2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本4篇_第1页
2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本4篇_第2页
2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本4篇_第3页
2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本4篇_第4页
2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本4篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同目的6.合同有效期二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求三、合同双方的权利与义务1.承包方的权利与义务2.发包方的权利与义务四、工程进度与工期1.工程进度计划2.工期要求3.工期延误责任五、工程款支付1.支付方式2.付款进度3.付款条件4.付款期限六、材料设备供应1.材料设备供应方式2.材料设备质量要求3.材料设备验收七、工程质量与验收1.工程质量标准2.工程验收程序3.工程验收标准八、安全文明施工1.安全生产责任2.安全文明施工措施3.事故处理九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更与解除程序十、违约责任1.违约情形2.违约责任承担十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序十三、其他约定1.合同附件2.合同附件说明3.保密条款十四、合同生效与解除1.合同生效条件2.合同解除条件3.合同解除程序合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年__月__日4.合同双方信息:发包方名称:发包方地址:发包方联系人:承包方名称:承包方地址:承包方联系人:5.合同目的:明确双方在幕墙工程玻璃节能改造劳务分包过程中的权利、义务和责任。6.合同有效期:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。二、工程概况1.工程名称:______幕墙工程玻璃节能改造2.工程地点:______3.工程规模:______平方米4.工程内容:玻璃更换节能改造配套设施安装5.工程质量要求:符合国家及行业相关质量标准。三、合同双方的权利与义务1.承包方的权利与义务:按照合同约定进行工程实施保证工程质量按时完成工程进度配合发包方进行工程验收2.发包方的权利与义务:按时支付工程款提供必要的施工条件监督工程进度和质量配合承包方进行工程验收四、工程进度与工期1.工程进度计划:玻璃更换:______天节能改造:______天配套设施安装:______天2.工期要求:自合同签订之日起,______个月内完成工程。3.工期延误责任:因承包方原因导致工期延误,承包方应承担相应责任,并支付违约金。五、工程款支付1.支付方式:按工程进度分期支付2.付款进度:玻璃更换完成:支付合同总价的____%节能改造完成:支付合同总价的____%配套设施安装完成:支付合同总价的____%3.付款条件:工程验收合格,且无争议4.付款期限:自付款条件满足之日起____个工作日内支付六、材料设备供应1.材料设备供应方式:由承包方负责2.材料设备质量要求:符合国家及行业相关质量标准3.材料设备验收:承包方负责验收材料设备验收合格后方可使用七、工程质量与验收1.工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准2.工程验收程序:承包方自检发包方验收验收合格后进行竣工验收3.工程验收标准:符合设计文件要求符合国家及行业相关质量标准八、安全文明施工1.安全生产责任:承包方负责施工过程中的安全工作发包方提供必要的安全防护设施和措施2.安全文明施工措施:制定安全文明施工方案定期进行安全教育培训加强施工现场管理3.事故处理:事故发生后,立即启动应急预案及时报告相关部门,并配合调查处理九、合同变更与解除1.合同变更条件:因不可抗力导致合同无法履行双方协商一致,且不违反法律法规2.合同解除条件:一方严重违约合同目的无法实现3.合同变更与解除程序:双方书面通知对方明确变更或解除的内容按规定办理相关手续十、违约责任1.违约情形:拖延工期工程质量不合格违反合同约定2.违约责任承担:支付违约金恢复原状或赔偿损失十一、争议解决1.争议解决方式:优先通过协商解决协商不成的,提交仲裁或诉讼2.争议解决机构:仲裁委员会或人民法院十二、合同终止1.合同终止条件:工程竣工验收合格双方协商一致法律法规规定的其他情形2.合同终止程序:书面通知对方结清双方债权债务撤销相关许可或备案十三、其他约定1.合同附件:工程图纸施工方案付款计划2.合同附件说明:合同附件作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力3.保密条款:双方对本合同内容负有保密义务十四、合同生效与解除1.合同生效条件:双方签字盖章合同内容符合法律法规2.合同解除条件:合同约定的解除条件成立法院或仲裁机构判决解除____________________(签字/盖章)发包方代表:(姓名)____________________(签字/盖章)承包方代表:(姓名)____________________(签字/盖章)见证人:(姓名)多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导条款说明:在甲方为主导的情况下,甲方对工程的整体规划和进度控制具有决定权。内容:a.甲方有权对工程的设计方案进行审核和调整。b.甲方负责协调解决施工过程中与周边环境的关系。c.甲方有权对施工进度进行监督,并对延误的工期进行责任追究。2.设计变更管理说明:甲方作为主导方,对设计变更有最终决定权,但需确保变更不影响工程质量和安全。内容:a.设计变更需经甲方确认,并由承包方执行。b.设计变更可能导致工程费用增加或工期延误,甲方应提前与承包方协商,并书面通知。3.工程进度款支付节点说明:甲方主导下,工程进度款的支付节点应与工程实际进度相匹配。内容:a.工程进度款支付节点由甲方根据工程进度确定。b.承包方需提供相应的工程进度报告和验收记录。4.甲方监督权说明:甲方有权对工程进行监督,确保工程按照合同约定进行。内容:a.甲方可派驻现场代表对施工过程进行监督。b.承包方应配合甲方代表的监督工作。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导条款说明:在乙方为主导的情况下,乙方对工程的具体实施和质量控制具有主导权。内容:a.乙方负责制定详细的施工方案和进度计划。b.乙方有权对施工过程中出现的问题进行决策和处理。2.施工方案审批说明:乙方制定的施工方案需经甲方审批。内容:a.乙方应在施工前提交施工方案,由甲方进行审批。b.甲方应在收到施工方案后____个工作日内给予审批。3.乙方质量控制说明:乙方需对工程质量进行严格控制,确保达到合同约定的标准。内容:a.乙方应建立完善的质量管理体系。b.乙方需对施工过程中的质量问题进行及时整改。4.乙方进度管理说明:乙方需对工程进度进行有效管理,确保按期完成工程。内容:a.乙方应制定详细的进度计划,并定期向甲方报告进度情况。b.甲方有权对进度计划进行调整,乙方应予以配合。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.中介机构条款说明:第三方中介机构在合同中起到协调和监督作用,确保合同双方权益。内容:a.中介机构应具备相关资质和经验。b.中介机构负责监督合同履行情况,并及时向双方报告。2.中介费用说明:中介机构的服务费用由合同双方协商确定。内容:a.中介费用包括服务费、咨询费等。b.中介费用在合同签订时一次性支付。3.中介报告说明:中介机构应定期向合同双方提交报告,反映合同履行情况。内容:a.中介报告应包括工程进度、质量、费用等方面的情况。b.中介报告需经合同双方签字确认。4.中介责任说明:中介机构对合同履行过程中的违法行为负有监督责任。内容:a.中介机构发现合同一方有违法行为,应及时制止并报告。b.中介机构对合同履行过程中的争议负有调解责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸2.施工方案3.付款计划4.设计变更文件5.工程进度报告6.验收记录7.中介机构资质证明8.合同双方签字盖章的文件9.事故处理报告10.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.承包方未按合同约定的时间完成工程。b.承包方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。c.发包方未按合同约定的时间支付工程款。d.发包方擅自变更设计,导致工程延误或费用增加。2.违约行为认定:a.由合同双方共同认定或由中介机构进行认定。b.违约行为需有书面证据支持。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指因一方违约而向另一方支付的一定数额的金钱。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁委员会进行裁决。4.诉讼:指当事人通过人民法院解决争议。5.中介机构:指在合同履行过程中提供专业服务,如协调、监督、咨询等的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到设计变更,导致工程延误。解决办法:及时沟通,协商确定变更方案和工期调整。2.问题:材料设备供应不及时,影响工程进度。解决办法:提前储备材料设备,或与供应商协商加急配送。3.问题:工程验收不合格,需进行返工。解决办法:分析原因,制定整改措施,确保返工质量。五、所有应用场景:1.建筑工程玻璃节能改造项目。2.建筑工程幕墙工程分包。3.工程劳务分包合作。4.需要第三方中介机构进行监督和协调的工程项目。全文完。2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同签订时间1.2合同生效条件1.3合同签订地点2.合同双方基本信息2.1分包方基本信息2.2总包方基本信息2.3甲方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目进度4.改造内容与技术要求4.1改造范围4.2改造方式4.3改造标准4.4技术要求5.施工组织设计5.1施工方案5.2施工进度计划5.3施工人员配备5.4施工安全措施6.材料与设备6.1材料供应方式6.2材料质量要求6.3设备供应及验收7.施工合同价格及支付方式7.1合同价格组成7.2价格调整机制7.3支付方式及时间8.验收与交付8.1验收标准8.2验收程序8.3交付时间及条件9.保修与售后服务9.1保修期限9.2保修内容9.3售后服务10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.合同附件及补充协议14.1附件内容14.2补充协议签署第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同签订时间:本合同于2025年3月15日签订。1.2合同生效条件:双方代表签字盖章,且甲方支付首期工程款后,合同生效。1.3合同签订地点:甲方公司所在地。2.合同双方基本信息2.1分包方基本信息:分包方名称:幕墙工程法定代表人:注册地址:省市区路号2.2总包方基本信息:总包方名称:建筑集团法定代表人:注册地址:省市区路号2.3甲方基本信息:甲方名称:房地产开发法定代表人:注册地址:省市区路号3.项目概况3.1项目名称:大厦幕墙工程玻璃节能改造项目3.2项目地点:省市区路号3.3项目规模:建筑面积10万平方米,幕墙面积8万平方米3.4项目进度:预计2025年6月30日前完成改造4.改造内容与技术要求4.1改造范围:包括大厦所有玻璃幕墙的节能改造4.2改造方式:采用双层中空玻璃,外层为LowE镀膜玻璃4.3改造标准:符合国家节能标准GB5018920154.4技术要求:玻璃厚度、密封性能、耐久性等指标需达到相关标准5.施工组织设计5.1施工方案:采用分段施工,确保施工不影响大厦正常运营5.2施工进度计划:详见附件一《施工进度计划表》5.3施工人员配备:详见附件二《施工人员配备表》5.4施工安全措施:详见附件三《施工安全措施》6.材料与设备6.1材料供应方式:由分包方负责材料采购,并提供相关合格证明6.2材料质量要求:符合国家相关质量标准,并经甲方验收合格6.3设备供应及验收:由分包方提供施工所需设备,并经甲方验收合格7.施工合同价格及支付方式7.1合同价格组成:包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等7.2价格调整机制:根据市场价格变动,合同价格可进行适当调整7.3支付方式及时间:详见附件四《支付进度表》8.验收与交付8.1验收标准:按照国家相关标准和合同约定进行验收,包括外观质量、节能性能、安全性能等8.2验收程序:验收前由分包方提交验收申请,甲方组织验收,验收合格后双方签字确认8.3交付时间及条件:验收合格后7个工作日内,分包方完成工程交付,甲方应按照合同约定接收工程9.保修与售后服务9.1保修期限:自工程交付之日起,提供2年的免费保修服务9.2保修内容:包括但不限于玻璃破碎、密封条老化、节能性能下降等问题9.3售后服务:提供24小时服务,及时响应并解决问题10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于延期交付、质量不符合约定、擅自变更施工方案等10.2违约责任承担:违约方应承担违约金,并赔偿因此给对方造成的损失11.争议解决11.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成则提交合同约定的仲裁机构仲裁11.2争议解决机构:市仲裁委员会12.合同解除12.1解除条件:包括合同约定的解除条件、不可抗力、一方违约等12.2解除程序:一方提出解除合同,另一方应在收到通知后15日内确认,合同自确认之日起解除13.合同终止13.1终止条件:合同履行完毕、合同解除、双方协商一致等13.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续14.合同附件及补充协议14.1附件内容:包括但不限于施工图纸、材料清单、验收标准、支付进度表、人员配备表、安全措施等14.2补充协议签署:本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力,双方对本合同附件及补充协议的修改或补充,应采用书面形式,经双方签字盖章后生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,指除甲乙双方以外的,提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的机构或个人。2.第三方介入的依据2.1第三方介入应基于本合同的约定或甲乙双方协商一致的原则。2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。3.第三方责任限额3.1第三方在提供专业服务过程中,因自身原因导致的服务失误或损害,其责任限额由合作协议约定,但不得超过本合同总价的10%。3.2第三方责任限额的约定应明确具体,包括但不限于服务失误、检测错误、验收不合格等情形。4.第三方职责4.1第三方应按照合作协议和本合同的约定,履行相应的职责,包括但不限于:4.1.1提供专业、客观、公正的服务;4.1.2按时完成服务任务;4.1.3对服务过程中发现的问题提出建议或解决方案。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系,由合作协议约定;5.1.2第三方对甲方负责,甲方向第三方支付服务费用。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系,由合作协议约定;5.2.2第三方对乙方负责,乙方向第三方支付服务费用;5.2.3第三方在乙方施工过程中提供的服务,不影响乙方按照本合同履行义务。5.3第三方与甲乙双方的关系:5.3.1第三方应服从甲乙双方的管理和监督;5.3.2第三方在提供服务过程中,应确保不损害甲乙双方的合法权益。6.第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、服务内容、费用等事项达成一致。6.2第三方介入后,应按照合作协议和本合同的约定,及时向甲乙双方报告服务进展情况。6.3第三方在服务过程中,如发现影响工程进度或质量的问题,应及时通知甲乙双方,并协助解决。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止,应按照合作协议和本合同的约定进行。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。8.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。9.第三方介入的保密9.1第三方在介入过程中,应对甲乙双方的技术秘密、商业秘密等进行保密。9.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《施工进度计划表》详细要求:包括每个阶段的施工内容、开始和结束时间、所需材料及人员等。附件说明:此表格用于明确施工进度,确保工程按计划进行。2.附件二:《施工人员配备表》详细要求:列出所有参与施工的人员名单、职位、专业技能及工作时间等。附件说明:此表格用于确保施工团队的专业性和施工效率。3.附件三:《施工安全措施》详细要求:包括施工过程中的安全规定、应急预案、安全培训等内容。附件说明:此附件旨在确保施工安全,减少事故发生。4.附件四:《支付进度表》详细要求:列出每个支付阶段的工程量、金额、支付时间等。附件说明:此表格用于明确支付流程,确保资金按计划支付。5.附件五:《材料清单》详细要求:包括所需材料的名称、规格、数量、品牌、产地等。附件说明:此清单用于确保材料质量,满足工程需求。6.附件六:《验收标准》详细要求:列出验收的各个项目、标准、方法及验收结果等。附件说明:此标准用于确保工程质量,符合国家标准。7.附件七:《补充协议》详细要求:包括合同双方对合同内容的补充、变更等。附件说明:此协议用于明确双方对合同内容的共识,确保合同有效执行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按时完成工程进度;1.2分包方施工质量不符合合同约定;1.3分包方未按约定提供材料;1.4甲方未按时支付工程款;1.5任何一方违反合同保密条款。2.责任认定标准:2.1分包方未按时完成工程进度,每延误一天,按合同总价的0.5%支付违约金;2.2施工质量不符合合同约定,分包方负责修复,修复费用由分包方承担;2.3分包方未按约定提供材料,每批次材料延误,按合同总价的0.3%支付违约金;2.4甲方未按时支付工程款,每延误一天,按逾期付款金额的0.1%支付违约金;2.5违反保密条款,违约方赔偿对方因此遭受的损失。3.违约示例说明:3.1分包方因管理不善,导致工程进度延误3天,应支付合同总价1.5%的违约金;3.2分包方施工过程中,发现部分玻璃不符合合同约定,需重新更换,费用由分包方承担;3.3分包方未按约定提供一批次玻璃,延误工期2天,应支付合同总价0.6%的违约金;3.4甲方因资金周转问题,未按时支付工程款,延误5天,应支付逾期付款金额0.5%的违约金;3.5一方泄露了对方的商业秘密,应赔偿对方因此遭受的损失。全文完。2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方):____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________1.2乙方(承包方):____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________1.3其他相关方:____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________二、合同前言2.1背景和目的本合同双方本着平等互利、诚实信用的原则,就甲方现有的幕墙工程进行玻璃节能改造事宜,达成如下协议。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家相关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。三、定义与解释3.1专业术语3.1.1幕墙工程:指建筑物外围护结构,包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等。3.1.2节能改造:指对原有幕墙工程进行玻璃更换、保温层增设、密封性能提升等,以达到节能效果。3.2关键词解释3.2.1玻璃节能改造:指通过更换低辐射玻璃、中空玻璃、真空玻璃等节能型玻璃,提高建筑物的保温隔热性能。3.2.2劳务分包:指乙方将玻璃节能改造工程的施工劳务部分委托给具有相应资质的施工队伍完成。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权对乙方提交的玻璃节能改造设计方案进行审核,并提出修改意见。4.1.2甲方负责提供施工现场,确保乙方施工顺利进行。4.1.3甲方负责与相关单位协调,办理施工许可证等手续。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方有权要求甲方提供施工所需的相关资料和设备。4.2.2乙方负责按照甲方要求,完成玻璃节能改造工程的施工任务。4.2.3乙方负责施工过程中的安全管理,确保施工安全。4.2.4乙方在施工过程中,应严格按照国家相关标准和规范进行施工。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____个月。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方提供的施工现场。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求,分阶段完成玻璃节能改造工程的施工任务。具体施工进度由双方另行协商确定。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件6.2.1双方协商一致,决定终止本合同。6.2.2因不可抗力导致合同无法履行。6.2.3乙方严重违约,甲方有权解除本合同。6.3终止程序6.3.1双方协商一致终止本合同时,应签订终止协议。6.3.2因不可抗力导致合同无法履行时,双方应及时通知对方,并协商处理善后事宜。6.4终止后果6.4.1合同终止后,乙方应立即停止施工,并将施工现场清理完毕。6.4.2合同终止后,双方应按照本合同约定,妥善处理未了事宜。七、费用与支付7.1费用构成7.1.1施工劳务费用:包括但不限于施工人员工资、施工材料费用、施工设备租赁费用等。7.1.2设计费用:如乙方提供设计方案,则包括设计费用。7.1.3管理费用:包括项目管理费用、协调费用等。7.1.4检验费用:包括施工过程中的质量检验费用。7.1.5不可预见费用:因不可抗力等原因造成的额外费用。7.2支付方式7.2.1乙方应在合同签订后,提交详细的费用预算表,经甲方审核无误后,双方确认支付方式。7.2.2支付方式为分期支付,具体支付节点如下:a.首付款:合同签订后____个工作日内,支付合同总金额的____%。b.进度款:每个施工阶段完成后,支付该阶段合同总金额的____%。c.竣工验收合格后,支付合同总金额的____%。d.保修期满后,支付合同总金额的____%。7.3支付时间7.3.1首付款支付时间为合同签订后____个工作日内。7.3.2进度款支付时间为每个施工阶段完成后____个工作日内。7.3.3竣工验收合格后支付时间为验收合格后____个工作日内。7.3.4保修期满后支付时间为保修期满后____个工作日内。7.4支付条款7.4.1甲方应在支付时间前,将款项汇入乙方指定的账户。7.4.2乙方应在收到款项后,向甲方出具相应的收款凭证。7.4.3若甲方未能按时支付款项,应向乙方支付____%的滞纳金。八、违约责任8.1甲方违约8.1.1若甲方未能按时支付款项,应向乙方支付____%的违约金。8.1.2若甲方未按时提供施工现场或相关资料,导致乙方工期延误,甲方应赔偿乙方相应的损失。8.2乙方违约8.2.1若乙方未能按合同约定完成施工任务,应向甲方支付____%的违约金。8.2.2若乙方施工过程中出现质量问题,乙方应承担相应的修复费用和赔偿责任。8.3赔偿金额和方式8.3.1违约金和赔偿金额的具体计算方法应在合同中明确约定。8.3.2赔偿方式为货币支付。九、保密条款9.1保密内容9.1.1本合同涉及的技术秘密、商业秘密、项目信息等。9.1.2任何一方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式9.3.1双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。9.3.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件10.2.1自然灾害,如地震、洪水、台风等。10.2.2社会事件,如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务10.3.1发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失。10.3.2不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例10.4.1自然灾害:地震、洪水、台风等。10.4.2社会事件:战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼11.2.1若协商不成,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2.2或双方同意提交仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定12.1.1未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形12.2.1合同涉及的技术秘密、商业秘密。12.2.2合同涉及的项目信息。12.2.3合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留13.1.1甲方保留对幕墙工程玻璃节能改造设计方案和施工标准的最终审批权。13.1.2乙方保留对玻璃节能改造施工过程中发现的设计缺陷提出改进建议的权利。13.2特殊权力保留13.2.1任何一方违反合同约定,对方有权终止合同,并保留追究违约责任的权利。13.2.2任何一方未经对方同意,不得将合同权利义务转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序14.1.1合同的修改和补充应采用书面形式,并由双方签字盖章。14.1.2修改和补充的内容作为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力14.2.1修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。14.2.2修改和补充的内容与合同原有条款不一致的,以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项15.1.1双方应相互配合,确保玻璃节能改造工程的顺利进行。15.1.2甲方应协助乙方办理施工手续,提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式15.2.1双方应定期召开协调会,讨论解决施工过程中出现的问题。15.2.2双方应保持通讯畅通,及时沟通施工进度和问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于玻璃节能改造劳务分包的完整协议,取代了以前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):____________________________签字:____________________________日期:____________________________盖章:____________________________乙方(承包方):____________________________签字:____________________________日期:____________________________盖章:____________________________见证人:____________________________签字:____________________________日期:____________________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.玻璃节能改造设计方案2.施工图纸及技术规范3.施工进度计划4.费用预算表5.施工合同6.付款凭证7.竣工验收报告8.保修证书9.不可抗力事件证明10.争议解决协议11.修改和补充协议12.其他双方协商一致认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项:认定标准为超过合同约定的支付时间未支付。未按时提供施工现场或相关资料:认定标准为超过合同约定的提供时间未提供。2.乙方违约:施工过程中出现质量问题:认定标准为经检验不合格或造成甲方损失。3.违约行为的认定需双方协商一致,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的违约金、赔偿金等法律责任。3.保密条款:指双方就合同内容、技术秘密、商业秘密等事项达成的保密协议。4.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼:指一方将争议提交人民法院,通过诉讼程序解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计缺陷。解决办法:乙方应及时向甲方提出改进建议,经甲方同意后,由乙方进行整改。2.问题:施工进度延误。解决办法:双方应协商调整施工进度计划,必要时可延长合同工期。3.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,进行整改,直至问题解决。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时通知对方,并协商处理善后事宜,如合同无法履行,可协商解除合同。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体引入在本合同中引入第三方主体,如监理公司、设计单位等,以提供专业服务或监督施工质量。2.第三方责任第三方应按照合同约定,履行其职责,包括但不限于:a.监理公司负责监督施工过程,确保施工质量符合设计要求和规范。b.设计单位负责提供设计图纸和技术支持。3.第三方权利a.监理公司有权要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。b.设计单位有权要求乙方按照设计图纸和技术规范进行施工。4.第三方义务a.监理公司应公正、客观地履行监督职责,不得偏袒任何一方。b.设计单位应提供准确、完整的设计图纸和技术支持。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工现场、施工图纸等。c.乙方有权要求甲方配合办理施工手续。2.乙方利益条款a.乙方有权获得合理的利润,确保工程成本得到补偿。b.乙方有权获得甲方提供的工程保险。3.甲方的违约及限制条款甲方的违约行为包括:a.未按时支付工程款项。b.未提供必要的施工条件。c.未配合办理施工手续。甲方违约时的责任:a.甲方应向乙方支付违约金。b.甲方应承担乙方因此遭受的损失。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款a.甲方可要求乙方按照合同约定完成施工任务。b.甲方可要求乙方保证施工质量符合设计要求和规范。c.甲方可要求乙方提供施工进度报告和质量检验报告。2.甲方的利益条款a.甲方可获得节能改造后的建筑物的节能效益。b.甲方可获得因节能改造而降低的能源成本。3.乙方的违约及限制条款乙方的违约行为包括:a.未按时完成施工任务。b.施工质量不符合设计要求和规范。c.未按照合同约定提供施工进度报告和质量检验报告。乙方违约时的责任:a.乙方应向甲方支付违约金。b.乙方应承担因违约给甲方造成的损失。全文完。2025版幕墙工程玻璃节能改造劳务分包合同样本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方委托代理人2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额2.5项目工期3.项目范围及内容3.1改造范围3.2改造内容3.3工程量清单4.技术要求与规范4.1改造技术要求4.2国家及行业标准4.3设计文件及技术资料5.质量标准5.1玻璃节能性能指标5.2施工质量标准5.3质量验收标准6.工程进度及付款6.1工程进度计划6.2付款方式及时间6.3验收及结算7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护要求7.3应急预案8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同附件12.合同附件清单12.1设计文件12.2技术资料12.3工程量清单12.4其他附件13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除与终止后的债权债务13.2合同解除与终止后的资产清算13.3合同解除与终止后的其他处理14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方(劳务分包方):[甲方全称]1.1.2乙方(劳务提供方):[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:[甲方详细地址]1.2.2乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]1.3.2乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]1.4合同双方法定代表人1.4.1甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.4.2乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.5合同双方委托代理人1.5.1甲方委托代理人:[甲方委托代理人姓名]1.5.2乙方委托代理人:[乙方委托代理人姓名]2.项目概况2.1项目名称2.1.1项目全称:[项目全称]2.2项目地点2.2.1项目具体地址:[项目具体地址]2.3项目规模2.3.1项目总面积:[项目总面积]2.3.2项目建筑面积:[项目建筑面积]2.4项目合同金额2.4.1合同总价款:[合同总价款]2.4.2付款方式:[付款方式]2.5项目工期2.5.1改造工期:[改造工期]2.5.2工期延误责任:[工期延误责任]3.项目范围及内容3.1改造范围3.1.1改造区域:[改造区域]3.1.2改造面积:[改造面积]3.2改造内容3.2.1玻璃更换:[玻璃更换型号、规格、数量等]3.2.2辅助设施安装:[辅助设施安装内容]3.2.3质量要求:[质量要求]3.3工程量清单3.3.1玻璃更换工程量:[玻璃更换工程量]3.3.2辅助设施安装工程量:[辅助设施安装工程量]4.技术要求与规范4.1改造技术要求4.1.1玻璃节能性能指标:[玻璃节能性能指标]4.1.2施工技术要求:[施工技术要求]4.2国家及行业标准4.2.1国家标准:[相关国家标准]4.2.2行业标准:[相关行业标准]4.3设计文件及技术资料4.3.1设计文件:[设计文件名称及编号]4.3.2技术资料:[技术资料名称及编号]5.质量标准5.1玻璃节能性能指标5.1.1热工性能:[热工性能指标]5.1.2透光率:[透光率指标]5.2施工质量标准5.2.1施工工艺:[施工工艺要求]5.2.2质量检查:[质量检查要求]5.3质量验收标准5.3.1验收标准:[验收标准]5.3.2验收程序:[验收程序]6.工程进度及付款6.1工程进度计划6.1.1进度计划:[进度计划表]6.1.2进度调整:[进度调整程序]6.2付款方式及时间6.2.1付款方式:[付款方式]6.2.2付款时间:[付款时间]6.3验收及结算6.3.1验收条件:[验收条件]6.3.2结算程序:[结算程序]8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商:[协商解决的具体步骤和期限]8.1.2仲裁:[仲裁机构的选择和仲裁程序]8.1.3诉讼:[诉讼管辖法院和诉讼程序]8.2争议解决程序8.2.1协商:[协商的具体流程]8.2.2仲裁:[仲裁申请、答辩、审理和裁决的具体流程]8.2.3诉讼:[诉讼起诉、答辩、审理和判决的具体流程]8.3争议解决机构8.3.1协商:[协商的地点和参与人]8.3.2仲裁:[仲裁委员会的名称和地址]8.3.3诉讼:[法院的名称和地址]9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约:[甲方可能出现的违约情形]9.1.2乙方违约:[乙方可能出现的违约情形]9.2违约责任9.2.1甲方违约责任:[甲方违约后的赔偿标准和方式]9.2.2乙方违约责任:[乙方违约后的赔偿标准和方式]9.3违约赔偿9.3.1赔偿金额:[赔偿金额的计算方法]9.3.2赔偿期限:[赔偿期限的规定]10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1甲方解除条件:[甲方可以解除合同的条件]10.1.2乙方解除条件:[乙方可以解除合同的条件]10.2合同终止条件10.2.1合同期满:[合同期满后的处理]10.2.2不可抗力:[不可抗力事件的处理]10.3合同解除与终止程序10.3.1解除通知:[解除合同的通知方式和期限]10.3.2终止程序:[合同终止的具体程序]11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.1.1合同签订:[合同签订的时间和地点]11.1.2合同备案:[合同备案的要求和程序]11.2合同变更程序11.2.1变更请求:[变更合同的请求方式和期限]11.2.2变更审批:[变更合同的审批程序]11.3合同附件11.3.1附件内容:[合同附件的具体内容]11.3.2附件效力:[合同附件的法律效力]12.合同附件清单12.1设计文件12.1.1设计文件名称:[设计文件名称]12.1.2设计文件编号:[设计文件编号]12.2技术资料12.2.1技术资料名称:[技术资料名称]12.2.2技术资料编号:[技术资料编号]12.3工程量清单12.3.1工程量清单名称:[工程量清单名称]12.3.2工程量清单编号:[工程量清单编号]12.4其他附件12.4.1附件名称:[其他附件名称]12.4.2附件编号:[其他附件编号]13.合同解除与终止后的处理13.1合同解除与终止后的债权债务13.1.1债权债务清理:[合同解除或终止后的债权债务清理程序]13.1.2债权债务转移:[合同解除或终止后的债权债务转移规定]13.2合同解除与终止后的资产清算13.2.1资产清算程序:[资产清算的具体程序]13.2.2资产清算结果:[资产清算的结果处理]13.3合同解除与终止后的其他处理13.3.1知识产权:[合同解除或终止后的知识产权归属]13.3.2知识保密:[合同解除或终止后的保密义务]14.其他约定事项14.1通知送达14.1.1通知方式:[通知送达的方式]14.1.2通知生效:[通知送达的生效时间]14.2不可抗力14.2.1不可抗力事件:[不可抗力事件的范围]14.2.2不可抗力处理:[不可抗力事件的处理方式]14.3合同争议解决14.3.1争议解决:[合同争议解决的其他约定事项]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行的独立第三方机构

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论