量标准等发生变更时，双方应签订补充协议，明确变更内容、费用及工期等。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致工程延期或无法履行时，双方应按约定承担相应责任。3.保密条款：双方应对合同内容及工程相关资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。4.知识产权保护条款：如工程涉及知识产权，双方应对相关知识产权进行保护，未经对方同意，不得侵犯第三方知识产权。5.环境保护条款：双方应遵守国家环保法规，确保工程施工过程中对环境的影响降至最低。附件列表：1.