二零二五年度基础设施建设项目监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度基础设施建设项目监理合同本合同目录一览1.合同订立依据及适用法律1.1合同订立依据1.2适用法律及法规2.合同双方基本信息2.1监理单位基本信息2.2施工单位基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容4.3监理职责5.监理单位权利和义务5.1监理单位权利5.2监理单位义务6.施工单位权利和义务6.1施工单位权利6.2施工单位义务7.监理费用及支付方式7.1监理费用7.2支付方式7.3付款期限8.合同履行及变更8.1合同履行8.2合同变更9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定内容14.合同附件14.1附件一：监理大纲14.2附件二：监理实施细则14.3附件三：相关法律法规文件14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同订立依据及适用法律1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理条例》及相关法律法规订立。1.2适用法律及法规本合同适用中华人民共和国法律、法规，并遵循公平、公正、诚实信用的原则。2.合同双方基本信息2.1监理单位基本信息监理单位名称：X监理有限公司法定代表人：注册地址：省市区路号联系电话：0X2.2施工单位基本信息施工单位名称：X建设集团有限公司法定代表人：注册地址：省市区路号联系电话：0X3.项目概况3.1项目名称二零二五年度基础设施建设项目3.2项目地点省市区3.3项目规模项目总投资亿元，占地面积平方公里。3.4项目工期合同工期为个月。4.监理范围及内容4.1监理范围（1）施工图纸及技术标准的审查；（2）施工组织设计、施工方案及施工进度计划的审核；（3）施工现场的巡查与监督；（4）施工质量、安全、环保的检查与验收；（5）工程变更及索赔的审核；（6）工程结算的审核；（7）其他监理工作。4.2监理内容（1）对施工单位的施工质量、安全、环保等方面进行监督检查；（2）对施工单位的施工进度、投资进行监控；（3）对施工单位的施工组织设计、施工方案及施工进度计划进行审核；（4）对施工单位的工程变更及索赔进行审核；（5）对施工单位的工程结算进行审核；（6）对施工单位的施工质量、安全、环保等方面进行监督检查；（7）对施工单位的施工进度、投资进行监控。5.监理单位权利和义务5.1监理单位权利（1）对施工单位的施工质量、安全、环保等方面进行监督检查；（2）对施工单位的施工进度、投资进行监控；（3）对施工单位的施工组织设计、施工方案及施工进度计划进行审核；（4）对施工单位的工程变更及索赔进行审核；（5）对施工单位的工程结算进行审核；（6）对施工单位的施工质量、安全、环保等方面进行监督检查；（7）对施工单位的施工进度、投资进行监控。5.2监理单位义务（1）严格按照国家法律法规、行业标准及合同约定，履行监理职责；（2）对施工单位的施工质量、安全、环保等方面进行监督检查；（3）对施工单位的施工进度、投资进行监控；（4）对施工单位的施工组织设计、施工方案及施工进度计划进行审核；（5）对施工单位的工程变更及索赔进行审核；（6）对施工单位的工程结算进行审核；（7）对施工单位的施工质量、安全、环保等方面进行监督检查；（8）对施工单位的施工进度、投资进行监控。6.施工单位权利和义务6.1施工单位权利（1）在监理单位同意的情况下，对施工组织设计、施工方案及施工进度计划进行修改；（2）在监理单位同意的情况下，对工程变更及索赔进行申请；（3）在监理单位同意的情况下，对工程结算进行申请。6.2施工单位义务（1）严格按照国家法律法规、行业标准及合同约定，履行施工义务；（2）积极配合监理单位的工作，提供必要的施工资料；（3）对施工质量、安全、环保等方面进行自检，确保施工质量符合要求；（4）在监理单位提出问题时，及时进行整改；（5）在监理单位要求下，参加相关会议及活动；（6）按照合同约定，按时足额支付监理费用。8.合同履行及变更8.1合同履行（1）监理单位应在合同签订后个工作日内，向施工单位提交监理大纲及监理实施细则。（2）施工单位应按照监理单位的要求，及时提供施工图纸、技术标准、施工组织设计等相关资料。（3）监理单位应按照合同约定的时间节点，对施工单位的施工质量、安全、环保等方面进行监督检查。8.2合同变更（1）如遇国家政策、法律法规或行业标准发生变化，影响合同履行的，双方应协商一致后对合同进行变更。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，并协商解决或解除合同。（3）任何一方提出变更合同内容，应提前天书面通知对方，经双方协商一致后签订补充协议。9.违约责任9.1违约情形（1）监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、安全、环保等方面出现问题的；（2）施工单位未按合同约定履行施工义务，导致工程质量、安全、环保等方面出现问题的；（3）任何一方未按合同约定支付费用的；（4）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的。9.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的全部损失；（3）违约方应承担因违约行为产生的诉讼费用。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议；（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序（1）双方应自收到争议通知之日起日内协商解决；（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.合同解除11.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行的；（2）一方严重违约，经对方书面通知后日内未采取补救措施的；（3）双方协商一致解除合同的。11.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前天书面通知对方；（2）双方应在接到解除合同通知之日起日内办理合同解除手续。12.合同生效及终止12.1合同生效条件（1）双方签字盖章；（2）合同签订后个工作日内，监理单位向施工单位提交监理大纲及监理实施细则。12.2合同终止条件（1）合同约定的监理期限届满；（2）合同解除；（3）其他导致合同终止的情形。13.其他约定13.1其他约定事项（1）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；（2）本合同附件与本合同具有同等法律效力；（3）本合同一式两份，双方各执一份。13.2其他约定内容（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）本合同签订后，任何一方不得擅自变更、转让或解除合同；（3）本合同如有未尽事宜，可由双方协商解决。14.合同附件14.1附件一：监理大纲14.2附件二：监理实施细则14.3附件三：相关法律法规文件14.4附件四：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲、乙双方以外的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理咨询公司、检测机构、评估机构、仲裁机构等，其介入目的在于提供专业服务、技术支持或争议解决。15.2第三方介入范围（1）工程质量检测与评估；（2）项目进度监控与调整；（3）合同履行过程中的争议解决；（4）项目安全与环保监督；（5）其他甲、乙双方约定的服务。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方的选择甲、乙双方应共同协商确定第三方，并书面授权其介入合同执行。15.3.2第三方授权甲、乙双方应在合同中明确第三方的权利、义务和责任，并授权其代表双方执行相关任务。15.4第三方责任限额15.4.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中，因自身原因导致合同目的不能实现或造成损失时，其应承担的最高赔偿金额。15.4.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方服务的性质、合同约定和风险评估等因素确定。15.4.3责任限额的明确甲、乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，并在第三方授权书中予以确认。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并在合同中明确其服务内容和责任；（2）甲方应监督第三方的工作，确保其按照合同约定履行职责；（3）甲方应承担第三方因履行合同而产生的合理费用。16.2乙方额外条款（1）乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和条件；（2）乙方应接受第三方的监督和检查，并及时反馈相关信息；（3）乙方应承担第三方因履行合同而产生的合理费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方在履行合同过程中，应独立于甲方，不得受到甲方的不当影响。17.2第三方与乙方的划分第三方在履行合同过程中，应独立于乙方，不得受到乙方的不当影响。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方在履行合同过程中，应作为甲乙双方的共同服务提供者，不得偏袒任何一方。17.4第三方与其他第三方的划分若存在多个第三方介入同一合同，各方应保持独立，避免相互干扰，并共同确保合同的顺利履行。18.第三方介入的合同变更18.1合同变更程序甲、乙双方应共同协商，就第三方介入的相关事宜进行合同变更。18.2合同变更内容合同变更内容应包括第三方介入的具体事项、责任限额、费用承担等。18.3合同变更生效合同变更经甲、乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲详细要求：包括监理范围、监理内容、监理职责、监理程序、监理组织机构等。说明：监理大纲是监理单位开展监理工作的基础文件，用于指导监理工作的开展。2.监理实施细则详细要求：包括具体监理项目的监理方法、监理流程、监理要点、监理记录等。说明：监理实施细则是对监理大纲的具体化，用于指导监理人员在实际监理工作中的具体操作。3.项目施工图纸及技术标准详细要求：包括项目施工图纸、技术规范、设计文件等。说明：施工图纸及技术标准是施工单位的施工依据，监理单位需对其进行审查。4.施工组织设计及施工方案详细要求：包括施工组织设计、施工方案、施工进度计划等。说明：施工组织设计及施工方案是施工单位施工的指导性文件，监理单位需对其进行审核。5.工程变更及索赔申请详细要求：包括工程变更原因、变更内容、索赔金额等。说明：工程变更及索赔申请是施工单位在施工过程中遇到问题时，向监理单位提出的申请。6.工程结算文件详细要求：包括工程结算书、工程量清单、合同价格等。说明：工程结算文件是施工单位完成施工后，向监理单位提交的结算文件。7.相关法律法规文件详细要求：包括国家法律法规、行业标准、地方性法规等。说明：相关法律法规文件是监理单位进行监理工作的法律依据。8.监理日志及报告9.第三方介入授权书详细要求：包括第三方介入原因、第三方资质、第三方责任限额等。说明：第三方介入授权书是甲、乙双方授权第三方介入合同执行的法律文件。10.其他相关文件详细要求：包括合同变更协议、补充协议、会议纪要等。说明：其他相关文件是合同履行过程中产生的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）监理单位未按合同约定履行监理职责；（2）施工单位未按合同约定履行施工义务；（3）甲、乙双方未按合同约定支付费用；（4）第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准（1）违约行为发生的事实；（2）违约行为对合同履行的影响；（3）违约行为造成损失的程度。3.违约责任认定示例（1）监理单位未按合同约定审查施工图纸，导致施工质量出现问题，责任由监理单位承担；（2）施工单位未按合同约定进行施工，导致工程进度延误，责任由施工单位承担；（3）甲、乙双方未按合同约定支付费用，责任由违约方承担；（4）第三方未按合同约定履行职责，责任由第三方承担。全文完。二零二五年度基础设施建设项目监理合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同背景第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资第三章监理范围3.1监理工作内容3.2监理工作阶段3.3监理工作方式3.4监理工作标准第四章监理职责4.1质量控制4.2进度控制4.3投资控制4.4安全生产4.5环境保护4.6合同管理4.7技术服务第五章监理团队5.1监理机构5.2监理人员配备5.3监理人员资质5.4监理人员职责第六章监理费用6.1监理费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间6.4费用调整第七章监理报告7.1监理报告内容7.2监理报告格式7.3监理报告提交时间7.4监理报告审核第八章监理协调8.1与业主的协调8.2与施工单位的协调8.3与设计单位的协调8.4与其他相关单位的协调第九章合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二章合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理第十三章合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理第十四章其他约定14.1保密条款14.2适用法律14.3合同份数14.4合同生效日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度基础设施建设项目监理合同”。1.2合同双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.3合同签订日期本合同于[签订日期]签订。1.4合同有效期本合同自签订之日起至[合同到期日]止。1.5合同背景甲方根据国家相关法律法规及本项目建设需要，决定委托乙方对[项目名称]进行监理工作。第二章项目概况2.1项目名称[项目名称]2.2项目地点[项目地点]2.3项目规模[项目规模]2.4项目内容[项目内容]2.5项目投资[项目投资总额]第三章监理范围3.1监理工作内容3.1.1质量控制3.1.2进度控制3.1.3投资控制3.1.4安全生产3.1.5环境保护3.1.6合同管理3.1.7技术服务3.2监理工作阶段3.2.1设计阶段3.2.2施工阶段3.2.3竣工阶段3.3监理工作方式3.3.1现场监理3.3.2文件审查3.3.3旁站监督3.4监理工作标准3.4.1国家及行业相关标准3.4.2甲方要求的标准3.4.3乙方自行制定的标准第四章监理职责4.1质量控制4.1.1对施工过程进行全过程质量控制4.1.2对原材料、构配件、设备进行检查验收4.1.3对施工过程中的质量问题进行整改监督4.2进度控制4.2.1制定合理的施工进度计划4.2.2监督施工进度执行情况4.2.3及时协调解决影响进度的因素4.3投资控制4.3.1对项目投资进行监控4.3.2对变更设计、增加工程量等进行审核4.3.3确保投资控制在预算范围内4.4安全生产4.4.1监督施工安全措施的落实4.4.2对安全事故进行调查处理4.4.3提出安全整改措施4.5环境保护4.5.1监督环境保护措施的实施4.5.2对环境污染事故进行处理4.5.3提出环境保护整改措施4.6合同管理4.6.1审查合同条款的合法性、合规性4.6.2监督合同履行情况4.6.3处理合同争议4.7技术服务4.7.1提供技术咨询服务4.7.2参与技术方案评审4.7.3提出技术改进建议第五章监理团队5.1监理机构[监理机构全称]5.2监理人员配备5.2.1监理工程师5.2.2技术员5.2.3助理5.3监理人员资质[监理人员资质要求]5.4监理人员职责[监理人员具体职责描述]第六章监理费用6.1监理费用总额[监理费用总额]6.2费用支付方式6.2.1预付款6.2.2进度款6.2.3竣工结算款6.3费用支付时间[费用支付时间安排]6.4费用调整[费用调整条件及程序]第七章监理报告7.1监理报告内容7.1.1施工进度报告7.1.2质量控制报告7.1.3投资控制报告7.1.4安全生产报告7.1.5环境保护报告7.1.6合同管理报告7.1.7技术服务报告7.2监理报告格式[监理报告格式要求]7.3监理报告提交时间[监理报告提交时间要求]7.4监理报告审核[监理报告审核程序及要求]第八章监理协调8.1与业主的协调8.1.1定期与业主召开协调会议8.1.2及时向业主报告项目进展情况8.1.3解决业主提出的问题和需求8.2与施工单位的协调8.2.2协调解决施工过程中的问题8.2.3确保施工单位的施工质量、进度和安全8.3与设计单位的协调8.3.1与设计单位保持紧密联系8.3.2协调设计变更事宜8.3.3确保设计质量满足施工要求8.4与其他相关单位的协调8.4.1与政府部门、供应商等保持良好关系8.4.2协调解决与相关单位之间的矛盾和问题8.4.3确保项目顺利进行第九章合同变更9.1变更条件9.1.1因设计变更、不可抗力等原因需要变更合同内容9.1.2变更内容不影响合同目的的实现9.2变更程序9.2.1双方协商一致后，签订变更协议9.2.2变更协议作为合同附件9.3变更费用9.3.1变更费用由双方协商确定9.3.2变更费用调整按合同约定执行第十章违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定履行监理职责10.1.2甲方未按合同约定支付监理费用10.1.3因一方违约导致合同无法履行10.2违约责任10.2.1违约方应承担违约责任10.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.3违约处理10.3.1违约发生后，双方应及时协商解决10.3.2如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议双方协商解决11.1.2争议提交仲裁机构仲裁11.1.3争议提交人民法院诉讼11.2争议解决机构[仲裁机构名称或法院名称]11.3争议解决程序[争议解决程序具体规定]第十二章合同解除12.1解除条件12.1.1合同约定的解除条件成就12.1.2一方违约导致合同无法履行12.2解除程序12.2.1双方协商一致解除合同12.2.2一方提出解除合同，对方同意12.3解除后的处理12.3.1解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜第十三章合同终止13.1终止条件13.1.1合同约定的终止条件成就13.1.2一方违约导致合同无法履行13.2终止程序13.2.1双方协商一致终止合同13.2.2一方提出终止合同，对方同意13.3终止后的处理13.3.1终止合同后，双方应按照合同约定处理剩余事宜第十四章其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容14.2适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：年月日年月日多方为主导时的，附件条款及说明附件一：当甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导决策权条款说明：在本合同执行过程中，甲方享有最终决策权，包括但不限于项目设计变更、施工方案调整、工期延长等重大决策。2.甲方指定监理团队条款说明：甲方有权指定监理团队，包括监理机构、监理人员和监理人员的资质要求，乙方应予以配合。3.甲方监督权条款说明：甲方有权对乙方的监理工作进行监督，包括定期检查、不定期抽查等方式，乙方应予以配合。4.甲方提供资料条款说明：甲方应向乙方提供项目相关资料，包括设计文件、施工图纸、工程预算等，乙方在监理过程中有权要求甲方提供。5.甲方支付进度款条款说明：甲方应根据合同约定和工程进度，按时支付监理费用，乙方有权要求甲方支付。6.甲方责任承担条款说明：甲方应承担因自身原因导致的监理工作受阻或延误的责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。附件二：当乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方独立监理权条款说明：乙方在合同执行过程中，有权独立开展监理工作，不受甲方干预，确保监理工作的客观性和公正性。2.乙方提出监理意见权条款说明：乙方有权对施工过程中发现的问题提出监理意见，甲方应予以充分考虑并采取相应措施。3.乙方报告提交权条款说明：乙方有权定期向甲方提交监理报告，包括工程质量、进度、投资、安全等方面，甲方应予以查阅。4.乙方费用调整权条款说明：如因客观原因导致监理费用增加，乙方有权向甲方提出费用调整申请，甲方应予以审查。5.乙方责任免除条款说明：乙方对因不可抗力等原因导致的监理工作受阻或延误不承担责任，甲方应予以理解。附件三：当有第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介介入条款说明：如本合同执行过程中需要第三方中介机构提供专业服务，双方应协商确定中介机构的资质、费用和责任。2.第三方中介费用承担条款说明：第三方中介费用由甲方承担，乙方应根据中介机构提供的报告和意见，调整监理工作。3.第三方中介报告审核条款说明：乙方对第三方中介机构提供的报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。4.第三方中介责任条款说明：第三方中介机构应承担因自身原因导致的报告错误或遗漏的责任，甲方应予以追究。5.第三方中介保密条款说明：第三方中介机构对本合同内容负有保密义务，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.当甲方为主导时的附加条款及说明2.当乙方为主导时的附加条款及说明3.当有第三方中介时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定履行监理职责。甲方未按合同约定支付监理费用。一方违约导致合同无法履行。2.违约行为的认定：甲方主导决策权未得到执行。乙方独立监理权受到甲方不当干预。第三方中介服务未达到合同要求。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.仲裁：指双方在争议发生后，达成协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。3.法院诉讼：指双方在争议发生后，通过向人民法院提起诉讼来解决争议。4.保密义务：指双方对本合同内容负有保密责任，不得向任何第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方主导决策权与乙方独立监理权冲突。解决办法：通过协商确定明确的决策流程和权限，确保双方权益。2.问题：第三方中介服务质量不符合要求。解决办法：对第三方中介机构进行严格筛选，确保其资质和信誉。3.问题：监理费用调整不及时。解决办法：建立明确的费用调整机制，确保费用调整的及时性和合理性。五、所有应用场景：1.基础设施建设项目2.公共工程项目3.工业工程项目4.住宅小区建设项目5.任何需要第三方监理的工程项目全文完。二零二五年度基础设施建设项目监理合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________2.乙方（监理方）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________3.其他相关方（如有）：名称：_________________________地址：_________________________联系人：_______________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及《监理通则》等规范性文件，为明确甲乙双方在2025年度基础设施建设项目中的权利、义务和责任，确保工程质量和安全，经双方友好协商，达成如下协议。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《监理通则》4.《建设工程质量管理条例》5.《建设工程安全生产管理条例》6.《建设工程监理规范》7.《建设工程合同示范文本》8.甲乙双方签订的其他相关协议三、定义与解释3.1专业术语1.监理：指监理方对建设工程实施全过程进行监督、检查、评估、协调和控制的活动。2.工程质量：指建设工程满足设计文件、施工规范、质量标准等要求，确保工程安全、可靠、适用、美观的程度。3.工程安全：指建设工程在施工、使用过程中，防止发生人身伤亡、财产损失和其他安全事故。4.工程进度：指建设工程按照合同约定的时间节点，完成各项工作任务的进度。3.2关键词解释1.基础设施建设项目：指为本合同甲方提供基础设施建设的监理服务。2.监理服务：指乙方根据合同约定，对甲方的基础设施建设项目实施全过程监理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。3.监理费用：指乙方提供监理服务所应得的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，提供合格的监理服务。2.甲方应按照合同约定，按时、足额支付监理费用。3.甲方应配合乙方开展监理工作，提供必要的资料和条件。4.甲方应承担因自身原因造成的工程损失，并赔偿乙方因此遭受的损失。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，提供合格的监理服务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.乙方应按时完成监理工作，向甲方提交监理报告。3.乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。4.乙方应承担因自身原因造成的工程损失，并赔偿甲方因此遭受的损失。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度基础设施建设项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为甲方的基础设施建设项目现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，采用现场监理、远程监理等方式，对甲方的基础设施建设项目实施全过程监理。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的监理服务期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方，并办理合同解除手续；2.因不可抗力导致合同无法履行，应提供相关证明材料，经双方确认后解除合同。6.4终止后果1.合同解除后，双方应按照合同约定，办理相关手续，结清监理费用；2.双方应各自承担因合同解除而产生的责任。七、费用与支付7.1费用构成1.监理服务费：根据监理服务内容、工程规模和复杂程度，按照国家规定的收费标准及双方协商确定的比例计算。2.差旅费：乙方在履行监理职责过程中产生的合理差旅费用，包括交通、住宿、餐饮等。3.通讯费：乙方在履行监理职责过程中产生的合理通讯费用。4.误工费：因甲方原因导致乙方无法按时履行监理职责，乙方产生的误工费用。5.其他费用：合同约定的其他费用。7.2支付方式监理费用支付方式如下：1.乙方应在合同签订后，向甲方提交监理服务费用预算表。2.甲方应在收到乙方提交的费用预算表后，按照约定的比例预付监理服务费。3.乙方在完成监理服务后，向甲方提交监理服务费用结算报告，包括实际发生的费用和依据。4.甲方应在收到乙方提交的结算报告后，按照约定的支付方式支付监理服务费。7.3支付时间1.预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付监理服务费的30%作为预付款。2.进度款：监理服务进行到合同约定比例时，甲方支付监理服务费的30%作为进度款。3.结算款：监理服务完成后，甲方支付监理服务费的30%作为结算款。4.保证金：合同签订后，甲方支付监理服务费的10%作为保证金，在合同终止后无违约责任时无息退还。7.4支付条款1.甲方支付监理费用时，应按照约定的支付时间、支付方式将款项汇入乙方指定的账户。2.乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具正规发票。3.如因甲方原因导致乙方无法按时收到费用，乙方有权暂停监理服务，直至甲方支付费用。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付监理费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，自逾期之日起计算。2.甲方未按时提供资料或条件的，应承担由此造成的损失和延误的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定提供监理服务的，应向甲方支付违约金，违约金为监理服务费总额的千分之五，自逾期之日起计算。2.乙方泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照违约情况，赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于合同约定的监理服务费、实际发生的损失等。九、保密条款9.1保密内容乙方在履行监理职责过程中，应保守甲方的商业秘密，包括但不限于技术资料、设计方案、工程信息等。9.2保密期限本保密条款自合同签订之日起至合同终止后两年止。9.3保密履行方式乙方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等；2.战争：战争、军事冲突等；3.政府行为：政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决，或解除合同。10.4不可抗力实例1.地震导致工程无法正常施工；2.政府政策变更导致工程停工；3.战争导致工程中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利、义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同未履行完毕；2.乙方存在违约行为；3.乙方被吊销监理资质。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同签订后，除非双方另有约定，甲方保留对工程项目的最终决策权。2.乙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得将监理服务转包或分包给第三方。13.2特殊权力保留1.甲方保留在监理过程中对工程质量、安全、进度等方面的监督权。2.乙方在监理过程中，发现甲方违反法律法规或合同约定时，有权向甲方提出整改要求。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行。2.修改或补充的内容经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容与本合同原有条款不一致的，以修改或补充的内容为准。2.修改或补充的内容不影响本合同的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，共同确保监理工作的顺利进行。2.甲方应提供乙方履行监理职责所需的必要条件。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开会议，沟通监理工作进展情况。2.双方应及时解决监理过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，取代了以前所有书面或口头协议。16.3增减条款本合同的增减条款，经双方协商一致，以书面形式签署后生效。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：________________签订地点：________________甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：________________签订地点：________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.监理服务费用预算表2.监理服务费用结算报告3.保密协议4.协议书及相关附件5.合同履行过程中的相关文件和记录6.不可抗力事件证明材料7.争议解决的相关文件和记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付监理费用：甲方未按时支付监理费用的，视为