2025年度大白施工合同范本适用于装配式建筑示范项目4篇_第1页
2025年度大白施工合同范本适用于装配式建筑示范项目4篇_第2页
2025年度大白施工合同范本适用于装配式建筑示范项目4篇_第3页
2025年度大白施工合同范本适用于装配式建筑示范项目4篇_第4页
2025年度大白施工合同范本适用于装配式建筑示范项目4篇_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度大白施工合同范本,适用于装配式建筑示范项目本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同适用范围2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.工程量清单3.1主要材料清单3.2人工费用清单3.3机械费用清单3.4其他费用清单4.工程进度计划4.1工程进度安排4.2进度调整程序4.3进度延误责任5.质量要求与检验5.1质量标准5.2质量检验程序5.3质量保证措施5.4质量纠纷处理6.付款方式6.1付款比例6.2付款时间6.3付款方式6.4付款条件7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决机构8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除程序9.4合同终止程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.合同附件11.1附件一:工程量清单11.2附件二:工程进度计划11.3附件三:质量检验标准11.4附件四:付款方式说明11.5附件五:争议解决协议12.其他约定事项12.1法律适用12.2合同变更程序12.3合同解除与终止程序12.4合同附件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署人13.3合同签署单位14.合同生效与备案14.1合同生效条件14.2合同备案程序14.3合同备案机构第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同签订双方信息1.1.1甲方(建设方):[甲方全称]1.1.2乙方(施工方):[乙方全称]1.2合同签订日期:2025年[具体日期]1.3合同生效日期:合同签订之日起1.4合同终止日期:2025年[具体日期]或项目完工之日起1.5合同适用范围:本合同适用于2025年度[具体项目名称]装配式建筑示范项目的施工建设。2.项目概述2.1项目名称:[具体项目名称]2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[具体规模描述,如占地面积、建筑面积等]2.4项目工期:[具体工期,如2025年[开始日期]至2025年[结束日期]]2.5项目质量要求:按照国家相关标准和设计文件要求,确保工程质量达到优良等级。3.工程量清单3.1主要材料清单:3.1.1钢筋:[具体型号、规格、数量]3.1.2混凝土:[具体强度等级、数量]3.1.3砌体材料:[具体类型、规格、数量]3.1.4玻璃:[具体类型、规格、数量]3.1.5门窗:[具体类型、规格、数量]3.2人工费用清单:3.2.1施工人员工资:[具体工种、工资标准、数量]3.2.2技术人员费用:[具体工种、费用标准、数量]3.3机械费用清单:3.3.1混凝土搅拌车:[数量、型号、费用]3.3.2塔吊:[数量、型号、费用]3.3.3混凝土泵车:[数量、型号、费用]3.4其他费用清单:3.4.1设计费:[金额]3.4.2监理费:[金额]3.4.3检测费:[金额]4.工程进度计划4.1工程进度安排:4.1.1基础施工阶段:[开始日期]至[结束日期]4.1.2结构施工阶段:[开始日期]至[结束日期]4.1.3装饰装修阶段:[开始日期]至[结束日期]4.2进度调整程序:4.2.1因不可抗力或其他原因导致工期延误,双方应协商一致,调整进度计划。4.2.2乙方提出调整进度计划,需提前[具体天数]向甲方书面报告,经甲方批准后方可执行。4.3进度延误责任:4.3.1乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。4.3.2甲方因自身原因导致工期延误,应承担相应的责任,并赔偿乙方由此造成的损失。5.质量要求与检验5.1质量标准:5.1.1符合国家相关标准和设计文件要求。5.1.2工程质量达到优良等级。5.2质量检验程序:5.2.1乙方应按照国家相关标准和设计文件要求,对施工过程进行质量检验。5.2.2甲方有权对施工质量进行监督检查。5.3质量保证措施:5.3.1乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。5.3.2乙方应配备合格的质量检验人员,对施工过程进行严格把关。5.4质量纠纷处理:5.4.1发生质量纠纷,双方应协商解决。5.4.2协商不成的,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.付款方式8.1付款比例:8.1.1合同签订后,甲方支付合同总价的[具体百分比]作为预付款。8.1.2工程进度达到[具体百分比]时,甲方支付工程款的[具体百分比]。8.1.3工程进度达到[具体百分比]时,甲方支付工程款的[具体百分比]。8.1.4工程验收合格后,甲方支付工程款的[具体百分比]。8.2付款时间:8.2.1预付款在合同签订后的[具体天数]内支付。8.2.2每个进度节点对应的付款,在进度节点完成后的[具体天数]内支付。8.2.3工程验收合格后,甲方在[具体天数]内支付剩余款项。8.3付款方式:8.3.1甲方通过银行转账方式支付。8.3.2乙方需提供收款账户信息。8.4付款条件:8.4.1乙方需提交完整的工程进度报告和质量检验报告。8.4.2乙方需确保工程进度和质量符合合同约定。9.争议解决9.1争议解决方式:9.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.1.2协商不成的,可提交[具体仲裁机构名称]仲裁。9.2争议解决程序:9.2.1争议双方应向[具体仲裁机构名称]提交仲裁申请。9.2.2仲裁机构应在收到仲裁申请后的[具体天数]内启动仲裁程序。9.3争议解决机构:9.3.1本合同争议解决机构为[具体仲裁机构名称]。10.违约责任10.1违约情形:10.1.1乙方未按合同约定完成工程进度。10.1.2乙方提供的工程材料或施工质量不符合合同约定。10.1.3甲方未按合同约定支付款项。10.2违约责任承担:10.2.1乙方未按期完成工程进度,应向甲方支付违约金。10.2.2乙方提供的材料或施工质量不符合要求,应修复或更换,并赔偿由此造成的损失。10.2.3甲方未按期支付款项,应向乙方支付违约金。11.合同解除与终止11.1合同解除条件:11.1.1双方协商一致,解除合同。11.1.2乙方严重违反合同约定,甲方有权解除合同。11.1.3甲方严重违反合同约定,乙方有权解除合同。11.2合同终止条件:11.2.1工程按合同约定全部完成并验收合格。11.2.2双方达成一致,终止合同。11.3合同解除程序:11.3.1一方提出解除合同,应书面通知另一方。11.3.2双方应在[具体天数]内就解除合同事项达成一致。11.4合同终止程序:11.4.1合同终止后,双方应办理工程交接手续。11.4.2双方应清理合同关系,结清所有款项。12.保密条款12.1保密内容:12.1.1甲方和乙方的商业秘密。12.1.2项目的商业计划和技术信息。12.2保密期限:12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。12.3保密责任:12.3.1双方应采取必要措施保护保密信息。12.3.2违反保密义务的,应承担相应的法律责任。13.合同签署13.1合同签署日期:13.1.1本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。13.2合同签署人:13.2.1甲方代表:[姓名]13.2.2乙方代表:[姓名]13.3合同签署单位:13.3.1甲方单位盖章13.3.2乙方单位盖章14.合同生效与备案14.1合同生效条件:14.1.1双方签署并盖章。14.1.2合同经相关部门审核批准。14.2合同备案程序:14.2.1双方应在合同生效后[具体天数]内,将合同报送相关政府部门备案。14.2.2备案材料包括合同文本和双方营业执照复印件等。14.3合同备案机构:14.3.1[具体备案机构名称]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在合同执行过程中,由甲方或乙方邀请或指定的,为项目提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询顾问、施工队伍等。2.第三方介入的引入程序2.1甲方或乙方在合同执行过程中,如需引入第三方,应提前[具体天数]向对方书面提出申请,并说明第三方介入的目的、职责和预期效果。2.2对方收到申请后,应在[具体天数]内给予答复,同意或拒绝第三方介入。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应根据合同约定和甲方或乙方的委托,履行相应的职责。3.2第三方有权根据职责要求,获取项目相关信息,包括但不限于设计文件、施工图纸、工程进度、质量检验报告等。3.3第三方有权对项目进行监督检查,并提出改进建议。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托关系,而非合同主体。4.2第三方不得以甲方或乙方的名义对外进行任何活动,除非得到甲方或乙方的书面授权。4.3第三方在执行职责过程中,应尊重甲方、乙方的合法权益。5.第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应由第三方承担相应的责任。5.2第三方责任限额应根据其提供的服务内容和性质确定,并在合同中明确。5.3甲方或乙方应与第三方协商确定责任限额,并在合同中予以明确。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用标准在合同中约定。6.2第三方介入期间,甲方或乙方的责任和义务不变,第三方不得免除或减轻甲方或乙方的责任。6.3第三方介入的期限为[具体期限],如需延长,应经甲方或乙方书面同意。7.第三方介入的变更程序7.1如需变更第三方介入的内容、职责或期限,甲方或乙方应提前[具体天数]向对方书面提出变更申请,并说明变更原因和预期效果。7.2对方收到申请后,应在[具体天数]内给予答复,同意或拒绝变更。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应由甲方、乙方和第三方协商解决。8.2协商不成的,可提交[具体仲裁机构名称]仲裁或向人民法院提起诉讼。9.第三方介入的合同终止9.1如第三方介入的合同终止,甲方或乙方应立即通知第三方,并协助第三方办理相关手续。10.第三方介入的保密条款10.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲方、乙方的商业秘密。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后[具体年限]。11.第三方介入的其他事项11.1第三方介入的合同文本应由甲方、乙方和第三方共同签署。11.2第三方介入的合同文本作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括所有施工项目的具体名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于计算工程款和结算。2.附件二:工程进度计划详细要求:包括各施工阶段的开始和结束日期,以及关键节点的里程碑。说明:工程进度计划是确保项目按时完成的重要依据。3.附件三:质量检验标准详细要求:包括国家相关标准和设计文件要求的具体质量标准。说明:质量检验标准是确保工程质量达到合同要求的重要依据。4.附件四:付款方式说明详细要求:包括付款比例、付款时间、付款方式和付款条件。说明:付款方式说明是确保合同付款顺利进行的重要条款。5.附件五:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序和机构。说明:争议解决协议是解决合同执行过程中争议的重要依据。6.附件六:第三方介入合同详细要求:包括第三方介入的目的、职责、费用、期限和保密条款。说明:第三方介入合同是明确第三方职责和权利的重要文件。7.附件七:合同变更记录详细要求:包括合同变更的内容、日期和双方签字。说明:合同变更记录是记录合同变更过程的重要文件。8.附件八:工程验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果和验收意见。说明:工程验收报告是确认工程是否达到合同要求的重要文件。9.附件九:工程结算报告详细要求:包括工程结算的依据、计算方法和结算结果。说明:工程结算报告是计算工程款和结算的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度。责任认定标准:乙方应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的[具体百分比]计算。示例:若乙方未按期完成工程进度,甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金。2.违约行为:乙方提供的工程材料或施工质量不符合合同约定。责任认定标准:乙方应修复或更换不合格的材料或工程,并赔偿由此造成的损失。示例:若乙方提供的钢筋质量不合格,乙方应立即更换,并赔偿由此造成的损失。3.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准:甲方应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的[具体百分比]计算。示例:若甲方未按期支付工程款,甲方应向乙方支付未支付款项5%的违约金。4.违约行为:第三方未履行合同约定的职责。责任认定标准:第三方应承担相应的责任,赔偿由此造成的损失。示例:若第三方未按期完成检测工作,第三方应赔偿由此造成的损失。5.违约行为:任何一方违反保密条款。责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任。示例:若第三方泄露甲方商业秘密,第三方应承担相应的法律责任。全文完。2025年度大白施工合同范本,适用于装配式建筑示范项目1合同编号_________一、合同主体1.甲方(施工方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(委托方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明确甲方(施工方)与乙方(委托方)在2025年度装配式建筑示范项目中的施工合作事宜,确保项目顺利进行,实现双方利益最大化。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定,并遵循公平、自愿、诚实信用的原则。三、定义与解释3.1专业属于本合同中涉及的专业属于装配式建筑领域,包括但不限于钢结构、混凝土结构、装饰装修、设备安装等。3.2关键词解释1.装配式建筑:指在工厂内预制构件,现场组装而成的建筑。2.示范项目:指在某一地区或行业内具有推广价值的建筑项目。3.施工方:指具备相应资质,承担施工任务的单位或个人。4.委托方:指委托施工方进行施工任务的单位或个人。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和整改。3.甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和证明。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。2.乙方应确保施工过程中的质量和安全,遵守国家相关法律法规。3.乙方应配合甲方进行施工过程中的监督和整改。4.乙方应按照合同约定,提供施工过程中的相关资料和证明。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2025年度装配式建筑示范项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同施工地点为:____________________5.3合同履行方式1.乙方应按照合同约定,分阶段完成施工任务。2.乙方应按照甲方要求,及时提供施工过程中的相关资料和证明。3.乙方应确保施工过程中的质量和安全,遵守国家相关法律法规。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同履行完毕,经双方确认竣工验收合格。2.双方协商一致,决定终止合同。3.因不可抗力等原因,导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致,签订终止合同协议。2.乙方应按照合同约定,完成剩余施工任务。3.双方应按照合同约定,办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,结算剩余款项。2.双方应按照合同约定,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用:根据甲方提供的工程量清单,按照国家规定的计价规范计算。2.材料费用:包括主材、辅材及施工过程中发生的材料损耗。3.人工费用:包括施工人员的工资、福利及社会保险等。4.施工机具费用:包括租赁、维修、折旧等费用。5.管理费用:包括项目管理、协调、监督等费用。6.风险费用:包括不可预见风险、市场价格波动等因素产生的费用。7.其他费用:根据实际情况,经双方协商一致确认的费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方应提交相关资质证明,甲方在收到证明后的十个工作日内支付合同总额的20%作为预付款。2.进度款:工程进度达到合同约定节点时,乙方提交进度款申请及相关证明,甲方在收到申请后的十个工作日内支付进度款,进度款支付比例根据工程进度确定。3.结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交结算款申请及相关证明,甲方在收到申请后的十个工作日内支付结算款,结算款支付比例为合同总额的80%。4.保修金:合同签订后,甲方支付给乙方一定比例的保修金,保修期满后无质量问题,甲方无息退还保修金。7.3支付时间1.预付款:合同签订后十个工作日内。2.进度款:工程进度达到约定节点后十个工作日内。3.结算款:工程竣工验收合格后十个工作日内。4.保修金:保修期满后十个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在约定的支付时间内,按照约定的支付方式支付款项。2.乙方应在收到款项后,出具相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款项的1%。2.甲方未按约定提供施工图纸、技术资料等,导致工期延误的,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的1%。2.乙方未按约定保证施工质量和安全,导致工程出现质量问题的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,赔偿守约方因此遭受的损失,赔偿金额根据实际情况确定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式1.双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性。2.双方未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,双方应立即通知对方。2.双方应采取措施减轻不可抗力造成的损失。3.因不可抗力导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形1.甲方为政府部门的,合同不得转让。2.合同涉及国家秘密的,合同不得转让。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对装配式建筑示范项目的所有权和使用权。2.乙方在施工过程中,不得擅自变更设计图纸和技术规范。13.2特殊权力保留1.甲方保留在项目实施过程中,对施工质量、进度和安全进行监督和检查的权利。2.乙方在施工过程中,如发现设计图纸或技术规范存在错误,应及时通知甲方,甲方有权决定是否进行修改。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同不一致的,以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保项目顺利进行。2.甲方应提供必要的施工条件,乙方应按照甲方要求进行施工。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,解决施工过程中出现的问题。2.双方应保持沟通畅通,及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于装配式建筑示范项目施工的全部协议,取代了之前所有书面或口头协议。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改合同内容。十七、签字、日期、盖章甲方(施工方):(签字)(盖章)日期:____年____月____日乙方(委托方):(签字)(盖章)日期:____年____月____日见证人:(签字)(盖章)日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.装配式建筑示范项目工程量清单2.装配式建筑示范项目设计图纸及技术规范3.甲方提供的施工图纸及技术资料4.乙方提交的施工组织设计及施工方案5.甲方提供的施工场地条件及设施清单6.双方协商达成的补充协议7.工程进度报告8.工程质量检验报告9.工程结算报告10.保修金退还证明11.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方未按合同约定支付预付款、进度款或结算款。未提供施工图纸:甲方未按合同约定提供施工图纸及技术资料。未进行质量监督:甲方未按合同约定对施工质量进行监督和检查。2.乙方违约行为及认定:未按时完成施工:乙方未按合同约定的时间完成施工任务。施工质量不合格:乙方施工过程中出现质量问题,未按甲方要求整改。违反施工规范:乙方在施工过程中违反国家相关法律法规和行业标准。三、法律名词及解释:1.装配式建筑:指在工厂内预制构件,现场组装而成的建筑。2.不可抗力:指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。4.保密条款:双方约定,对合同涉及的秘密信息进行保密的条款。5.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计图纸或技术规范错误。解决办法:乙方发现错误后,应及时通知甲方,甲方决定是否进行修改。2.问题:施工进度滞后。解决办法:双方召开协调会议,分析原因,制定赶工措施。3.问题:施工质量不合格。解决办法:甲方要求乙方整改,乙方未整改到位,甲方有权要求停工。4.问题:不可抗力事件发生。解决办法:双方协商解决,根据不可抗力事件的影响程度,调整合同履行期限或解除合同。5.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:协商不成,可申请调解、仲裁或诉讼解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体定义:第三方主体是指除甲方和乙方之外,参与本合同的第三方,如监理单位、材料供应商、设计单位等。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行相应的责任,如监理单位负责施工过程中的质量监督和进度控制。3.第三方权利:第三方享有合同中约定的权利,如监理单位有权对施工过程进行检查,并提出整改意见。4.第三方义务:第三方应遵守合同约定,配合甲方和乙方完成施工任务,如设计单位需在规定时间内完成设计工作。5.第三方报酬及支付:第三方报酬及支付方式、时间由合同具体约定,甲方和乙方应按约定支付。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按合同约定提供施工图纸、技术资料等。乙方有权要求甲方按照约定的时间节点支付进度款。2.乙方利益条款:乙方有权获得工程验收合格后的保修金。乙方有权获得因不可抗力导致的合同解除时的合理赔偿。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金。甲方未按约定提供施工图纸,导致工期延误,甲方应承担相应的责任。甲方不得要求乙方进行超出合同约定的变更,否则乙方有权拒绝。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照设计图纸和技术规范进行施工。甲方可要求乙方按照约定的时间节点完成施工任务。2.甲方的利益条款:甲方可获得施工过程中产生的收益,如材料差价等。甲方可获得工程验收合格后的全部工程款。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付违约金。乙方施工质量不合格,未按甲方要求整改,甲方有权要求停工。乙方违反施工规范,甲方有权要求乙方承担相应责任。全文完。2025年度大白施工合同范本,适用于装配式建筑示范项目2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目类型5.项目工期三、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务2.承包方权利与义务3.第三方权利与义务四、工程质量要求1.工程质量标准2.工程验收标准3.工程质量保证措施五、工程进度安排1.工程进度计划2.工程进度控制措施3.工程进度调整六、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.付款节点4.付款条件七、工期延误及违约责任1.工期延误原因2.工期延误处理3.违约责任八、工程变更及索赔1.工程变更范围2.工程变更程序3.索赔处理九、工程验收1.验收标准2.验收程序3.验收不合格处理十、工程保修1.保修范围2.保修期限3.保修责任十一、合同解除及终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除及终止程序十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效及终止日期十四、其他约定1.保密条款2.不可抗力条款3.合同附件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度大白施工合同2.合同编号:_________3.合同签订日期:____年__月__日4.合同双方基本信息:发包方:名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系人:____________________联系电话:____________________承包方:名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系人:____________________联系电话:____________________5.合同签订地点:____________________二、项目概况1.项目名称:装配式建筑示范项目2.项目地点:____________________3.项目规模:____________________4.项目类型:装配式建筑5.项目工期:____年__月__日至____年__月__日三、合同双方权利与义务1.发包方权利与义务:a.按合同约定支付工程款;b.提供施工所需的场地、资料、设备等;c.确保工程质量和进度;d.按规定处理工程变更和索赔;2.承包方权利与义务:a.按合同约定完成施工任务;b.负责工程质量;c.按规定进行工程变更和索赔;d.按时提交竣工报告;3.第三方权利与义务:a.按合同约定参与工程监理;b.独立出具监理报告;c.对工程质量、进度进行监督。四、工程质量要求1.工程质量标准:按照国家相关标准和规范执行;2.工程验收标准:按照国家相关标准和规范执行;3.工程质量保证措施:a.承包方必须按照设计文件和施工规范进行施工;b.承包方应配备合格的技术人员和施工队伍;c.工程材料应符合国家相关标准和规范。五、工程进度安排1.工程进度计划:详见附件《工程进度计划表》;2.工程进度控制措施:a.承包方应按进度计划组织施工;b.发包方和承包方应定期召开进度协调会;c.对进度延误,双方应共同分析原因,采取措施。3.工程进度调整:如因不可抗力或其他原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划。六、合同价款及支付方式1.合同价款:____________________元;2.支付方式:a.预付款:合同签订后__日内支付合同价款的__%;b.进度款:按实际完成工程量支付;c.结算款:工程验收合格后支付合同价款的__%;d.保修金:工程验收合格后支付合同价款的__%;3.付款节点:详见附件《付款节点表》;4.付款条件:按实际完成工程量,经双方确认后支付。七、工期延误及违约责任1.工期延误原因:a.发包方原因;b.承包方原因;c.不可抗力;d.第三方原因;2.工期延误处理:a.因发包方原因导致的工期延误,由发包方承担;b.因承包方原因导致的工期延误,由承包方承担;c.因不可抗力导致的工期延误,经双方协商后可适当顺延;d.因第三方原因导致的工期延误,由第三方承担;3.违约责任:a.违约方应向守约方支付违约金;b.因违约造成的损失,违约方应予以赔偿;c.违约方应承担相应的法律责任。八、工程变更及索赔1.工程变更范围:包括但不限于设计变更、工程量变更、材料规格变更等;2.工程变更程序:a.发包方或承包方提出变更申请;b.双方协商确定变更内容;c.修改工程量清单和合同价款;d.重新签订工程变更协议;3.索赔处理:a.承包方在变更或索赔事项发生后,应及时向发包方提出;b.发包方在收到索赔申请后,应在__日内予以答复;c.索赔金额根据实际情况计算,并纳入工程结算。九、工程验收1.验收标准:按照国家相关标准和规范执行;2.验收程序:a.承包方完成施工任务后,向发包方提交验收申请;b.发包方组织验收小组,进行现场验收;c.验收合格后,双方签署验收报告;d.验收不合格,承包方应按照验收意见进行整改,直至合格。3.验收不合格处理:承包方应在接到不合格通知后__日内完成整改。十、工程保修1.保修范围:按照国家相关标准和规范执行;2.保修期限:自工程竣工验收合格之日起__年;3.保修责任:a.发包方应按照保修范围和期限,对工程质量进行保修;b.保修期内出现质量问题,承包方应无偿修复;c.保修期满后,发包方应承担工程质量责任。十一、合同解除及终止1.合同解除条件:a.合同双方协商一致;b.一方违约,经对方通知后仍不履行;c.因不可抗力导致合同无法履行;d.法律法规规定的其他情形。2.合同终止条件:a.工程竣工验收合格;b.合同约定的工程范围已完成;c.合同价款结清;d.双方另有约定。3.合同解除及终止程序:a.提出解除或终止合同的方应书面通知对方;b.双方应协商确定解除或终止合同的详细事宜;c.需要办理相关手续的,按照法律法规和相关规定办理。十二、争议解决1.争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼;2.争议解决机构:双方协商确定的仲裁机构或人民法院;3.争议解决程序:按照相关法律法规和仲裁规则进行。十三、合同生效及终止1.合同生效条件:双方签字盖章,且合同内容符合法律法规;2.合同终止条件:按照合同约定或法律规定;3.合同生效及终止日期:自合同生效之日起至合同终止之日止。十四、其他约定1.保密条款:双方对本合同内容保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露;2.不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任;3.合同附件:包括但不限于工程进度计划表、付款节点表等。甲方(盖章):签字:日期:____年__月__日乙方(盖章):签字:日期:____年__月__日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定设计单位及施工单位a.甲方有权指定设计单位和施工单位;b.甲方应确保指定单位具备相应的资质和业绩;c.指定单位不得向承包方收取额外费用。2.甲方提供技术支持与指导a.甲方应提供项目所需的技术支持和指导;b.甲方应协助承包方解决施工过程中的技术问题;c.甲方对技术指导的决策承担最终责任。3.甲方负责协调与监管a.甲方负责协调施工过程中与政府部门、业主、监理单位的关系;b.甲方应监督承包方遵守合同规定,确保工程质量和进度;c.甲方对施工过程中的违规行为有权制止和纠正。4.甲方提供工程款支付保障a.甲方应确保工程款按时支付,不得无故拖延;b.甲方应设立专门的工程款支付账户,确保资金安全;c.甲方对工程款支付负有监督责任。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方自行选择设计单位及施工单位a.乙方有权自行选择设计单位和施工单位;b.乙方应确保所选单位具备相应的资质和业绩;c.乙方应承担选择单位产生的相关费用。2.乙方负责项目技术实施与管理a.乙方负责项目的技术实施和管理;b.乙方应确保项目按照设计要求和质量标准施工;c.乙方对施工过程中的技术问题负有责任。3.乙方负责工程进度与质量控制a.乙方应制定合理的工程进度计划,并确保按时完成;b.乙方应建立完善的质量控制体系,确保工程质量;c.乙方对工程进度和质量负有直接责任。4.乙方负责工程款支付与结算a.乙方应按照合同约定及时支付工程款;b.乙方应建立健全的工程款支付和结算制度;c.乙方对工程款支付和结算负有直接责任。三、第三方中介时的附加条款及说明1.第三方中介机构职责a.第三方中介机构负责监督合同的履行,确保双方权益;b.第三方中介机构有权对施工过程中的质量问题进行调查;c.第三方中介机构对调查结果负有责任。2.第三方中介机构费用a.第三方中介机构费用由双方协商确定,并在合同中明确;b.第三方中介机构费用在合同履行过程中分阶段支付;c.第三方中介机构费用支付方式与工程款支付方式一致。3.第三方中介机构报告a.第三方中介机构应定期向双方提交项目进展报告;b.第三方中介机构报告应真实、客观、公正;c.第三方中介机构报告作为合同履行的重要依据。4.第三方中介机构争议解决a.第三方中介机构在履行职责过程中产生的争议,由双方协商解决;b.若协商不成,可提交仲裁或诉讼解决;c.第三方中介机构在争议解决过程中应保持中立。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程进度计划表2.付款节点表3.设计文件及技术规范4.施工图纸及变更通知5.甲方指定设计单位及施工单位资质证明6.乙方选择设计单位及施工单位资质证明7.第三方中介机构资质证明8.工程验收报告9.保修证书10.合同履行过程中的相关往来文件二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方违约:未按合同约定支付工程款;未提供施工所需的场地、资料、设备等;工程质量不达标;b.乙方违约:未按合同约定完成施工任务;工程质量不达标;工期延误;c.第三方中介机构违约:未按时提交项目进展报告;报告内容失实;2.违约认定:a.双方协商一致;b.第三方中介机构调查取证;c.仲裁或诉讼。三、法律名词及解释:1.资质证明:指证明单位或个人具备相应资格、能力或业绩的文件。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后达成协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,要求法院对争议作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方协商调整进度计划,确保工程按时完成。2.问题:工程质量问题。解决办法:由第三方中介机构进行调查,并对质量问题进行整改。3.问题:工程款支付纠纷。解决办法:按照合同约定和第三方中介机构的建议,妥善解决支付纠纷。五、所有应用场景:1.装配式建筑示范项目施工;2.甲方为主导的施工项目;3.乙方为主导的施工项目;4.有第三方中介机构参与的项目;5.需要长期保修的建筑项目。全文完。2025年度大白施工合同范本,适用于装配式建筑示范项目3合同编号_________一、合同主体名称:(请填写甲方名称)地址:(请填写甲方地址)联系人:(请填写甲方联系人)联系电话:(请填写甲方联系电话)名称:(请填写乙方名称)地址:(请填写乙方地址)联系人:(请填写乙方联系人)联系电话:(请填写乙方联系电话)1.3其他相关方(如有其他相关方,请在此处填写相关方名称、地址、联系人、联系电话等信息)二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及《装配式建筑示范项目施工合同范本》等规范性文件制定。三、定义与解释3.1专业术语(请在此处列出本合同中涉及的专业术语,并对其进行解释)3.2关键词解释(请在此处列出本合同中的关键词,并对其进行解释)四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1发包方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量、安全等要求进行施工。4.1.2发包方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。4.1.3发包方应按照合同约定支付工程款。4.1.4发包方应负责办理施工过程中涉及的相关审批手续。4.2乙方的权利和义务4.2.1承包方应按照合同约定的时间、地点、质量、安全等要求进行施工。4.2.2承包方应保证施工过程中的质量和安全。4.2.3承包方应按照合同约定向发包方提供施工图纸、技术资料等。4.2.4承包方应配合发包方办理施工过程中涉及的相关审批手续。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至(请填写合同终止日期)止。5.2合同履行地点本合同施工地点为(请填写施工地点)。5.3合同履行方式本合同施工方式为(请填写施工方式,如:现场施工、远程施工等)。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件6.2.1合同约定的施工任务完成;6.2.2双方协商一致解除合同;6.2.3发生不可抗力事件,经双方协商一致解除合同。6.3终止程序6.3.1双方协商一致解除合同的,应签订书面协议;6.3.2发生不可抗力事件解除合同的,应提交相关证明材料。6.4终止后果6.4.1合同解除后,双方应按照合同约定处理已完成的工程;6.4.2双方应按照合同约定结算工程款;6.4.3双方应按照合同约定处理合同解除后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成7.1.1工程直接费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等;7.1.2工程间接费用,包括但不限于管理费、监理费、保险费等;7.1.3其他费用,包括但不限于设计费、咨询费、检验费等。7.2支付方式本合同款项支付方式如下:7.2.1预付款:合同签订后,乙方提交相关手续,甲方支付合同总额的(请填写百分比)作为预付款;7.2.2进度款:根据施工进度,甲方按月支付合同总额的(请填写百分比)作为进度款;7.2.3结算款:工程完工并通过验收后,甲方支付剩余合同总额的(请填写百分比)作为结算款;7.2.4保修金:合同约定保修期满后,甲方无息退还乙方。7.3支付时间7.3.1预付款支付时间:合同签订后(请填写具体天数)内;7.3.2进度款支付时间:每月(请填写具体日期)前;7.3.3结算款支付时间:工程完工并通过验收后(请填写具体天数)内。7.4支付条款7.4.1甲方应在支付款项前,收到乙方提交的合法有效发票或收据;7.4.2甲方支付款项后,乙方应及时出具相应的收据或发票;7.4.3甲方有权对乙方提交的发票或收据进行审核,如发现虚假或不符合规定,甲方有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约8.1.1甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付(请填写违约金比例)的违约金;8.1.2甲方未按时提供施工图纸或技术资料的,应向乙方支付(请填写违约金比例)的违约金;8.1.3甲方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约8.2.1乙方未按合同约定完成施工任务的,应向甲方支付(请填写违约金比例)的违约金;8.2.2乙方施工过程中出现质量问题的,应承担修复责任,并支付(请填写赔偿金额)的赔偿金;8.2.3乙方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式8.3.1违约金和赔偿金的计算方式按合同约定执行;8.3.2违约金和赔偿金支付方式同本合同约定的支付方式。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等。9.2保密期限本合同的保密期限为合同签订之日起至(请填写具体年份)年。9.3保密履行方式9.3.1双方应严格履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;9.3.2双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件10.2.1自然灾害,如地震、洪水、台风等;10.2.2政府行为,如政策调整、法律法规变更等;10.2.3社会异常事件,如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务10.3.1发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;10.3.2不可抗力事件发生后,双方应协商解决合同履行问题;10.3.3因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(请在此处列出具体不可抗力事件的实例)十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形12.2.1合同约定的保密内容;12.2.2合同约定的特定权利和义务;12.2.3法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留13.1.1甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的监督权和验收权;13.1.2乙方保留对工程变更、索赔等事项的处理权。13.2特殊权力保留13.2.1甲方保留在必要时对施工方案进行调整的权力;13.2.2乙方保留在工程变更、索赔等事项中,要求甲方支付相应费用的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序14.1.1任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方;14.1.2双方协商一致后,签

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论