2025房屋防水施工的合同范本

合同编号：鉴于业主的房屋需要进行防水施工，为确保工程质量，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方经协商一致，订立本合同。第一条工程内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程预算：第二条工程质量2.1乙方应按照业主的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。2.2乙方应使用符合国家标准的材料和设备。2.3工程验收合格后，乙方应承担一定的保修期限，具体保修期限和保修范围双方协商确定。第三条工程进度3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工。3.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向业主提出申请，双方协商确定。第四条合同价格及支付方式4.1双方确认，本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。4.2业主应按照双方约定的付款进度向乙方支付合同价款。4.3乙方开具正规发票，业主按照约定时间支付。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的%。5.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的%。第六条争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：签订日期：注意事项及解决办法：1.工程质量标准：确保工程质量符合国家相关标准和业主要求。解决办法为双方可以共同委托第三方检测机构进行工程质量验收。2.工期延误：如乙方因特殊情况需延长工期，应提前向业主提出申请，双方协商确定。解决办法为双方可以协商合理延长工期，并约定相应的违约责任。3.合同价款支付：业主应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。解决办法为双方可以设立专门的付款监督机制，确保价款支付的及时与准确。4.违约责任：违约金计算方式为合同总价款的百分比。解决办法为违约方应按照约定支付违约金，以弥补对方所遭受的损失。5.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法为双方可以共同选择合适的调解机构进行调解，如调解不成再提交法院审理。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的房屋所有权人或者其授权的代表。2.乙方：指承担房屋防水施工义务的施工单位。3.工程质量：指工程满足使用目的的各项性能指标，包括结构安全、使用功能、外观等。4.工期：指合同约定的施工开始到施工结束的时间段。5.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的金钱赔偿。7.争议解决：指当双方在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.个人或企业业主与专业房屋防水施工公司之间的合同签订。2.用于新建、改建、扩建或修缮住宅、商业或其他建筑物的防水施工项目。3.适用于各种类型的建筑防水工程，如屋面防水、地下室防水、卫生间防水等。补充条款：1.工程设计及施工方案：双方应就工程设计及施工方案达成一致，并作为本合同的附件。2.材料品牌及规格：明确乙方应使用的防水材料品牌、规格及质量标准。3.工程验收标准：约定工程验收的具体标准和方法。4.保修条款：详细说明乙方在工程验收合格后应承担的保修责任和期限。5.安全文明施工：乙方应遵守施工现场的安全文明施工规定，确保施工安全。6.环境保护：乙方应按照相关法律法规进行施工，确保施工过程不对环境造成污染。7.不可抗力：明确不可抗力事件的范围和双方的责任。8.合同的变更和解除：约定合同变更和解除的条件及相应的法律后果。9.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时可以向有管辖权的人民法院起诉。附件列表：1.工程设计及施工方案2.施工图纸及相关技术文件3.防水材