2025年新能源汽车充电站车位划线与充电设施安装合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年新能源汽车充电站车位划线与充电设施安装合同本合同目录一览1.充电站车位划线工程概述1.1充电站车位划线范围1.2充电站车位划线标准1.3充电站车位划线施工工艺2.充电设施安装工程概述2.1充电设施安装范围2.2充电设施安装标准2.3充电设施安装施工工艺3.合同双方基本信息3.1甲方基本信息3.2乙方基本信息4.合同标的及数量4.1充电站车位划线数量4.2充电设施安装数量5.合同价格及支付方式5.1充电站车位划线工程价格5.2充电设施安装工程价格5.3支付方式及时间6.施工进度及工期6.1充电站车位划线工程进度6.2充电设施安装工程进度6.3工期要求7.质量保证及验收标准7.1充电站车位划线工程质量保证7.2充电设施安装工程质量保证7.3验收标准及程序8.违约责任及处理8.1违约情形及责任8.2违约处理方式9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：充电站车位划线工程图纸11.2附件二：充电设施安装工程图纸12.其他约定事项12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3通知与送达13.合同签署及生效日期14.合同份数及保管第一部分：合同如下：1.充电站车位划线工程概述1.1充电站车位划线范围本合同涉及的充电站车位划线工程范围为：[具体充电站名称]的停车位区域，包括但不限于停车位标线、导向箭头、地面标识等。1.2充电站车位划线标准本合同中的车位划线应符合国家相关标准及规范，具体标准包括但不限于GB/T5768.42017《道路交通标志和标线第4部分：停车场》等。1.3充电站车位划线施工工艺施工工艺包括但不限于：基层处理、涂料选择、划线施工、标识制作、施工质量控制等环节。2.充电设施安装工程概述2.1充电设施安装范围本合同涉及的充电设施安装工程范围为：[具体充电站名称]内的充电桩、充电枪、充电机等相关设施。2.2充电设施安装标准充电设施安装应符合GB/T297812013《电动汽车非车载传导式充电设施通用要求》等相关国家标准。2.3充电设施安装施工工艺施工工艺包括但不限于：现场勘察、设备选型、安装施工、调试检测、质量控制等环节。3.合同双方基本信息3.1甲方基本信息甲方名称：[甲方全称]甲方地址：[甲方详细地址]甲方联系人：[甲方联系人姓名]甲方联系电话：[甲方联系电话]3.2乙方基本信息乙方名称：[乙方全称]乙方地址：[乙方详细地址]乙方联系人：[乙方联系人姓名]乙方联系电话：[乙方联系电话]4.合同标的及数量4.1充电站车位划线数量充电站车位划线总数为[具体数量]，其中专用停车位[具体数量]，普通停车位[具体数量]。4.2充电设施安装数量充电设施安装总数为[具体数量]，包括但不限于充电桩[具体数量]、充电枪[具体数量]、充电机[具体数量]。5.合同价格及支付方式5.1充电站车位划线工程价格充电站车位划线工程总价为人民币[具体金额]元整。5.2充电设施安装工程价格充电设施安装工程总价为人民币[具体金额]元整。5.3支付方式及时间合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的[具体百分比]作为预付款；充电站车位划线工程完成并经甲方验收合格后5个工作日内，支付合同总价款的[具体百分比]；充电设施安装工程完成并经甲方验收合格后5个工作日内，支付合同总价款的[具体百分比]；剩余的[具体百分比]在工程验收合格并投入使用后30日内支付。6.施工进度及工期6.1充电站车位划线工程进度充电站车位划线工程应在合同签订后[具体时间]内完成。6.2充电设施安装工程进度充电设施安装工程应在充电站车位划线工程完成后[具体时间]内完成。6.3工期要求本合同约定的工期为自合同签订之日起[具体天数]日内完成全部工程。7.质量保证及验收标准7.1充电站车位划线工程质量保证乙方保证车位划线工程的质量符合国家相关标准及规范，并承诺在质保期内对工程质量负责。7.2充电设施安装工程质量保证乙方保证充电设施安装工程的质量符合国家相关标准及规范，并承诺在质保期内对工程质量负责。7.3验收标准及程序验收标准：车位划线工程和充电设施安装工程均应按照国家相关标准及规范进行验收。验收程序：工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到通知后[具体时间]内完成验收。验收不合格的，乙方应在[具体时间]内进行整改，直至合格。8.违约责任及处理8.1违约情形及责任若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期未付款金额的[具体百分比]。若任何一方违反合同约定导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。8.2违约处理方式违约方应立即采取补救措施，以减少因违约行为给对方造成的损失。双方应友好协商解决违约问题，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.争议解决方式9.1争议解决原则本合同的争议解决遵循公平、公正、自愿的原则。9.2争议解决方式争议发生后，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同约定的工程全部完成，并经甲方验收合格；双方协商一致解除合同；因不可抗力导致合同无法履行；法律法规规定的其他合同终止情形。11.合同附件11.1附件一：充电站车位划线工程图纸附件一包含充电站车位划线工程的详细图纸，包括车位线型、尺寸、颜色等。11.2附件二：充电设施安装工程图纸附件二包含充电设施安装工程的详细图纸，包括充电桩位置、充电枪类型、充电机规格等。12.其他约定事项12.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不可抗力因素导致合同无法履行时，双方互不承担责任，并应协商解决。12.3通知与送达本合同的任何通知或送达，均应以书面形式进行，通过[具体送达方式]送达至对方指定的地址。13.合同签署及生效日期本合同由双方授权代表于[具体日期]签署，自双方签字盖章之日起生效。14.合同份数及保管本合同一式[具体份数]份，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。双方应妥善保管合同原件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工监理单位、设备供应商、技术顾问等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的高效、合规和优质，包括但不限于工程监理、技术支持、质量监督、设备供应等。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议或委托书。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书，能够满足本合同要求的服务内容。16.3第三方介入时间第三方介入时间应与合同约定的工程进度相协调，确保在关键节点提供必要的服务。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方应按照合作协议或委托书的规定，对提供的服务的质量、进度和效果负责。17.2第三方权利第三方有权根据合作协议或委托书的规定，获取相应的服务费用，并有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中，第三方责任限额是指第三方因履行合同义务过程中产生的违约责任，对甲乙双方的最大赔偿额。18.2责任限额设定第三方责任限额应依据第三方提供的服务的性质、复杂程度和潜在风险等因素，由甲乙双方与第三方协商确定，并在合作协议或委托书中明确。18.3责任限额的调整在合同履行过程中，如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应书面协商一致，并修改合作协议或委托书。19.第三方与其他各方的划分说明19.1职责划分甲乙双方应明确第三方的职责范围，确保第三方的工作不与甲乙双方的职责范围重叠。19.2沟通协调甲乙双方应与第三方保持良好沟通，协调解决工程实施过程中出现的问题。19.3权利义务甲乙双方应确保第三方在履行合同过程中，其权利和义务得到充分保障。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应书面协商一致，并签订合同变更协议。20.2变更内容合同变更协议应包括变更后的合同条款、第三方介入的具体内容、责任分配、费用调整等。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交合同签订地人民法院或仲裁机构裁决。21.2争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和合同约定，确保争议得到公正、及时的处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：充电站车位划线工程图纸详细要求：包含充电站车位划线的布局图、尺寸图、材料清单及施工说明。附件说明：用于指导施工人员进行车位划线的施工。2.附件二：充电设施安装工程图纸详细要求：包含充电桩、充电枪、充电机等设施的具体位置、规格、型号及连接线路图。附件说明：用于指导施工人员进行充电设施的安装工作。3.附件三：合同双方资质证明文件详细要求：提供甲乙双方的营业执照、资质证书、法人代表授权委托书等。附件说明：用于证明甲乙双方具备履行合同的能力。4.附件四：施工方案及进度计划详细要求：包括施工工艺、施工步骤、时间安排、质量保证措施等。附件说明：用于指导施工人员按计划进行施工。5.附件五：质量保证书详细要求：包含质量保证期限、保修范围、质量验收标准等。附件说明：用于保障工程质量的长期稳定。6.附件六：安全施工方案详细要求：包括安全措施、应急预案、人员培训等。附件说明：用于确保施工过程中的安全。7.附件七：环保措施方案详细要求：包括环保措施、噪声控制、废物处理等。附件说明：用于确保施工过程中的环保要求。8.附件八：合同变更协议详细要求：记录合同变更的具体内容、变更原因、变更后的合同条款等。附件说明：用于处理合同履行过程中的变更事宜。9.附件九：争议解决协议详细要求：记录争议解决的方式、程序、期限等。附件说明：用于指导双方在发生争议时如何解决。10.附件十：第三方介入合作协议详细要求：包括第三方介入的目的、职责、权利、义务、费用等。附件说明：用于规范第三方介入的工作。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付款项；未按约定提供工程图纸、技术资料等；未经乙方同意擅自变更工程范围、质量标准等。乙方违约行为：未按时完成工程；工程质量不符合约定标准；未经甲方同意擅自变更工程范围、质量标准等。第三方违约行为：未按合作协议提供服务；服务质量不符合约定标准；未按时完成工作。2.责任认定标准：甲方违约责任：逾期付款，支付违约金，违约金按逾期付款金额的[具体百分比]计算；未经乙方同意擅自变更工程，赔偿乙方因此遭受的损失；乙方因甲方违约而造成的损失，甲方应予以赔偿。乙方违约责任：逾期完成工程，支付违约金，违约金按逾期工程部分合同价的[具体百分比]计算；工程质量不符合约定，修复或更换，直至符合要求；乙方因自身违约而造成的损失，甲方应予以赔偿。第三方违约责任：未按合作协议提供服务，支付违约金，违约金按未提供服务部分合同价的[具体百分比]计算；服务质量不符合约定，修复或更换，直至符合要求；第三方因违约行为给甲乙双方造成的损失，由第三方承担。3.违约示例说明：甲方逾期付款，应支付逾期付款金额的[具体百分比]作为违约金；乙方施工质量不符合约定，修复后仍不合格，乙方应更换符合要求的材料，并承担更换产生的费用；第三方未按合作协议提供监理服务，应支付违约金，并承担由此给甲乙双方造成的损失。全文完。2025年新能源汽车充电站车位划线与充电设施安装合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）2.乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）3.其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景随着我国新能源汽车行业的快速发展，充电设施的建设已成为关键环节。为满足新能源汽车车主的充电需求，甲方计划在指定地点建设新能源汽车充电站。为保障充电站的正常运行，特与乙方签订本合同。2.2目的本合同的目的是明确甲方与乙方在新能源汽车充电站车位划线与充电设施安装过程中的权利、义务及责任，确保双方合法权益得到充分保障，确保充电站顺利建成并投入使用。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）充电站：指为新能源汽车提供充电服务的场所，包括充电车位、充电设备、监控系统等；（2）车位划线：指对充电站内的车位进行标识、划线，以明确车位的使用范围；（3）充电设施：指为新能源汽车提供充电服务的设备，包括充电桩、电缆、配电箱等。3.2关键词解释（1）充电车位：指充电站内专为新能源汽车提供充电服务的车位；（2）充电设备：指充电桩、电缆、配电箱等；（3）安装：指将充电设备按照设计要求安装在充电车位上；（4）施工期限：指乙方完成充电站车位划线与充电设施安装的期限。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定的时间、地点、方式完成充电站车位划线与充电设施安装；（2）甲方有权对乙方的工作质量、进度进行监督检查；（3）甲方负责提供充电站场地、相关设备资料；（4）甲方应按照合同约定支付乙方费用。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成充电站车位划线与充电设施安装；（2）乙方应保证施工质量，确保充电站正常使用；（3）乙方应配合甲方进行现场施工，确保施工安全；（4）乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。五、履行条件5.1合同履行时间：乙方应在本合同签订后__天内完成充电站车位划线与充电设施安装。5.2合同履行地点：充电站场地。5.3合同履行方式：乙方按照甲方要求，自行组织施工队伍完成充电站车位划线与充电设施安装。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。（1）本合同约定的期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除本合同；（3）因不可抗力导致本合同无法继续履行。6.3终止程序：一方提出终止合同，应书面通知另一方，双方协商一致后终止本合同。6.4终止后果：本合同终止后，甲乙双方应按照约定办理相关事宜，包括但不限于：（1）甲方按照约定支付乙方费用；（2）乙方将已完成的充电站车位划线与充电设施移交给甲方；（3）双方协商解决因本合同终止而产生的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）车位划线费用：包括划线材料费、人工费、设备租赁费等；（2）充电设施安装费用：包括充电桩购置费、安装费、调试费、验收费等；（3）其他费用：包括设计费、监理费、税费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后__日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__%作为预付款；（2）进度款：在乙方完成车位划线及充电设施安装的每个阶段，甲方应按照实际完成进度支付相应的款项；（3）尾款：在乙方完成全部工作并经甲方验收合格后__日内，甲方应支付剩余的__%作为尾款。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后__日内；（2）进度款支付时间：每个阶段完成后__日内；（3）尾款支付时间：验收合格后__日内。7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应将款项汇入乙方指定的银行账户；（2）乙方应在收到款项后__日内出具相应的收款凭证；（3）如因甲方原因导致支付延迟，甲方应向乙方支付__%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付__%的违约金；（2）甲方未按约定提供场地或相关资料的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按约定时间完成车位划线及充电设施安装的，应向甲方支付__%的违约金；（2）乙方施工质量不符合约定的，应承担修复或重新安装的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金以实际损失为基础，由违约方承担；（2）赔偿金额应包括直接损失和间接损失；（3）赔偿方式为现金支付或等值物品补偿。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均属保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起__年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；（3）保密信息的处理和使用应遵循相关法律法规。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、政府行为等社会事件；（3）其他双方无法预见、无法避免且无法克服的事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方；（2）不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题；（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害；（2）战争、罢工等社会事件；（3）政府政策变动导致项目无法继续实施。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：由双方共同委托的调解机构进行调解；（2）仲裁：将争议提交仲裁机构仲裁；（3）诉讼：依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密等特殊情况的；（2）法律法规禁止转让的；（3）双方约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对充电站整体规划、设计及运营管理的最终决定权；（2）乙方在合同履行过程中所使用的专利、技术秘密等，未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让或泄露。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲方有权单方面决定终止合同，并要求乙方承担相应的责任；（2）在合同履行过程中，如发现乙方存在重大违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充，双方应书面协商一致，并签署书面文件作为本合同的附件。14.2修改和补充效力经双方签署的修改和补充文件与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应相互协作，共同完成充电站车位划线与充电设施安装工作。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的场地、资料等；（2）乙方应按照甲方要求，及时完成相关工作；（3）双方应定期召开会议，沟通工作进展，协调解决问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，任何与本合同内容相抵触的文件均无效。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减条款。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：（填写签订日期）甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：（填写签订日期）甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：签订日期：（填写签订日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照复印件；2.乙方营业执照复印件；3.甲方法定代表人或授权代表身份证明；4.乙方法定代表人或授权代表身份证明；5.充电站规划图纸及车位划线设计图；6.充电设施安装设计图及设备清单；7.双方签订的补充协议；8.双方协商解决的争议文件；9.付款凭证；10.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付费用：甲方未按合同约定时间支付款项，经催告后仍未支付的，视为违约。未按约定提供场地或资料：甲方未按时提供场地或相关资料，导致乙方无法按时履行合同义务的，视为违约。2.乙方违约行为及认定：未按约定时间完成工作：乙方未按合同约定时间完成车位划线及充电设施安装的，视为违约。施工质量不符合约定：乙方施工质量不符合合同约定的，经甲方验收不合格的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金：指当事人一方违约时，应向对方支付的一定金额的金钱。3.直接损失：指因违约行为直接导致的财产损失。4.间接损失：指因违约行为间接导致的财产损失，如利润损失等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现技术难题，导致进度延误。解决办法：双方应及时沟通，协商解决技术难题，必要时可邀请第三方专家进行技术支持。2.问题：施工过程中发现设计图纸与实际情况不符。解决办法：双方应重新核实设计图纸，必要时可重新设计，并调整施工方案。3.问题：支付过程中出现争议。解决办法：双方应按照合同约定的支付方式及时间进行支付，如有争议，可通过协商或仲裁解决。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应及时通知对方，协商解决合同履行问题，如无法继续履行，可依法解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息第三方名称：（填写第三方名称）地址：（填写第三方地址）联系人：（填写第三方联系人）联系电话：（填写第三方联系电话）2.第三方责任第三方负责提供充电站建设所需的设计方案、技术支持及咨询服务。第三方应确保设计方案符合国家相关标准和规范。3.第三方权利第三方有权要求甲方按照合同约定支付设计费用、技术支持费用及咨询服务费用。第三方有权在合同履行过程中对设计方案进行必要的调整和优化。4.第三方义务第三方应按照合同约定的时间节点完成设计方案、技术支持及咨询服务。第三方应保守甲方商业秘密，不得泄露给任何第三方。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如场地、水电等。乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行及时处理。2.乙方利益条款乙方有权获得合同约定的利润分成。乙方有权在合同履行期间对施工方案进行必要的调整和优化。3.甲方的违约及限制条款甲方未按约定支付进度款的，应向乙方支付__%的违约金。甲方未提供必要施工条件的，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。甲方不得擅自变更合同内容，否则乙方有权解除合同。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。甲方可要求乙方按照合同约定的时间节点完成工作。2.甲方的利益条款甲方可享受充电站运营带来的收益。甲方可获得乙方施工过程中产生的技术资料和经验。3.乙方的违约及限制条款乙方未按约定时间完成工作的，应向甲方支付__%的违约金。乙方施工质量不符合约定的，应承担修复或重新安装的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。乙方不得将合同权利义务转让给第三方。全文完。2025年新能源汽车充电站车位划线与充电设施安装合同2合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同有效期1.5合同目的二、车位划线工程2.1车位划线设计要求2.2车位划线材料要求2.3车位划线施工标准2.4车位划线施工进度2.5车位划线验收标准三、充电设施安装工程3.1充电设施选型及规格3.2充电设施安装位置3.3充电设施安装标准3.4充电设施安装进度3.5充电设施验收标准四、合同价款及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款节点4.4逾期付款违约责任五、工期及延期责任5.1工期安排5.2延期责任5.3延期违约责任六、质量保证及保修6.1质量保证期6.2保修期限6.3质量问题处理七、安全管理7.1安全责任7.2安全措施7.3事故处理八、知识产权及保密8.1知识产权归属8.2保密条款九、合同变更及解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更及解除程序十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构十一、合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件十二、其他约定12.1违约责任12.2不可抗力12.3合同附件十三、合同附件13.1车位划线设计图纸13.2充电设施选型清单13.3合同签订文件十四、合同签署14.1签署日期14.2签署人签字盖章合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：2025年新能源汽车充电站车位划线与充电设施安装合同1.2合同双方：1.2.1甲方（建设单位）：[甲方名称]1.2.2乙方（施工单位）：[乙方名称]1.3合同签订日期：2025年[具体日期]1.4合同有效期：自2025年[具体日期]起至[具体日期]止1.5合同目的：为保障新能源汽车充电站车位划线与充电设施安装工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，特订立本合同。二、车位划线工程2.1车位划线设计要求：2.1.1设计应符合国家相关标准和规范。2.1.2设计应充分考虑充电站的使用功能和美观性。2.2车位划线材料要求：2.2.2材料质量应符合国家标准。2.3车位划线施工标准：2.3.1施工前应进行现场勘查，确保施工条件符合设计要求。2.3.2施工过程中应保持现场整洁，不得影响交通和行人安全。2.4车位划线施工进度：2.4.1施工期限为[具体日期]至[具体日期]。2.4.2乙方应按施工进度计划执行。2.5车位划线验收标准：2.5.1验收时应检查车位划线是否符合设计图纸和施工标准。2.5.2验收不合格的，乙方应立即整改。三、充电设施安装工程3.1充电设施选型及规格：3.1.1选型应满足充电站的使用需求。3.1.2规格应符合国家标准和充电站设计要求。3.2充电设施安装位置：3.2.1安装位置应便于车辆停放和充电。3.2.2安装位置应符合安全规范。3.3充电设施安装标准：3.3.1安装应符合相关国家标准和规范。3.3.2安装过程应确保充电设施的安全可靠。3.4充电设施安装进度：3.4.1安装期限为[具体日期]至[具体日期]。3.4.2乙方应按安装进度计划执行。3.5充电设施验收标准：3.5.1验收时应检查充电设施是否符合设计图纸和安装标准。3.5.2验收不合格的，乙方应立即整改。四、合同价款及支付方式4.1合同总价：人民币[具体金额]元。4.2付款方式：4.2.1乙方在签订合同后五日内提交发票，甲方支付合同总价30%作为预付款。4.2.2车位划线工程验收合格后，甲方支付合同总价40%。4.2.3充电设施安装工程验收合格后，甲方支付合同总价30%。4.3付款节点：4.3.1预付款支付节点：合同签订后五日内。4.3.2车位划线工程验收合格后支付节点：[具体日期]。4.3.3充电设施安装工程验收合格后支付节点：[具体日期]。4.4逾期付款违约责任：4.4.1甲方逾期付款，应向乙方支付每日千分之五的违约金。五、工期及延期责任5.1工期安排：5.1.1车位划线工程工期为[具体日期]。5.1.2充电设施安装工程工期为[具体日期]。5.2延期责任：5.2.1乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的延期责任。5.2.2甲方因不可抗力原因导致工期延误，应及时通知乙方，并协商调整工期。5.3延期违约责任：5.3.1乙方每延期一日，应向甲方支付合同总价千分之二的违约金。六、质量保证及保修6.1质量保证期：6.1.1车位划线工程质量保证期为一年。6.1.2充电设施安装工程质量保证期为一年。6.2保修期限：6.2.1车位划线工程保修期为一年。6.2.2充电设施安装工程保修期为一年。6.3质量问题处理：6.3.1在质量保证期内，若出现质量问题，乙方应立即进行修复。6.3.2在保修期内，若出现质量问题，乙方应负责修复，费用由乙方承担。八、知识产权及保密8.1知识产权归属：8.1.1本合同项下的知识产权归甲方所有。8.2保密条款：8.2.1双方对本合同内容负有保密义务。8.2.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容。九、合同变更及解除9.1变更条件：9.1.1合同内容需经双方协商一致。9.2解除条件：9.2.1合同双方协商一致。9.3变更及解除程序：9.3.1变更或解除合同应以书面形式进行。十、争议解决10.1争议解决方式：10.1.1争议应通过友好协商解决。10.2争议解决机构：10.2.1若协商不成，争议提交[具体仲裁机构]仲裁。十一、合同生效及终止11.1合同生效条件：11.1.1双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件：11.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除。十二、其他约定12.1违约责任：12.1.1违约方应承担相应的违约责任。12.2不可抗力：12.2.1因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。12.3合同附件：12.3.1本合同附件作为合同不可分割的一部分。十三、合同签署13.1签署日期：[具体日期]13.2签署人签字盖章：13.2.1甲方（建设单位）：[甲方法定代表人姓名][甲方法定代表人签字][甲方法定代表人职务]13.2.2乙方（施工单位）：[乙方法定代表人姓名][乙方法定代表人签字][乙方法定代表人职务]甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________[甲方盖章][乙方盖章][签字日期：____________________]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方决策权1.1.1甲方对车位划线与充电设施安装工程的设计、施工、验收等环节拥有最终决策权。1.1.2甲方有权指定乙方遵守的设计规范和施工标准。2.2甲方提供资料2.2.1甲方应于合同签订后[具体日期]内，向乙方提供完整的车位划线与充电设施安装工程所需资料。2.2.2甲方提供的资料应真实、准确、完整，若因资料问题导致工程延误或损失，由甲方承担。3.3甲方监督权3.3.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。3.3.2甲方监督人员应遵守施工现场规定，不得干扰正常施工。4.4甲方付款条件4.4.1甲方在支付款项前，有权要求乙方提供相应的工程进度报告和质量检测报告。4.4.2甲方有权根据工程进度和质量情况调整付款进度。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：5.1乙方施工自主权5.1.1乙方在确保工程质量和安全的前提下，有权自主选择施工工艺和材料。5.1.2乙方应向甲方提供施工方案和材料清单，经甲方批准后方可实施。6.2乙方设计变更权6.2.1乙方在施工过程中，如遇设计不合理或不可预见的因素，有权提出设计变更建议。6.2.2乙方应在提出变更建议后[具体日期]内，将变更方案提交甲方审批。7.3乙方进度调整权7.3.1乙方在确保工程质量和安全的前提下，有权根据实际情况调整施工进度。7.3.2乙方应在调整进度后[具体日期]内，将调整方案提交甲方审批。8.4乙方材料采购权8.4.1乙方有权自行采购工程所需的材料和设备。8.4.2乙方应确保采购的材料和设备符合国家标准和合同要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：9.1中介机构职责9.1.1中介机构应负责监督合同履行情况，确保双方权益。9.1.2中介机构应定期向甲方和乙方汇报工程进度和质量。10.2中介机构费用10.2.1中介机构费用由甲方和乙方按比例承担。10.2.2中介机构费用应在合同签订时一次性支付。11.3中介机构保密11.3.1中介机构应对合同内容保密，不得向任何第三方泄露。11.3.2中介机构应遵守国家相关法律法规，不得利用职务之便谋取私利。12.4中介机构争议解决12.4.1若甲方、乙方与中介机构之间发生争议，应通过协商解决。12.4.2若协商不成，争议提交[具体仲裁机构]仲裁。附件及其他补充说明一、附件列表：1.车位划线设计图纸2.充电设施选型清单3.合同签订文件4.甲方提供的工程所需资料5.乙方提交的施工方案和材料清单6.工程进度报告7.质量检测报告8.中介机构服务协议9.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程或提交变更方案。甲方未按合同约定的时间支付款项。双方未按合同约定履行保密义务。2.违约行为的认定：乙方未按合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。甲方未按合同约定的时间支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金及逾期付款利息。双方泄露合同内容，造成损失的，应承担相应的法律责任。三、法律名词及解释：1.知识产权：指权利人依法对文学、艺术和科学作品、发明、实用新型、外观设计等创造性智力成果享有的专有权利。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.仲裁：指双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.违约金：指当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定，向另一方支付的一定金额的金钱。5.保密义务：指当事人一方在合同履行过程中，对合同内容和其他相关商业秘密负有保守秘密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度缓慢。解决办法：甲方应监督乙方施工进度，必要时可要求乙方提供进度报告，并督促其加快施工。2.问题：甲方付款不及时。解决办法：甲方应按合同约定及时支付款项，若无法按时支付，应提前通知乙方并说明原因。3.问题：中介机构未能有效履行职责。解决办法：双方可协商更换中介机构，或要求原中介机构改进服务。五、所有应用场景：1.新建新能源汽车充电站。2.既有充电站的车位划线与充电设施升级改造。3.政府部门或企业投资建设的充电站工程。4.充电站运营企业委托施工的工程。5.中介机构参与监督的充电站工程。全文完。2025年新能源汽车充电站车位划线与充电设施安装合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方（充电站建设单位）：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________2.乙方（充电设施安装单位）：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景：随着我国新能源汽车产业的快速发展，充电基础设施建设成为保障新能源汽车推广应用的重要环节。为满足新能源汽车车主的充电需求，提高充电站的运营效率，甲方决定在充电站内进行车位划线与充电设施安装。2.2目的：本合同旨在明确甲方、乙方及其他相关方的权利、义务，确保充电站车位划线与充电设施安装工程的顺利进行，保障充电站安全、高效、稳定运行。三、定义与解释3.1专业术语：（1）充电站：指为新能源汽车提供充电服务的场所，包括充电车位、充电设施、监控设备等；（2）充电设施：指为新能源汽车提供充电服务的设备，包括充电桩、电缆、配电柜等；（3）车位划线：指在充电站内对充电车位进行标线、标识，以便于新能源汽车车主识别和停放。3.2关键词解释：本合同中关键词解释如下：（1）充电站车位划线：指在充电站内对充电车位进行标线、标识；（2）充电设施安装：指在充电站内安装充电桩、电缆、配电柜等充电设施。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量完成充电站车位划线与充电设施安装工程；（2）甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查；（3）甲方应按时支付乙方工程款；（4）甲方应负责办理充电站建设的相关手续。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、地点、质量完成充电站车位划线与充电设施安装工程；（2）乙方应保证工程的质量，确保充电设施的稳定运行；（3）乙方应配合甲方办理充电站建设的相关手续；（4）乙方应按时向甲方提供工程进度报告。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为____个月。5.2合同履行地点：充电站车位划线与充电设施安装工程地点：_____________________5.3合同履行方式：（1）乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成充电站车位划线与充电设施安装工程；（2）乙方在施工过程中应遵守国家有关法律法规和行业标准；（3）乙方应采取有效措施，确保施工安全，防止安全事故的发生。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同履行完毕；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序：（1）任何一方提出解除合同，应提前____个工作日书面通知对方；（2）双方协商一致解除合同的，应签订解除合同协议。6.4终止后果：（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款；（2）合同终止后，乙方应立即撤离施工现场，甲方应负责恢复原状。七、费用与支付7.1费用构成（1）车位划线费用：包括划线材料费、人工费、设备租赁费等；（2）充电设施安装费用：包括设备购置费、安装工程费、调试费等；（3）其他费用：包括设计费、监理费、验收费、税费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总金额的____%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到合同约定节点时，甲方根据实际完成情况支付相应比例的进度款；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方根据最终结算支付剩余款项；（4）质保金：合同签订后，甲方支付合同总金额的____%作为质保金，质保期满后无质量问题退还。7.3支付时间甲方支付费用的具体时间如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内；（2）进度款：工程进度达到合同约定节点后____个工作日内；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内；（4）质保金：质保期满后____个工作日内。7.4支付条款（1）支付方式：甲方应以银行转账方式支付；（2）支付凭证：乙方应在收到甲方支付后，向甲方提供相应的支付凭证；（3）逾期支付：若甲方未按约定时间支付费用，应向乙方支付____%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约（1）未按时支付费用的，应向乙方支付____%的违约金；（2）未按时办理相关手续的，应承担相应的法律责任；（3）因甲方原因导致工程延期或无法履行的，应赔偿乙方相应的损失。8.2乙方违约（1）未按时完成工程的，应向甲方支付____%的违约金；（2）工程不符合质量要求的，应无条件返工，直至符合合同要求；（3）因乙方原因导致工程安全事故的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约责任的赔偿金额和方式由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的技术秘密、商业秘密等信息均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。9.3保密履行方式（1）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息；（2）对保密信息采取必要的保密措施，防止信息泄露；（3）员工离职后，仍应履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、罢工、政府禁令等社会异常事件；（3）其他双方无法预见、无法避免且无法克服的情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务不可抗力发生时，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断；（2）政府政策调整导致工程无法继续；（3）罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，可提交相关调解机构进行调解，或提交仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同权利和义务。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、保密等法律法规禁止转让的；（2）合同中明确约定不得转让的；（3）转让可能损害对方利益的。十三、权利的保留13.1权力保留本合同中，双方的权利和义务均予以保留，任何一方未经对方同意，不得擅自变更、转让或放弃。13.2特殊权力保留（1）对充电站车位划线与充电设施安装工程的监督权；（2）对工程质量、安全、进度等方面的决定权；（3）对违约行为的追究权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序本合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。修改和补充的内容为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）确保充电站车位划线与充电设施安装工程的顺利进行；（2）及时沟通，解决工程实施过程中出现的问题；（3）遵守国家有关法律法规和行业标准。15.2协作与配合方式（1）定期召开会议，通报工程进度；（2）建立信息沟通渠道，及时传递相