版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度工程项目承包保证人担保承诺书范本本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.定义与解释2.1定义2.2解释3.承包人义务3.1项目施工3.2质量保证3.3进度保证3.4安全保障3.5环境保护4.保证人义务4.1担保责任4.2担保期限4.3担保方式4.4担保费用5.担保金额与期限5.1担保金额5.2担保期限6.担保金的支付与退还6.1担保金支付6.2担保金退还7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效、变更与终止8.1合同生效8.2合同变更8.3合同终止9.违约责任9.1承包人违约责任9.2保证人违约责任10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.适用法律13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址14.其他约定第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规制定。1.2合同目的本合同旨在明确2025年度工程项目承包保证人担保责任,确保工程项目按约定完成,维护各方合法权益。第二条定义与解释2.1定义在本合同中,“承包人”指承担2025年度工程项目施工任务的主体;“保证人”指对承包人履行合同义务提供担保的主体;“工程项目”指本合同约定的施工项目。2.2解释本合同中的术语如无特殊说明,均按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。第三条承包人义务3.1项目施工承包人应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程项目施工任务。3.2质量保证承包人应确保工程项目施工质量符合国家及行业标准,对施工过程中出现的质量问题承担相应责任。3.3进度保证承包人应按照合同约定的工期完成工程项目施工,如因承包人原因导致工期延误,应承担相应责任。3.4安全保障承包人应遵守国家及地方有关安全生产法律法规,确保施工现场安全,防止发生安全事故。3.5环境保护承包人应遵守国家及地方有关环境保护法律法规,采取措施减少施工过程中的环境污染。第四条保证人义务4.1担保责任保证人对承包人在合同履行过程中因违约行为所产生的债务承担连带担保责任。4.2担保期限担保期限自本合同生效之日起至工程项目竣工验收合格之日止。4.3担保方式保证人应采用连带责任担保方式,即承包人违约时,保证人应承担相应债务。4.4担保费用保证人应向承包人支付担保费用,具体费用标准由双方协商确定。第五条担保金额与期限5.1担保金额担保金额为本合同约定的工程项目总投资额的20%。5.2担保期限担保期限自本合同生效之日起至工程项目竣工验收合格之日止。第六条担保金的支付与退还6.1担保金支付承包人应在合同签订后五日内向保证人支付担保金。6.2担保金退还工程项目竣工验收合格后,承包人应及时向保证人申请退还担保金。第七条争议解决7.1争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。7.2争议解决机构本合同争议提交【仲裁机构名称】仲裁。7.3争议解决程序仲裁程序应按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁机构的仲裁规则进行。第八部分:合同生效、变更与终止8.1合同生效本合同自各方签字盖章之日起生效。8.2合同变更任何一方对本合同的变更,均需书面形式提出,经各方协商一致并签署书面协议后生效。8.3合同终止1.工程项目按约定完成,并经竣工验收合格;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行;4.合同约定的其他终止情形。第九部分:违约责任9.1承包人违约责任1.若承包人未按合同约定完成工程项目,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.若承包人违反质量保证、进度保证、安全保障或环境保护义务,应承担相应责任。3.若承包人违反合同约定导致合同解除,应承担违约责任。9.2保证人违约责任1.若保证人未按合同约定履行担保责任,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.若保证人违反担保义务导致承包人无法履行合同,应承担相应责任。第十部分:合同解除10.1合同解除条件1.合同约定的解除条件成就;2.不可抗力导致合同无法履行;3.一方严重违约,另一方要求解除合同。10.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应以书面形式通知对方;2.收到通知的一方应在收到通知之日起【具体天数】内予以回复;3.双方协商一致解除合同,并签署书面协议。第十一部分:不可抗力11.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力处理1.发生不可抗力事件后,受影响的一方应及时通知对方,并提供相关证明;2.双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题;3.若因不可抗力导致合同无法履行,合同可部分或全部终止。第十二部分:适用法律本合同适用中华人民共和国法律。第十三部分:通知与送达13.1通知方式通知应以书面形式发送,可以通过快递、电子邮件等方式进行。13.2送达地址1.承包人送达地址:【承包人地址】;2.保证人送达地址:【保证人地址】。第十四部分:其他约定1.本合同一式【具体份数】份,各方各执一份,具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。3.本合同自各方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供专业服务、咨询、监督或其他协助的个人或机构。1.2第三方不包括但不限于中介方、监理方、审计方、咨询方等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签署相关协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的角色、职责、权利、义务及费用等内容。2.3第三方介入后,应向甲乙双方提供相应的资质证明和服务承诺。第三条第三方的权利与义务3.1第三方有权根据合同约定,要求甲乙双方提供必要的资料和协助。3.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保其提供的服务符合合同要求。3.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。4.2若第三方在履行职责过程中造成甲乙双方损失,其责任限额以合同约定为准。4.3第三方超出责任限额造成的损失,由甲乙双方自行承担。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部管理。5.2第三方对甲乙双方的权利义务关系不承担连带责任。5.3第三方在履行职责过程中,如需与甲乙双方其他相关人员沟通,应通过甲乙双方指定的渠道进行。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后,若需变更合同内容,应经甲乙双方及第三方协商一致,并签署书面协议。6.2合同变更不影响第三方介入协议的效力。第七条第三方介入的费用与支付7.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定。7.2第三方介入费用应按照合同约定的时间和方式支付。第八条第三方介入的监督与评估8.1甲乙双方有权对第三方的服务进行监督和评估。8.2第三方应按照合同约定,定期向甲乙双方报告工作进展和成果。8.3甲乙双方有权要求第三方改进工作,直至满足合同要求。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。9.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入协议到期或终止,第三方应立即停止介入工作。10.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第十一条第三方介入的后续处理11.1第三方介入终止后,甲乙双方应继续履行合同剩余义务。11.2第三方介入期间形成的文件、资料等归甲乙双方所有,第三方不得擅自使用或泄露。第十二条第三方介入的保密条款12.1第三方在介入过程中,应严格遵守保密条款,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。12.2第三方违反保密条款,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《2025年度工程项目承包保证人担保承诺书》详细要求:本附件为合同主体,应包含合同双方的基本信息、项目概况、担保内容、责任期限等。附件说明:此附件为合同的主要文件,是合同履行的核心依据。2.《第三方介入协议》详细要求:本附件应明确第三方的身份、职责、权利、义务、费用及责任限额等。附件说明:此附件为第三方介入的详细约定,是第三方参与合同履行的重要文件。3.《项目施工方案》详细要求:本附件应包含工程项目的施工方法、施工进度计划、质量保证措施等。附件说明:此附件为施工过程中的指导性文件,是确保施工质量、进度的重要依据。4.《工程质量验收报告》详细要求:本附件应包含工程项目的质量验收结果、验收日期、验收人员等信息。附件说明:此附件为工程质量的权威证明,是项目验收的关键文件。5.《工程进度报告》详细要求:本附件应包含工程项目的施工进度、实际完成情况、下一步计划等。附件说明:此附件为工程进度的实时监控文件,是确保工程按期完成的重要依据。6.《工程安全事故报告》详细要求:本附件应包含事故发生的时间、地点、原因、处理措施及责任认定等。附件说明:此附件为安全事故的处理记录,是保障施工安全的重要文件。7.《环境保护措施实施报告》详细要求:本附件应包含施工现场的环境保护措施、实施效果及监测数据等。附件说明:此附件为环境保护的执行记录,是遵守环保法规的重要文件。8.《担保金支付凭证》详细要求:本附件应包含担保金的支付时间、金额、支付方式等信息。附件说明:此附件为担保金支付的证明,是合同履行的重要证据。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约行为:未按合同约定完成工程项目;工程项目施工质量不符合国家及行业标准;工程项目施工进度延误;发生安全事故,未及时采取有效措施;违反环境保护法规。违约责任认定标准:承包人应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若承包人未按合同约定完成工程项目,导致工期延误30天,应支付每日合同总价1%的违约金。2.保证人违约行为:未按合同约定履行担保责任;违反担保义务,导致承包人无法履行合同。违约责任认定标准:保证人应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若保证人未按合同约定履行担保责任,导致承包人无法履行合同,应赔偿因违约行为造成的全部损失。3.第三方违约行为:未按合同约定提供专业服务;泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密;未遵守国家法律法规和行业规范。违约责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。示例说明:若第三方在提供服务过程中泄露甲乙双方的商业秘密,应赔偿因此造成的全部损失。全文完。2025年度工程项目承包保证人担保承诺书范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2术语解释2.承包人及保证人信息2.1承包人基本信息2.2保证人基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.担保责任范围4.1担保责任概述4.2担保责任具体内容5.担保金额5.1担保金额确定5.2担保金额调整6.担保期限6.1担保期限起始6.2担保期限结束7.担保金的支付与退还7.1担保金支付方式7.2担保金退还条件7.3担保金退还程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址12.合同附件12.1附件一:项目合同12.2附件二:担保合同13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语(1)本合同中“工程项目”指本合同附件一《项目合同》中约定的工程项目;(2)本合同中“承包人”指本合同附件一《项目合同》中约定的承包人;(3)本合同中“保证人”指本合同中承担担保责任的保证人;(4)本合同中“担保责任”指保证人对承包人在工程项目中可能产生的违约行为承担的担保责任;(5)本合同中“担保金额”指保证人同意向承包人提供的担保金额;(6)本合同中“担保期限”指保证人承担担保责任的期限;1.2术语解释(1)“违约”指承包人在履行工程项目合同过程中,未按照合同约定履行其义务的行为;(2)“违约责任”指因承包人违约行为而产生的赔偿责任;(3)“争议解决”指合同双方在履行合同过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。2.承包人及保证人信息2.1承包人基本信息(1)名称:[承包人名称](2)地址:[承包人地址](3)法定代表人:[承包人法定代表人姓名](4)联系电话:[承包人联系电话]2.2保证人基本信息(1)名称:[保证人名称](2)地址:[保证人地址](3)法定代表人:[保证人法定代表人姓名](4)联系电话:[保证人联系电话]3.项目概况3.1项目名称:[项目名称]3.2项目地点:[项目地点]3.3项目规模:[项目规模]3.4项目工期:[项目工期]4.担保责任范围4.1担保责任概述保证人对承包人在工程项目中可能产生的违约行为承担担保责任,包括但不限于:(1)未按合同约定完成工程项目的建设;(2)工程质量不符合合同约定;(3)违反合同约定造成工程损失;(4)其他违约行为。4.2担保责任具体内容(1)保证人承诺在担保期限内,对承包人因违约而产生的债务承担连带担保责任;(2)保证人承诺在承包人违约时,及时履行担保责任,支付承包人因违约而产生的全部债务;(3)保证人承诺在担保期限内,对承包人因违约行为而产生的索赔、诉讼等费用承担担保责任。5.担保金额5.1担保金额确定担保金额为本合同附件一《项目合同》中约定的项目合同总价款的[百分比]%,即人民币[金额]元。5.2担保金额调整在担保期限内,如因项目合同总价款调整,担保金额相应调整。6.担保期限6.1担保期限起始担保期限自本合同生效之日起至[担保期限结束日期]止。6.2担保期限结束担保期限届满后,保证人不再承担担保责任。8.违约责任8.1违约情形(1)承包人未按合同约定完成工程项目的建设;(2)承包人工程质量不符合合同约定;(3)承包人违反合同约定造成工程损失;(4)承包人未按时支付工程款;(5)承包人违反合同约定造成其他违约行为。8.2违约责任承担(1)承包人应承担因其违约行为而产生的全部责任,包括但不限于赔偿责任、违约金等;(2)保证人应在承包人违约时,按照本合同约定承担连带担保责任;(3)保证人承担担保责任后,有权向承包人追偿。8.3违约责任赔偿(1)赔偿金额应根据实际损失计算;(2)赔偿金额包括但不限于合同约定的违约金、实际损失、利息、诉讼费、律师费等;(3)赔偿金额应在本合同规定的担保期限内支付。9.争议解决9.1争议解决方式合同双方应友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序(1)提出争议的一方应向对方发出书面通知,说明争议事项、理由和要求;(2)收到书面通知的一方应在收到通知之日起[天数]日内给予答复;(3)如双方协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同生效与解除10.1合同生效条件本合同自合同双方签字盖章之日起生效。10.2合同解除条件(1)合同期满,双方不再续签;(2)一方严重违约,另一方有权解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。11.通知与送达11.1通知方式本合同中的通知应以书面形式进行,可以通过挂号信、特快专递、电子邮件等方式发送。11.2送达地址本合同双方的送达地址如下:(1)承包人地址:[承包人地址](2)保证人地址:[保证人地址]12.合同附件12.1附件一:项目合同12.2附件二:担保合同13.其他约定事项13.1其他约定事项一本合同未尽事宜,按国家有关法律法规和双方协商一致的原则处理。13.2其他约定事项二本合同一式[份数]份,合同双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.合同签署与生效日期本合同由承包人和保证人于[日期]签订,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的,为履行本合同或与本合同相关事务提供专业服务的机构或个人,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、评估方等。1.2第三方范围(1)中介方:指在合同签订、履行过程中,为甲乙双方提供信息、协调、沟通等服务的机构或个人;(2)监理方:指在工程项目实施过程中,对工程进度、质量、安全等进行监督和管理的机构或个人;(3)咨询方:指为甲乙双方提供专业咨询意见的机构或个人;(4)评估方:指对工程项目进行评估、鉴定的机构或个人;(5)其他第三方:指上述未列举的,为履行本合同或与本合同相关事务提供服务的机构或个人。2.第三方介入条款2.1第三方介入条件(1)甲乙双方协商一致,认为有必要引入第三方介入;(2)第三方具备履行其职责的能力和资质;(3)第三方同意按本合同约定承担相应责任。2.2第三方介入程序(1)甲乙双方共同确定第三方介入的事宜;(2)甲乙双方与第三方签订《第三方服务协议》,明确双方的权利、义务和责任;(3)第三方根据《第三方服务协议》履行其职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中“责任限额”指第三方因履行其职责而产生的违约责任、赔偿责任等,在本合同约定的范围内承担。3.2责任限额确定(1)第三方责任限额为本合同担保金额的一定比例,具体比例由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定;(2)第三方责任限额最高不超过本合同担保金额。4.第三方与其他各方的责任划分4.1甲乙双方责任(1)甲乙双方应按照本合同约定履行各自义务,保证第三方能够正常履行其职责;(2)甲乙双方应对第三方在履行职责过程中产生的合理费用承担支付责任。4.2第三方责任(1)第三方应按照《第三方服务协议》约定,履行其职责,保证服务质量;(2)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方自行承担;(3)第三方在履行职责过程中,因甲乙双方原因造成的损失,由甲乙双方承担相应责任。5.第三方介入后的合同履行5.1合同履行方式(1)甲乙双方应按照本合同约定继续履行各自义务;(2)第三方根据《第三方服务协议》履行其职责。5.2合同履行变更(1)甲乙双方在第三方介入后,如需变更合同内容,应征得第三方的同意;(2)第三方在履行职责过程中,如需变更《第三方服务协议》内容,应征得甲乙双方的同意。6.第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式与本合同约定的争议解决方式相同。6.2争议解决程序第三方介入后的争议解决程序与本合同约定的争议解决程序相同。7.第三方介入后的合同解除7.1合同解除条件第三方介入后的合同解除条件与本合同约定的合同解除条件相同。7.2合同解除程序第三方介入后的合同解除程序与本合同约定的合同解除程序相同。8.本合同修正本合同中关于第三方介入的修正条款,自双方签字盖章之日起生效,与本合同其他条款具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目合同详细要求:包括项目名称、地点、规模、工期、双方权利义务、工程款支付方式等。附件说明:本附件为甲乙双方签订的工程项目合同,是本合同的重要依据。2.附件二:担保合同详细要求:包括担保金额、担保期限、担保责任范围、违约责任、解除条件等。附件说明:本附件为甲乙双方与保证人签订的担保合同,是保证人对承包人承担担保责任的依据。3.附件三:第三方服务协议详细要求:包括第三方名称、服务内容、服务期限、费用、责任限额、违约责任等。附件说明:本附件为甲乙双方与第三方签订的服务协议,是第三方提供专业服务的依据。4.附件四:工程进度报告详细要求:包括工程进度、质量、安全等情况的详细记录。附件说明:本附件为监理方或第三方对工程进度、质量、安全等情况的监督报告。5.附件五:工程验收报告详细要求:包括工程验收结果、验收时间、验收人员等。附件说明:本附件为验收方对工程质量的验收报告。6.附件六:工程变更记录详细要求:包括工程变更原因、变更内容、变更费用等。附件说明:本附件为记录工程变更情况的文件。7.附件七:工程款支付凭证详细要求:包括支付时间、支付金额、支付方式等。附件说明:本附件为记录工程款支付情况的凭证。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定完成工程项目的建设;承包人工程质量不符合合同约定;承包人违反合同约定造成工程损失;承包人未按时支付工程款;承包人违反合同约定造成其他违约行为。2.责任认定标准:违约行为发生时,甲乙双方应立即通知对方;双方应协商解决违约问题,如协商不成,可按照本合同约定的争议解决方式处理;违约方应承担因其违约行为而产生的全部责任,包括但不限于赔偿责任、违约金等;保证人应在承包人违约时,按照本合同约定承担连带担保责任。3.违约责任示例说明:承包人未按合同约定完成工程项目建设,导致工程延期交付。根据合同约定,承包人应支付违约金,并承担因延期造成的损失;承包人施工过程中发现工程质量问题,经监理方确认,承包人应承担修复费用,并支付违约金;承包人未按时支付工程款,导致工程款支付链断裂。根据合同约定,承包人应支付违约金,并承担由此造成的损失。全文完。2025年度工程项目承包保证人担保承诺书范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2合同解释原则2.承包人2.1承包人资格2.2承包人责任3.保证人3.1保证人资格3.2保证人责任4.承包项目4.1项目概况4.2项目范围4.3项目工期5.保证金额5.1保证金额确定5.2保证金额调整6.保证期限6.1保证期限起止6.2保证期限延长7.保证方式7.1保证方式选择7.2保证方式变更8.保证金的支付与退还8.1保证金的支付8.2保证金的退还9.违约责任9.1承包人违约责任9.2保证人违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1合同附件12.2通知与送达13.合同修改与补充13.1合同修改13.2合同补充14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1“本合同”指2025年度工程项目承包保证人担保承诺书。1.1.2“承包人”指与工程项目承包方签订承包合同的当事人。1.1.3“保证人”指对承包人履行合同义务承担连带保证责任的当事人。1.1.4“工程项目”指本合同约定的具体工程项目。1.1.5“保证金额”指保证人对承包人履行合同义务所承担的保证责任金额。1.1.6“保证期限”指保证人承担保证责任的期限。1.1.7“违约责任”指因一方违反本合同约定而应承担的法律责任。1.2合同解释原则1.2.1本合同的解释应遵循诚实信用原则。1.2.2本合同条款如有歧义,应按照有利于保护承包人权益的原则进行解释。2.承包人2.1承包人资格2.1.1承包人应具备合法的承包资质,并具备履行本合同约定的工程项目的相应能力。2.1.2承包人应遵守国家有关法律法规,严格按照工程项目建设标准进行施工。2.2承包人责任2.2.1承包人应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程项目。2.2.2承包人应承担因自身原因造成的工程缺陷、延误和质量问题,并承担相应的责任。3.保证人3.1保证人资格3.1.1保证人应具备合法的担保资格,并具备履行本合同约定的保证责任的能力。3.1.2保证人应保证其提供的担保具有真实性和有效性。3.2保证人责任3.2.1保证人应在本合同约定的保证期限内,对承包人履行合同义务承担连带保证责任。3.2.2保证人应按照合同约定,履行保证责任,包括但不限于支付保证金额。4.承包项目4.1项目概况4.1.1工程项目名称:________4.1.2工程项目地点:________4.1.3工程项目规模:________4.2项目范围4.3项目工期4.3.1工程项目计划工期:________4.3.2工程项目实际工期根据实际情况调整。5.保证金额5.1保证金额确定5.1.1本合同约定的保证金额为人民币________元。5.2保证金额调整5.2.1如因工程量增加、工程变更等原因导致保证金额增加,保证人应在接到通知后________日内予以调整。6.保证期限6.1保证期限起止6.1.1本合同约定的保证期限自承包人开始履行合同之日起至工程项目竣工验收合格之日止。6.2保证期限延长6.2.1如因特殊情况导致保证期限延长,经双方协商一致,可予以延长,并签订补充协议。8.保证金的支付与退还8.1保证金的支付8.1.1承包人应于合同签订后________日内,将保证金额支付至保证人指定的账户。8.1.2保证人收到保证金后,应及时向承包人出具收据。8.2保证金的退还8.2.1在保证期限内,若承包人按照合同约定履行了义务,保证金额应于工程项目竣工验收合格后________日内退还承包人。8.2.2若承包人未履行合同义务,保证金额用于承担相应的违约责任。9.违约责任9.1承包人违约责任9.1.1承包人如未按时、按质、按量完成工程项目,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2保证人违约责任9.2.1保证人如未履行保证责任,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.2争议解决机构10.2.1若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程项目竣工验收合格;(2)合同约定的其他终止条件成就;(3)合同双方协商一致解除合同;(4)依法被终止。12.其他约定12.1合同附件(1)工程项目承包合同;(2)保证人提供的担保文件;(3)其他与本合同相关的文件。12.2通知与送达12.2.1除非另有约定,通知应以书面形式发送至双方约定的地址。13.合同修改与补充13.1合同修改13.1.1本合同的修改必须以书面形式进行,经双方签字(或盖章)后生效。13.2合同补充13.2.1本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式________份,双方各执________份,具有同等法律效力。14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行并提供相关服务或协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订书面协议。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括介入方式、服务内容、费用等。15.3.2甲乙双方与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。15.4第三方权利义务15.4.1第三方应按照协议约定,提供专业、高效的服务。15.4.2第三方有权要求甲乙双方按照协议约定支付费用。15.4.3第三方应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款及说明16.1甲乙双方应确保第三方具备履行协议的能力和条件。16.2甲乙双方应将第三方介入的相关信息及时通知对方,并取得对方的书面同意。16.3甲乙双方应与第三方签订的协议内容不得与本合同约定相冲突。16.4甲乙双方应监督第三方履行协议,确保其服务质量。17.第三方责任限额17.1第三方在履行协议过程中,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额根据协议约定,并在合同中明确。17.3第三方责任限额不得超过其提供的保证金或履约担保的金额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲乙双方的关系为委托服务关系,双方应按照协议约定履行各自的权利义务。18.2第三方与监理方、咨询方等其他第三方的关系,应根据各自协议约定处理。18.3第三方在履行协议过程中,应与甲乙双方保持密切沟通,及时解决问题。18.4第三方与其他第三方之间的争议,应各自解决,不得影响合同履行。19.第三方介入后的合同变更19.1第三方介入后,如需对本合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。19.2变更协议与本合同具有同等法律效力。20.第三方介入后的合同解除20.1第三方介入后,如需解除合同,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面解除协议。20.2解除协议与本合同具有同等法律效力。20.3解除协议应明确各方权利义务,包括但不限于费用结算、违约责任等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程项目承包合同详细要求:包括工程项目的具体内容、范围、工期、质量标准、价格、支付方式等。说明:本合同附件为甲乙双方签订的工程项目承包合同,是本合同的基础文件。2.保证人提供的担保文件详细要求:包括保证人的担保能力证明、担保方式、担保期限、担保金额等。说明:本合同附件为保证人提供的担保文件,是保证人承担保证责任的法律依据。3.第三方介入协议详细要求:包括第三方的服务内容、费用、权利义务、争议解决方式等。说明:本合同附件为甲乙双方与第三方签订的介入协议,明确了第三方在合同履行中的角色和责任。4.合同变更协议详细要求:包括变更的内容、原因、生效日期等。说明:本合同附件为甲乙双方在合同履行过程中签订的变更协议,用于记录合同变更的详细情况。5.合同解除协议详细要求:包括解除的原因、生效日期、各方权利义务等。说明:本合同附件为甲乙双方在合同履行过程中签订的解除协议,用于明确合同解除的具体条款。6.通知与送达文件详细要求:包括通知的内容、送达方式、送达日期等。说明:本合同附件为甲乙双方在合同履行过程中发送的通知文件,用于记录通知的发送情况。7.违约责任证明文件详细要求:包括违约行为的描述、违约责任认定标准、违约金计算方法等。说明:本合同附件为违约责任证明文件,用于记录违约行为的详细情况和违约责任的认定。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约行为违约行为:未按时、按质、按量完成工程项目。责任认定标准:根据合同约定的工期、质量标准进行评估,如违约,承包人应支付违约金。示例:如承包人未在合同约定工期内完成工程,每逾期一日,应支付合同总价款的_____%作为违约金。2.保证人违约行为违约行为:未履行保证责任。责任认定标准:根据合同约定的保证期限和保证金额进行评估,如违约,保证人应承担相应的赔偿责任。示例:如保证人未在保证期限内履行保证责任,应向承包人或甲乙双方支付合同总价款的_____%作为赔偿金。3.第三方违约行为违约行为:未按协议约定提供或完成服务。责任认定标准:根据协议约定的服务内容和标准进行评估,如违约,第三方应承担相应的违约责任。示例:如第三方未按协议约定提供咨询服务,每逾期一日,应支付协议约定咨询费总额的_____%作为违约金。4.通知与送达违约行为违约行为:未按时或未按要求送达通知。责任认定标准:根据合同约定的通知方式和要求进行评估,如违约,违约方应承担相应的违约责任。示例:如通知方未在合同约定的时间内送达通知,每逾期一日,应支付通知费总额的_____%作为违约金。全文完。2025年度工程项目承包保证人担保承诺书范本3本合同目录一览1.承包人信息1.1承包人名称1.2承包人地址1.3承包人法定代表人1.4承包人联系方式2.保证人信息2.1保证人名称2.2保证人地址2.3保证人法定代表人2.4保证人联系方式3.项目信息3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型3.5项目投资额4.担保承诺范围4.1担保金额4.2担保期限4.3担保责任5.担保方式5.1担保方式说明5.2担保财产5.3担保权利6.担保合同履行6.1担保合同签订6.2担保合同生效6.3担保合同变更6.4担保合同解除7.担保费用7.1担保费用支付方式7.2担保费用计算7.3担保费用调整8.担保责任追究8.1违约责任8.2违法责任8.3侵权责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.法律适用10.1适用法律10.2司法管辖11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定效力第一部分:合同如下:1.承包人信息1.1承包人名称:建筑工程有限公司1.2承包人地址:省市区街道号1.3承包人法定代表人:2.保证人信息2.1保证人名称:银行股份有限公司2.2保证人地址:省市区街道号2.3保证人法定代表人:3.项目信息3.1项目名称:住宅小区建设项目3.2项目地点:省市区街道3.3项目规模:总建筑面积约10万平方米3.4项目类型:住宅、商业3.5项目投资额:总投资约5亿元人民币4.担保承诺范围4.1担保金额:人民币3亿元4.2担保期限:自本合同签订之日起至2025年12月31日止4.3担保责任:保证承包人按照合同约定履行工程项目承包义务,如因承包人违约导致业主方损失,保证人承担相应的赔偿责任5.担保方式5.1担保方式说明:保证人提供连带责任担保5.2担保财产:保证人名下存款、房产等可用于抵押的财产5.3担保权利:保证人享有对承包人的追偿权6.担保合同履行6.1担保合同签订:本合同经承包人、保证人双方签字盖章后生效6.2担保合同生效:自本合同签订之日起生效6.3担保合同变更:如需变更本合同内容,双方应协商一致,签订书面变更协议6.4担保合同解除:如发生下列情况之一,双方可解除本合同:(1)本合同约定的担保期限届满;(2)承包人已按照合同约定履行完毕工程项目承包义务;(3)双方协商一致解除本合同。7.担保费用7.1担保费用支付方式:保证人应在本合同签订后5个工作日内,将担保费用人民币30万元汇入承包人指定账户7.2担保费用计算:担保费用按担保金额的1%计算,担保期间每年调整一次7.3担保费用调整:如国家相关政策调整,担保费用可相应调整8.担保责任追究8.1违约责任:如承包人未按合同约定履行工程项目承包义务,造成业主方损失,保证人应承担相应的赔偿责任,包括但不限于直接经济损失、合同违约金等。8.2违法责任:如承包人在工程项目承包过程中违反国家法律法规,保证人应承担相应的法律责任,包括但不限于罚款、没收违法所得等。8.3侵权责任:如承包人在工程项目承包过程中侵犯他人合法权益,保证人应承担相应的侵权责任,包括但不限于赔偿损失、赔礼道歉等。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构:省市仲裁委员会9.3争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会的仲裁规则进行。10.法律适用10.1适用法律:本合同适用中华人民共和国法律。10.2司法管辖:本合同履行过程中发生的争议,如协商和仲裁均无法解决,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同生效11.1合同生效条件:本合同经承包人、保证人双方签字盖章,且担保费用已支付后生效。11.2合同生效时间:自合同生效条件满足之日起,本合同正式生效。12.合同解除(1)一方严重违约,另一方在合理期限内未采取补救措施;(2)一方因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序:一方解除合同,应提前30日书面通知另一方,合同自通知到达对方时解除。13.合同终止13.1合同终止条件:合同履行完毕或因其他原因导致合同解除后,合同终止。13.2合同终止程序:合同终止后,双方应进行合同终止确认,并办理相关手续。14.其他约定14.1其他约定事项:本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2其他约定效力:本合同其他约定事项与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除承包人、保证人、业主方以外的,为合同履行提供咨询、监理、审计、保险、融资等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、保障工程质量、降低风险,并协助各方解决合同履行过程中的问题。16.第三方介入条件16.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议。16.2第三方介入协议应明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用、责任范围等。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额:第三方介入协议中应明确第三方的责任限额,包括但不限于:(1)因第三方自身原因导致合同履行出现瑕疵,应承担的赔偿责任;(2)因第三方违反介入协议约定,给甲乙双方造成损失的赔偿责任;(3)因第三方介入行为导致合同履行出现重大延误,应承担的违约金。18.第三方权利义务18.1第三方权利:第三方有权根据介入协议约定,独立开展服务工作,并享受相应的服务费用。18.2第三方义务:第三方应严格按照介入协议约定,履行服务工作,确保服务质量,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与承包人、保证人的关系:第三方应协助承包人、保证人履行合同义务,并对因自身原因造成的损失承担相应责任。19.2第三方与业主方的关系:第三方应向业主方提供真实、准确的服务报告,并对业主方的合法权益予以保护。19.3第三方与其他第三方的关系:如多个第三方介入同一合同,各方应相互协作,避免利益冲突,共同维护合同履行的正常秩序。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更:如需变更第三方介入协议,应经甲乙双方同意,并签订书面变更协议。(1)第三方严重违约,经甲乙双方催告后仍未改正;(2)第三方因自身原因无法继续履行协议;(3)甲乙双方协商一致解除协议。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式:第三方介入协议履行过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交省市仲裁委员会仲裁。21.2争议解决机构:省市仲裁委员会21.3争议解决程序:按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会的仲裁规则进行。22.第三方介入的适用法律22.1适用法律:本合同第三方介入部分适用中华人民共和国法律。22.2司法管辖:本合同第三方介入部分履行过程中发生的争议,如协商和仲裁均无法解决,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。23.第三方介入的合同终止23.1合同终止条件:第三方介入协议履行完毕或因其他原因导致协议解除后,合同终止。23.2合同终止程序:合同终止后,甲乙双方应与第三方进行合同终止确认,并办理相关手续。第三方应退还已收取的服务费用,并承担相应的责任。24.第三方介入的其他约定24.1其他约定事项:本合同第三方介入部分未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。24.2其他约定效力:本合同第三方介入部分的其他约定事项与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.承包人资质证明文件要求:提供承包人有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件。说明:用于证明承包人具备承担工程项目的资质和能力。2.保证人资信证明文件要求:提供保证人有效的营业执照、法定代表人身份证明、信用评级报告等证明文件。说明:用于证明保证人的资信状况和担保能力。3.项目合同文本要求:提供甲乙双方签订的项目合同文本,包括合同条款、项目范围、工程量清单等。说明:用于明确项目的基本情况和双方的权利义务。4.担保合同文本要求:提供甲乙双方签订的担保合同文本,包括担保范围、担保期限、担保方式等。说明:用于明确保证人对承包人承担的担保责任。5.第三方介入协议要求:提供甲乙双方与第三方签订的介入协议文本,包括服务内容、服务期限、服务费用等。说明:用于明确第三方介入的具体内容和责任。6.担保费用支付凭证要求:提供担保费用支付凭证,包括银行转账记录、汇款单等。说明:用于证明担保费用已支付。7.违约金支付凭证要求:提供违约金支付凭证,包括银行转账记录、汇款单等。说明:用于证明违约金已支付。8.争议解决文件要求:提供争议解决过程中的相关文件,包括协商记录、仲裁裁决书等。说明:用于证明争议已得到妥善解决。9.合同终止文件要求:提供合同终止的相关文件,包括终止协议、终止通知书等。说明:用于证明合同已终止。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定的时间、质量、数量完成工程。责任认定:承包人应承担违约责任,包括但不限于赔偿业主方损失、支付违约金等。2.保证人违约行为及责任认定违约行为:未按担保合同约定履行担保责任。责任认定:保证人应承担违约责任,包括但不限于赔偿业主方损失、支付违约金等。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按介入协议约定履行服务义务。责任认定:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方损失、支付违约金等。4.业主方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付工程款、变更合同等。责任认定:业主方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿承包人或保证人损失等。示例说明:承包人未按合同约定在约定的时间内完成工程,业主方要求赔偿损失。经协商,承包人应赔偿业主方人民币100万元。全文完。2025年度工程项目承包保证人担保承诺书范本4本合同目录一览1.承包人基本信息1.1承包人名称1.2承包人法定代表人1.3承包人注册地址1.4承包人联系方式2.保证金信息2.1保证金金额2.2保证金支付方式2.3保证金退还条件3.工程项目信息3.1工程项目名称3.2工程项目地点3.3工程项目规模3.4工程项目进度要求4.担保人基本信息4.1担保人名称4.2担保人法定代表人4.3担保人注册地址4.4担保人联系方式5.担保范围5.1担保金额5.2担保期限5.3担保责任6.担保责任履行6.1担保人义务6.2担保人权利6.3担保人责任7.担保合同生效条件7.1合同签订7.2保证金支付7.3其他生效条件8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.违约责任9.1承包人违约责任9.2担保人违约责任9.3违约责任承担方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效11.1合同生效时间11.2合同生效条件12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更效力13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分:合同如下:第一条承包人基本信息1.1承包人名称:___________1.2承包人法定代表人:___________1.3承包人注册地址:___________1.4承包人联系方式:电话:___________,电子邮箱:___________第二条保证金信息2.1保证金金额:人民币___________元整2.2保证金支付方式:___________2.3保证金退还条件:在工程项目按约定完成并经发包人验收合格后,且承包人无违约行为的情况下,保证金将全额退还给承包人。第三条工程项目信息3.1工程项目名称:___________3.2工程项目地点:___________3.3工程项目规模:___________3.4工程项目进度要求:按照国家及行业相关标准和合同约定的时间节点完成。第四条担保人基本信息4.1担保人名称:___________4.2担保人法定代表人:___________4.3担保人注册地址:___________4.4担保人联系方式:电话:___________,电子邮箱:___________第五条担保范围5.1担保金额:人民币___________元整5.2担保期限:自合同签订之日起至工程项目验收合格之日止5.3担保责任:在本合同约定的担保范围内,担保人对承包人的违约责任承担连带保证责任。第六条担保责任履行6.1担保人义务:担保人应按照本合同约定,履行担保责任,确保承包人按照合同约定完成工程项目。6.2担保人权利:在担保期间,担保人有权要求承包人提供必要的信息,以了解工程项目的进展情况。6.3担保人责任:若承包人违约,担保人应按照本合同约定,承担相应的担保责任。第七条担保合同生效条件7.1合同签订:本合同自双方当事人签字(或盖章)之日起生效。7.2保证金支付:承包人应在合同签订之日起___________日内支付保证金。7.3其他生效条件:本合同生效前,双方应确保合同内容完整、准确,并经双方确认无误。第八条合同解除8.1合同解除条件8.1.1双方协商一致8.1.2合同约定的解除条件成就8.1.3法定解除条件成就8.2合同解除程序8.2.1提出解除合同的一方应提前___________日书面通知对方8.2.2收到解除合同通知的一方应在___________日内予以答复8.2.3双方应在___________日内签订解除合同协议8.3合同解除后果8.3.1合同解除后,双方应按照约定处理已完成的工程部分8.3.2合同解除后,保证金应按照约定退还或处理8.3.3合同解除后,担保责任终止第九条违约责任9.1承包人违约责任9.1.1承包人未按约定完成工程项目的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.1.2承包人违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。9.2担保人违约责任9.2.1担保人未履行担保责任的,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2担保人违反合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。9.3违约责任承担方式9.3.1违约责任应按照合同约定和法律规定的方式承担。9.3.2违约责任的承担不排除双方协商解决的可能性。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照人民法院的诉讼程序进行争议解决。第十一条合同生效11.1合同生效时间11.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同生效条件11.2.1合同内容完整、准确。11.2.2双方均同意并签署合同。第十二条合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致。12.1.2出现合同履行过程中的特殊情况,需要变更合同内容。12.2合同变更程序12.2.1双方应在变更事项发生后___________日内提出书面变更申请。12.2.2双方应在___________日内就变更内容达成一致意见,并签订变更协议。12.3合同变更效力12.3.1变更协议自双方签字(或盖章)之日起生效。12.3.2变更协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同约定的解除条件成就。13.1.2法定解除条件成就。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应提前___________日书面通知对方。13.2.2收到解除合同通知的一方应在___________日内予以答复。13.3合同解除后果13.3.1合同解除后,双方应按照约定处理已完成的工程部分。13.3.2合同解除后,保证金应按照约定退还或处理。13.3.3合同解除后,担保责任终止。第十四条合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同约定的终止条件成就。14.1.2工程项目按约定完成并验收合格。14.2合同终止程序14.2.1双方应在合同终止条件成就后___________日内签订合同终止协议。14.2.2双方应在___________日内办理合同终止手续。14.3合同终止后果14.3.1合同终止后,保证金应按照约定退还或处理。14.3.2合同终止后,双方应按照约定处理剩余的工程款项。14.3.3合同终止后,担保责任终止。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1本合同中涉及的第三方,是指为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、验收等服务的机构或个人。1.2第三方介入应当基于甲乙双方的共同同意,并在合同中明确第三方的角色、职责和权利。第二条第三方介入的具体条款2.1第三方介入的同意2.1.1甲乙双方应在本合同中明确约定,是否允许第三方介入以及介入的具体方式。2.1.2若允许第三方介入,双方应在合同中列出所有可能介入的第三方及其服务内容。第三条第三方的责任和权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定和其服务协议履行职责。3.1.2第三方在履行职责过程中,若因其故意或重大过失造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据以完成其服务。3.2.2第三方有权根据合同约定和其服务协议收取服务费用。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定4.1.1第三方责任限额应根据第三方的服务内容、服务费用以及可能产生的风险等因素确定。4.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定。4.2超出责任限额的处理4.2.1若第三方责任造成的损失超出责任限额,超出部分由甲乙双方根据合同约定承担。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方应向甲方提供其服务相关的所有报告、文件和证书。5.1.2第三方应接受甲方的监督和管理。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方应向乙方提供其服务相关的所有报告、文件和证书。5.2.2第三方应接受乙方的监督和管理。5.3第三方与甲乙双方的共同责任5.3.1若第三方在履行职责过程中,甲乙双方均有责任确保第三方能够独立、公正地履行其职责。5.3.2甲乙双方应共同承担第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失。第六条第三方介入的变更和终止6.1第三方介入的变更6.1.1若甲乙双方同意变更第三方介入的内容,应在本合同中予以修改并经双方签字(或盖章)确认。6.2第三方介入的终止6.2.1若甲乙双方同意终止第三方介入,应在本合同中予以注明,并签订终止协议。6.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定处理与第三方相关的所有事务。第七条第三方介入的保密条款7.1第三方在履行职责过程中,应遵守保密条款,对甲乙双方的商业秘密和技术秘密予以保密。7.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或保密事项公开之日起不少于___________年。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条本合同其他条款的适用9.1第三方介入不影响本合同其他条款的效力。9.2本合同中未明确规定的第三方介入相关事项,应适用《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:承包人资质证明文件要求:提供承包人合法有效的营业执照、资质证书等证明文件。说明:用于证明承包人具备履行合同所需的资质和能力。2.附件二:担保人担保资格证明文件要求:提供担保人合法有效的营业执照、担保资格证明文件等证明文件。说明:用于证明担保人具备提供担保的资格和能力。3.附件三:工程项目设计文件要求:提供完整的项目设计文件,包括但不限于总平面图、施工图、技术说明书等。说明:用于指导工程项目的施工和验收。4.附件四:工程量清单及造价文件要求:提供详细的工程量清单和造价文件,包括但不限于工程量、单价、总价等。说明:用于计算工程项目的总造价和结算。5.附件五:合同签订证明文件要求:提供甲乙双方签字(或盖章)的合同文本。说明:用于证明合同已经签订生效。6.附件六:第三方服务协议要求:提供第三方服务协议,包括服务内容、服务费用、服务期限等。说明:用于明确第三方在合同中的角色和职责。7.附件七:验收报告要求:提供工程项目的验收报告,包括验收时间、验收结果、验收意见等。说明:用于证明工程项目已经完成并符合合同约定。8.附件八:违约行为证明文件要求:提供证明违约行为的文件,如照片、视频、书面证明等。说明:用于证明违约行为的真实性和存在。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包人未按约定时间完成工程项目;1.2承包人施工过程中出现严重质量问题;1.3承包人违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准:2.1违约行为一经确认,承包人应承担相应的违约责任;2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;2.3违约金的具体金额应根据合同约定和实际情况确定。3.示例说明:3.1若承包人未按约定时间完成工程项目,每延迟一天,承包人应支付___________元的违约金;3.2若承包人施工过程中出现严重质量问题,承包人应承担修复费用,并支付___________元的违约金;3.3若承包人违反合同约定的其他义务,应根据实际情况和损失程度,由承包人承担相应的违约责任。全文完。2025年度工程项目承包保证人担保承诺书范本5本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释2.承包人2.1承包人身份2.2承包人资格2.3承包人义务3.保证人3.1保证人身份3.2保证人资格3.3保证人义务4.项目概况4.1项目名称4.2项目地点4.3项目规模4.4项目工期5.保证金5.1保证金金额5.2保证金支付方式5.3保证金退还条件6.担保责任6.1担保范围6.2担保期限6.3担保方式7.损害赔偿7.1损害赔偿范围7.2损害赔偿方式7.3损害赔偿计算方法8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同变更11.1合同变更方式11.2合同变更程序11.3合同变更效力12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除效力13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止效力14.其他14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同份数14.4合同语言第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释在本合同中,除非上下文另有要求,下列术语的含义如下:(1)“甲方”指在2025年度工程项目中承担承包责任的单位;(2)“乙方”指为甲方提供担保承诺的单位;(3)“工程项目”指甲方承包的具体工程项目;(4)“担保承诺”指乙方对本合同项下甲方责任的担保。2.承包人2.1承包人身份甲方应具备合法的承包资质,并按照相关法律法规取得相应的施工许可证。2.2承包人资格甲方应具备完成工程项目的专业技术能力、经济实力和良好信誉。2.3承包人义务甲方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程项目,并承担相应的法律责任。3.保证人3.1保证人身份乙方应具备合法的担保资格,并愿意为甲方提供担保承诺。3.2保证人资格3.3保证人义务乙方应在本合同约定的担保期限内,按照约定的担保范围和方式,对甲方在工程项目中的违约行为承担担保责任。4.项目概况4.1项目名称本工程项目名称为:_______。4.2项目地点本工程项目地点位于:_______。4.3项目规模本工程项目规模为:_______。4.4项目工期本工程项目工期为:_______。5.保证金5.1保证金金额乙方应向甲方支付保证金人民币_______元整。5.2保证金支付方式乙方应在本合同签订之日起_______日内,以现金或银行转账方式向甲方支付保证金。5.3保证金退还条件(1)工程项目按期、按质、按量完成并经验收合格;(2)甲方在工程项目中无违约行为;(3)本合同约定的其他退还条件。6.担保责任6.1担保范围(1)未能按期、按质、按量完成工程项目;(2)违反合同约定的质量标准;(3)违反合同约定的安全生产规定;(4)因甲方原因造成工程项目的延误;(5)其他违反合同约定的行为。6.2担保期限本合同的担保期限自合同签订之日起至工程项目竣工验收合格之日起_______日内。6.3担保方式乙方在本合同担保期限内,按照约定的担保范围和方式,对甲方在工程项目中的违约行为承担担保责任。7.损害赔偿7.1损害赔偿范围(1)因甲方违约给乙方造成的经济损失;(2)因甲方违约给第三方造成的经济损失;(3)本合同约定的其他损害赔偿责任。7.2损害赔偿方式乙方应在本合同约定的损害赔偿范围内,以现金方式向甲方支付损害赔偿金。7.3损害赔偿计算方法损害赔偿金的计算方法按照本合同约定或者相关法律法规的规定执行。8.违约责任8.1违约情形(1)甲方未按合同约定完成工程项目或未达到约定的质量标准;(2)甲方未按时支付工程款项;(3)甲方违反合同约定的保密条款;(4)乙方未履行担保承诺;(5)任何一方违反合同约定的其他条款。8.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿守约方因此遭受的直接经济损失;(2)违约方应承担因违约行为给第三方造成的损失;(3)违约方应承担因违约行为给合同双方造成的间接经济损失;(4)违约方应承担因违约行为导致的合同解除或终止所产生的损失。8.3违约责任赔偿(1)违约方应在本合同约定的赔偿期限内,向守约方支付违约赔偿金;(2)赔偿金的计算应基于实际损失,并考虑到违约方的过错程度;(3)违约方未按期支付赔偿金的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。9.争议解决9.1争议解决方式本合同项下的争议,应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构如双方同意,争议解决可提交至_______仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序争议提交仲裁或诉讼后,双方应积极配合,按照相关法律程序进行。10.合同生效10.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同生效日期本合同自_______年_______月_______日起生效。11.合同变更11.1合同变更方式本合同的任何变更,均应以书面形式进行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- LED广告车2024年租赁合同范本2篇
- 2025年度邻里社区共筑住宅项目绿化养护协议3篇
- 2025年度生态农业地产合作开发合同书
- 二零二五年度出租车座套定制与品牌推广合同3篇
- 二零二五版电力设备质检员招聘与职责协议书3篇
- 个性化仓储解决方案服务外包协议范本版A版
- 2025年度企业员工心理健康培训服务合同范本8篇
- 中美洲2024年原材料供应协议
- 养殖场动物疫病防治服务合同(2025年度)3篇
- 2025版围栏施工安全风险评估与应急预案合同3篇
- AQ-T 1009-2021矿山救护队标准化考核规范
- 盐酸埃克替尼临床疗效、不良反应与药代动力学的相关性分析的开题报告
- 消防设施安全检查表
- 组合结构设计原理 第2版 课件 第6、7章 钢-混凝土组合梁、钢-混凝土组合剪力墙
- 建筑公司资质常识培训课件
- 旅居管家策划方案
- GB/T 26316-2023市场、民意和社会调查(包括洞察与数据分析)术语和服务要求
- 春节值班安全教育培训
- 带状疱疹护理查房
- 平衡计分卡-化战略为行动
- 幼儿园小班下学期期末家长会PPT模板
评论
0/150
提交评论