2025版外墙保温材料施工分包工程合同样本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版外墙保温材料施工分包工程合同样本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.2总包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工内容3.1保温材料类型3.2施工工艺3.3施工范围4.施工图纸与技术要求4.1施工图纸提供4.2技术要求4.3施工标准5.材料供应5.1材料供应方式5.2材料质量要求5.3材料验收6.施工进度6.1施工进度计划6.2施工进度调整6.3施工进度保证措施7.施工质量7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任8.工程验收8.1验收程序8.2验收标准8.3验收不合格的处理9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款条件10.风险承担10.1自然灾害风险10.2不可抗力风险10.3其他风险11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件14.其他约定14.1保密条款14.2通知方式14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：_______1.1.2分包方法定代表人：_______1.1.3分包方注册地址：_______1.1.4分包方联系电话：_______1.1.5分包方开户银行及账号：_______1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称：_______1.2.2总包方法定代表人：_______1.2.3总包方注册地址：_______1.2.4总包方联系电话：_______1.2.5总包方开户银行及账号：_______2.项目概况2.1项目名称：_______2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______平方米2.4项目工期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日3.施工内容3.1保温材料类型：_______3.2施工工艺：_______3.3施工范围：_______4.施工图纸与技术要求4.1施工图纸提供：总包方应于合同签订后_______日内向分包方提供完整的施工图纸。4.2技术要求：施工过程中应严格按照国家相关规范和标准执行，具体技术要求详见施工图纸和附件。4.3施工标准：本工程应达到国家质量验收规范要求，具体施工标准详见施工图纸和附件。5.材料供应5.1材料供应方式：由分包方负责材料采购及供应。5.2材料质量要求：所使用材料应符合国家标准，并经相关检测部门检测合格。5.3材料验收：分包方在材料进场后_______日内完成验收，如有质量问题，应及时通知总包方。6.施工进度6.1施工进度计划：分包方应按照总包方要求编制施工进度计划，并经总包方批准。6.2施工进度调整：如遇特殊情况导致施工进度调整，双方应协商一致，并及时调整施工进度计划。6.3施工进度保证措施：分包方应采取有效措施确保施工进度，如因分包方原因导致工期延误，应承担相应责任。7.施工质量7.1质量标准：本工程应达到国家质量验收规范要求，具体质量标准详见施工图纸和附件。7.2质量检查：分包方应定期进行质量检查，发现问题及时整改。7.3质量责任：分包方对施工质量负责，如因分包方原因导致质量不合格，应承担相应责任。8.工程验收8.1验收程序8.1.1验收前，分包方应将验收资料准备齐全，包括但不限于施工图纸、技术文件、材料合格证、施工记录等。8.1.2验收时，总包方应组织有关人员进行现场验收，分包方应予以配合。8.1.3验收合格后，双方应在验收记录上签字确认。8.2验收标准8.2.1验收应按照国家相关标准及合同约定进行。8.2.2验收不合格的项目，分包方应在接到通知后_______日内整改完毕，重新进行验收。8.3验收不合格的处理8.3.1验收不合格的工程，分包方应承担修复费用，并承担由此造成的工期延误责任。8.3.2验收不合格的工程，如因总包方提供的技术文件或材料不符合要求，总包方应承担责任。9.付款方式9.1付款比例9.1.1首付款：合同签订后_______日内支付合同总额的_______%作为首付款。9.1.2进度款：按施工进度和合同约定比例支付，具体支付时间及比例由双方另行约定。9.1.3结算款：工程验收合格后_______日内支付合同总额的_______%作为结算款。9.2付款时间9.2.1付款时间应与施工进度计划相匹配，确保分包方有足够的资金进行施工。9.2.2付款时间应按照合同约定的进度款支付时间进行。9.3付款条件9.3.1付款条件应符合国家相关法律法规及合同约定。10.风险承担10.1自然灾害风险10.1.1如遇不可抗力因素导致工程受损，双方应协商处理，合理分担损失。10.1.2不可抗力因素包括但不限于地震、洪水、台风等。10.2不可抗力风险10.2.1合同履行期间，如发生不可抗力事件，双方应暂停合同履行，并及时通知对方。10.2.2不可抗力事件发生后，双方应积极采取措施减轻损失。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成工程，导致工期延误。11.1.2分包方提供的材料不符合合同约定或国家标准。11.1.3分包方未按照合同约定进行施工，导致工程质量不合格。11.2违约责任承担11.2.1分包方应承担由此造成的损失及违约金。11.2.2总包方有权解除合同，并要求分包方承担违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1如双方同意，可选择仲裁机构解决争议。13.合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同生效。13.2合同解除条件13.2.1双方协商一致解除合同。13.2.2如一方违约，另一方有权解除合同。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.2通知方式14.2.1通知应以书面形式发送，自发送之日起_______日内视为送达。14.3合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、检测方、设计方等。15.1.2第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同委托或指定，为合同履行提供专业服务或监督的独立第三方机构或个人。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求，独立、公正地履行其职责。15.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保其服务的质量和效率。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以完成其职责。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方之间是服务与被服务的关系，第三方不参与甲乙双方的利润分配。15.4.2第三方在合同履行过程中，应保持中立，不偏袒任何一方。15.4.3第三方在合同履行过程中，发现甲乙双方存在违约行为时，有权向甲乙双方提出，并要求其整改。16.第三方介入程序16.1第三方介入的申请16.1.1甲乙双方可共同决定是否需要第三方介入，并书面通知对方。16.1.2第三方介入的申请应明确介入的目的、范围和预期成果。16.2第三方介入的批准16.2.1甲乙双方应共同决定是否批准第三方介入申请。16.2.2第三方介入的批准应书面通知第三方。16.3第三方介入的实施16.3.1第三方介入后，应按照合同约定和甲乙双方的要求，独立开展工作。16.3.2第三方介入期间，甲乙双方应积极配合，提供必要的支持。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中，因其自身原因导致合同履行受到影响，应承担相应的责任。17.1.2第三方在履行职责过程中，因其疏忽或故意造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额应根据第三方服务的性质、范围和风险程度等因素确定。17.2.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方共同确认。17.3第三方责任赔偿17.3.1第三方责任赔偿应根据实际损失和合同约定进行计算。17.3.2第三方责任赔偿应按照合同约定的时间和方式支付。18.第三方变更18.1第三方变更的申请18.1.1如需变更第三方，甲乙双方应共同决定，并书面通知对方。18.2第三方变更的批准18.2.1甲乙双方应共同决定是否批准第三方变更申请。18.2.2第三方变更的批准应书面通知变更后的第三方。18.3第三方变更的实施18.3.1变更后的第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求，继续履行其职责。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术文件详细要求：包含详细的设计图纸、施工说明、技术参数、材料清单等。说明：施工图纸及技术文件是施工的依据，必须完整、准确。2.材料合格证详细要求：提供所有施工材料的质量合格证明文件。说明：材料合格证是确保施工材料质量的重要文件。3.施工记录详细要求：记录施工过程中的重要事项，包括施工进度、质量检查、问题整改等。说明：施工记录是施工过程的真实记录，用于验收和质量追溯。4.验收记录详细要求：记录工程验收的结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明：验收记录是工程验收的凭证，用于确认工程是否符合要求。5.付款凭证详细要求：记录所有付款的凭证，包括银行转账记录、现金支付凭证等。说明：付款凭证是双方确认付款的重要依据。6.争议解决文件详细要求：记录争议解决过程中的所有文件，包括协商记录、仲裁裁决等。说明：争议解决文件是解决争议的依据。7.合同变更文件详细要求：记录合同变更的内容，包括变更原因、变更内容、变更时间等。说明：合同变更文件是合同变更的法律效力文件。8.第三方服务协议详细要求：记录第三方服务的具体内容、服务期限、服务费用等。说明：第三方服务协议是第三方服务提供的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按合同约定完成工程，导致工期延误。提供的材料不符合合同约定或国家标准。未按照合同约定进行施工，导致工程质量不合格。未按合同约定支付款项。未按合同约定履行保密义务。故意隐瞒或伪造重要信息。2.违约责任认定标准工期延误：按实际延误的天数计算，每天支付一定比例的违约金。材料质量：按不合格材料的价值计算，赔偿损失并支付违约金。工程质量：按不合格工程部分的价值计算，修复并赔偿损失。付款违约：按未付款项的金额计算，支付滞纳金。保密违约：按实际损失计算，赔偿损失。信息造假：按实际损失计算，赔偿损失。3.违约责任示例示例一：因分包方原因导致工程延误10天，应支付每天0.5%的违约金。示例二：分包方提供的保温材料不符合国家标准，导致工程返工，应赔偿返工费用并支付违约金。示例三：总包方未按合同约定支付进度款，应支付0.1%的滞纳金。全文完。2024版外墙保温材料施工分包工程合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程合同价3.工程范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工工期及进度4.1施工工期4.2施工进度计划4.3施工节点5.施工图纸及技术资料5.1施工图纸提供5.2技术资料提供5.3施工图纸及技术资料变更6.施工质量及验收6.1施工质量标准6.2质量检验及验收6.3质量保证期7.材料供应及验收7.1材料供应7.2材料验收7.3材料代用及变更8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.2安全防护措施8.3环境保护措施9.施工变更及索赔9.1施工变更9.2索赔程序9.3索赔处理10.付款方式及进度10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约责任赔偿13.3违约责任处理14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同生效及终止日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：________________________1.1.2分包方法定代表人：____________________1.1.3分包方注册地址：_______________________1.1.4分包方联系电话：_______________________1.1.5分包方开户银行：_______________________1.1.6分包方银行账号：_______________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：________________________1.2.2总包方法定代表人：____________________1.2.3总包方注册地址：_______________________1.2.4总包方联系电话：_______________________1.2.5总包方开户银行：_______________________1.2.6总包方银行账号：_______________________1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称：________________________1.3.2监理单位法定代表人：____________________1.3.3监理单位注册地址：_______________________1.3.4监理单位联系电话：_______________________1.3.5监理单位开户银行：_______________________1.3.6监理单位银行账号：_______________________2.工程概况2.1工程名称：________________________2.2工程地点：________________________2.3工程规模：________________________2.4工程类别：________________________2.5工程合同价：________________________3.工程范围及内容3.1施工范围：________________________3.2施工内容：________________________3.3施工标准：________________________4.施工工期及进度4.1施工工期：________________________4.2施工进度计划：________________________4.3施工节点：________________________5.施工图纸及技术资料5.1施工图纸提供：________________________5.2技术资料提供：________________________5.3施工图纸及技术资料变更：________________________6.施工质量及验收6.1施工质量标准：________________________6.2质量检验及验收：________________________6.3质量保证期：________________________7.材料供应及验收7.1材料供应：________________________7.2材料验收：________________________7.3材料代用及变更：________________________8.施工安全及环境保护8.1施工安全责任8.1.1分包方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全。8.1.2总包方应提供必要的安全防护设施和施工安全指导。8.2安全防护措施8.2.1施工现场应设置明显的安全警示标志。8.2.2作业人员必须佩戴必要的安全防护用品。8.2.3施工机械和设备应定期检查和维护，确保安全运行。8.3环境保护措施8.3.1施工过程中应采取有效措施减少对环境的影响。8.3.2建立环境保护制度，对废弃物进行分类处理和回收利用。9.施工变更及索赔9.1施工变更9.1.1如因设计变更、工程量增减或其他不可预见因素导致施工内容变更，双方应协商一致后进行变更。9.1.2变更内容应书面通知监理单位，并经监理单位确认。9.2索赔程序9.2.1任何一方认为对方违约，应书面提出索赔申请。9.2.2索赔方应在违约行为发生后14日内向对方提出索赔。9.3索赔处理9.3.1双方应友好协商解决索赔问题。9.3.2若协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.付款方式及进度10.1付款方式10.1.1付款方式为分阶段支付，具体进度如下：10.1.1.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价的10%。10.1.1.2进度款：根据实际完成工程量及质量验收情况，按月支付合同价的80%。10.1.1.3结算款：工程竣工验收合格后30日内支付合同价的10%。10.1.1.4验收合格后30日内支付合同价的剩余10%。10.2付款进度10.2.1预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。10.2.2进度款支付时间：每月的一个工作日。10.2.3结算款支付时间：竣工验收合格后30日内。10.2.4验收合格后支付时间：验收合格后30日内。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.2争议解决程序11.2.1提出仲裁申请的一方应向仲裁机构提交书面仲裁申请。11.2.2仲裁机构在收到仲裁申请后，应在5个工作日内组成仲裁庭。11.2.3仲裁庭应在收到仲裁申请之日起3个月内作出仲裁裁决。11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同约定的仲裁机构所在地。12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致，可以解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除合同。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程完成，且验收合格。12.2.2双方约定的其他终止条件。12.3合同解除及终止程序12.3.1双方应书面通知对方解除或终止合同。12.3.2合同解除或终止后，双方应进行合同解除或终止后的结算。13.违约责任13.1违约责任承担13.1.1违约方应承担因违约行为给对方造成的损失。13.1.2违约方应承担合同约定的违约金或赔偿金。13.2违约责任赔偿13.2.1违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失。13.2.2违约方应赔偿因违约行为给对方造成的间接经济损失。13.3违约责任处理13.3.1双方应友好协商解决违约责任问题。13.3.2若协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.1.1双方签署合同，并经监理单位确认。14.1.2合同签订后，预付款支付完毕。14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程完成，且验收合格。14.2.2双方约定的其他终止条件。14.3合同生效及终止日期14.3.1合同生效日期为合同签订之日。14.3.2合同终止日期为合同约定的工程竣工验收合格之日。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲、乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.1.2第三方介入是指甲、乙双方在合同执行过程中，为特定目的邀请或委托第三方提供服务或进行相关活动。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件16.1.1第三方介入应符合法律法规和合同约定的条件。16.1.2第三方介入应经甲、乙双方协商一致同意。16.2第三方介入的程序16.2.1甲、乙双方应签订书面协议，明确第三方介入的具体事项、责任、权利和义务。16.2.2第三方介入协议应报送监理单位备案。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方的职责17.1.1第三方应按照甲、乙双方的要求，提供专业、高效的服务或进行相关活动。17.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲、乙双方提供必要的资料和条件，以完成其职责。17.2.2第三方有权按照合同约定收取服务费用。18.第三方介入的责权利划分18.1责任划分18.1.1第三方因自身原因造成甲、乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。18.1.2甲、乙双方因第三方介入活动导致的损失，由第三方承担责任。18.2权利划分18.2.1第三方有权根据合同约定，获取甲、乙双方提供的信息和资料。18.2.2第三方有权按照合同约定，享受甲、乙双方提供的权利。19.第三方的责任限额19.1责任限额的确定19.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定和风险程度等因素确定。19.1.2责任限额应书面载明在第三方介入协议中。19.2责任限额的适用19.2.1第三方在履行职责过程中，如发生违约行为，其赔偿责任不超过合同约定的责任限额。19.2.2超过责任限额的部分，由甲、乙双方根据实际情况协商解决。20.第三方介入的变更与解除20.1变更20.1.1第三方介入协议的变更需经甲、乙双方协商一致，并书面通知第三方。20.1.2变更后的协议应重新报送监理单位备案。20.2解除20.2.1第三方介入协议的解除需经甲、乙双方协商一致，并书面通知第三方。20.2.2协议解除后，第三方应立即停止介入活动，并按照协议约定处理相关事宜。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式21.1.1第三方介入活动引发的争议，应由甲、乙双方协商解决。21.1.2协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构申请仲裁。21.2争议解决地点21.2.1争议解决地点为合同约定的仲裁机构所在地。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：工程量清单1.1详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。1.2工程量清单应由甲、乙双方共同确认，并经监理单位审核。2.