2025年度购房赠送豪华主材包及专业装修服务合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度购房赠送豪华主材包及专业装修服务合同合同编号_________一、合同主体甲方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、合同前言2.1背景和目的随着我国城市化进程的不断推进，住房市场需求日益旺盛。为了满足消费者对高品质住房的需求，甲方决定在2025年度推出购房赠送豪华主材包及专业装修服务的优惠活动。本次活动的目的是提升甲方品牌形象，增加市场份额，为消费者提供一站式购房服务。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业属于3.2关键词解释四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）有权要求乙方按照合同约定提供专业装修服务；（2）有权要求乙方在约定的时间内完成装修工程；（3）有权对装修工程的质量进行监督和验收；（4）有权要求乙方对装修过程中出现的问题进行整改。2.甲方的义务：（1）按照合同约定支付装修费用；（2）配合乙方进行装修施工；（3）按照合同约定的时间接收装修工程；（4）对装修过程中乙方提供的服务提出意见和建议。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）要求甲方按照合同约定支付装修费用；（2）要求甲方配合装修施工；（3）对装修工程的质量进行监督和验收。2.乙方的义务：（1）按照合同约定提供专业装修服务；（2）按照约定的时间完成装修工程；（3）对装修过程中出现的问题进行整改；（4）确保装修工程的质量符合国家相关标准。七、费用与支付7.1费用构成本合同费用构成如下：1.豪华主材包费用：甲方在购房时免费赠送的豪华主材包，其费用已包含在购房总价中，不计入本合同费用。2.专业装修服务费用：乙方提供的专业装修服务费用，包括但不限于设计费、材料费、人工费、管理费等，具体费用以合同附件为准。7.2支付方式1.首付款：甲方在签订本合同后5个工作日内支付首付款，首付款金额为装修服务总费用的30%。2.进度款：装修工程分阶段进行，甲方应在每个阶段完成后5个工作日内支付相应的进度款，进度款支付比例为该阶段工程总费用的30%。3.尾款：装修工程验收合格后，甲方应在5个工作日内支付剩余尾款，尾款金额为装修服务总费用的40%。7.3支付时间1.首付款支付时间：签订本合同后5个工作日内。2.进度款支付时间：每个阶段工程完成后5个工作日内。3.尾款支付时间：装修工程验收合格后5个工作日内。7.4支付条款1.甲方应在支付款项时，将款项汇入乙方指定的账户。2.乙方应在收到款项后3个工作日内出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定时间支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，自逾期之日起计算。2.甲方未按约定时间接收装修工程的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，自逾期之日起计算。8.2乙方违约1.乙方未按约定时间完成装修工程的，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五，自逾期之日起计算。2.乙方提供的装修服务不符合约定标准的，应负责整改，并承担由此产生的全部费用。8.3赔偿金额和方式1.甲方和乙方违约，应按照本合同约定的违约金比例承担违约责任。2.如违约行为给对方造成损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术信息、商业秘密、甲方提供的个人信息等均为保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止之日起三年。9.3保密履行方式1.甲方和乙方均应采取合理措施，保护保密内容的保密性。2.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件本合同中的不可抗力事件包括但不限于：地震、洪水、火灾、战争、罢工、政府政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，致使合同无法履行或部分无法履行的，双方应相互协商，尽量减少损失。2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例本合同中的不可抗力实例包括：地震、洪水、火灾等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让或以其他方式让渡其在本合同中的权利和义务。12.2不得转让的情形1.合同标的涉及国家秘密或商业秘密；2.合同标的涉及法律法规规定的限制转让的情形；3.其他依照法律法规或合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留在合同履行过程中对装修方案、材料选择、施工进度等事项的最终决定权。2.乙方保留在合同履行过程中对施工质量、施工安全、环保要求等事项的监督权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中对乙方施工团队资质、施工设备等进行审查的权利。2.乙方保留在合同履行过程中对甲方提供的装修材料、设备等进行检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行。2.修改或补充的内容应经甲乙双方签字确认后生效。14.2修改和补充效力1.本合同的修改或补充具有同等法律效力。2.任何修改或补充内容不得与本合同原有条款相抵触。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互配合，确保装修工程的顺利进行。2.甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应定期召开协调会议，讨论解决装修过程中出现的问题。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议，任何补充或修改均应以书面形式进行。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式明确约定，并经甲乙双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.豪华主材包清单2.专业装修服务费用明细3.装修工程进度计划表4.装修工程验收标准5.不可抗力事件清单6.争议解决机制7.协作与配合事项明细二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按约定时间支付款项。b.未按约定时间接收装修工程。乙方违约：a.未按约定时间完成装修工程。b.提供的装修服务不符合约定标准。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：甲方未按照合同约定支付款项或接收装修工程，经乙方催告后仍未履行的，视为违约。乙方违约的认定：乙方未按照合同约定时间完成装修工程或提供的装修服务不符合约定标准，经甲方验收不合格后，乙方未在合理期限内进行整改的，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，规定合同的订立、效力、履行、变更、解除、违约责任等内容。2.物权法：指《中华人民共和国物权法》，规定物权的设立、变更、转让、消灭等内容。3.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，规定建筑活动的基本原则、建筑企业的资质、建筑工程的施工、监理等内容。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。5.违约金：指合同当事人一方违反合同约定，应当向对方支付一定数额的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付款项。解决办法：乙方应及时催告甲方支付款项，如甲方逾期未支付，乙方有权根据合同约定收取违约金，并要求甲方支付逾期利息。2.问题：乙方未按约定时间完成装修工程。解决办法：甲方应与乙方协商，明确延误的原因和补救措施，如乙方未能在合理期限内完成装修工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方承担由此产生的额外费用。3.问题：装修服务不符合约定标准。解决办法：甲方应要求乙方进行整改，如乙方整改后仍不符合约定标准，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应协商解决，尽量减少损失，如合同无法履行，双方互不承担违约责任。5.问题：争议解决过程中出现分歧。解决办法：双方应遵循协商、调解、仲裁或诉讼的顺序，依法解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：__________2.第三方主体地址：__________3.第三方主体联系人：__________4.第三方主体联系电话：__________5.第三方主体责任：a.第三方负责提供装修材料，确保材料符合合同约定标准。b.第三方负责对装修材料的质量进行检测，确保材料无质量问题。c.第三方负责对装修材料的运输和保管，确保材料安全无损。6.第三方主体权利：a.第三方有权要求甲方按照合同约定支付材料费用。b.第三方有权要求甲方提供必要的施工条件。c.第三方有权对装修材料的质量进行监督。7.第三方主体义务：a.第三方应按照合同约定的时间提供装修材料。b.第三方应保证提供的装修材料符合合同约定标准。c.第三方应配合甲方和乙方的施工需求。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付装修服务费用。b.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。c.乙方有权对装修工程的质量进行监督。d.乙方有权对装修工程的设计方案进行调整。2.乙方利益条款：a.乙方有权在装修工程完成后获得甲方支付的尾款。b.乙方有权在合同履行过程中获得甲方支付的进度款。c.乙方有权要求甲方对装修工程的质量问题进行整改。3.甲方的违约及限制条款：a.如甲方未按约定支付装修服务费用，乙方有权要求甲方支付违约金。b.如甲方未提供必要的施工条件，乙方有权要求甲方承担相应责任。c.如甲方对装修工程的质量问题不予整改，乙方有权要求甲方承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：a.甲方可要求乙方按照合同约定提供装修服务。b.甲方可要求乙方在装修工程过程中遵守相关法律法规。c.甲方可要求乙方对装修工程的质量进行监督。2.甲方的利益条款：a.甲方可获得乙方提供的豪华主材包。b.甲方可获得乙方提供的专业装修服务。c.甲方可获得装修工程的质量保证。3.乙方的违约及限制条款：a.如乙方未按约定提供装修服务，甲方有权要求乙方支付违约金。b.如乙方在装修工程过程中违反相关法律法规，甲方有权要求乙方承担相应责任。c.如乙方未保证装修工程的质量，甲方有权要求乙方承担相应责任。全文完。2025年度购房赠送豪华主材包及专业装修服务合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1出卖方信息1.2买受方信息第二条购房基本信息2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋价格第三条豪华主材包赠送内容3.1主材品牌及型号3.2主材数量及规格3.3主材赠送方式第四条专业装修服务内容4.1装修范围4.2装修标准4.3装修工期第五条质量保证与验收5.1质量保证期限5.2验收标准5.3验收程序第六条付款方式与时间6.1付款比例6.2付款时间6.3付款方式第七条违约责任7.1出卖方违约责任7.2买受方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构第九条合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件第十条合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序第十一条合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容第十二条合同其他约定12.1通知送达方式12.2合同解释12.3合同份数第十三条合同签署与生效13.1签署日期13.2生效日期第十四条合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1出卖方信息1.1.1名称：X房地产开发1.1.2地址：省市区路号1.1.3法定代表人：1.1.4联系电话：138xxxx56781.2买受方信息1.2.1名称：X购房者1.2.2地址：省市区路号1.2.3法定代表人：1.2.4联系电话：139xxxx5678第二条购房基本信息2.1房屋坐落：省市区路号栋单元室2.2房屋面积：100平方米2.3房屋价格：人民币100万元整第三条豪华主材包赠送内容3.1主材品牌及型号：3.1.1地板：品牌实木复合地板，型号3.1.2墙面：品牌乳胶漆，型号3.1.3瓷砖：品牌抛光砖，型号3.1.4橱柜：品牌整体橱柜，型号3.2主材数量及规格：3.2.1地板：100平方米3.2.2墙面：300平方米3.2.3瓷砖：500平方米3.2.4橱柜：5米第三条专业装修服务内容3.1装修范围：房屋内部装修，包括但不限于墙面、地面、顶面、门窗、橱柜等3.2装修标准：按照国家相关标准及行业规范执行3.3装修工期：自合同签订之日起60个工作日内完成第四条质量保证与验收4.1质量保证期限：自装修工程验收合格之日起，主材包及装修工程享受两年质保4.2验收标准：按照国家相关标准及行业规范执行4.3验收程序：4.3.1买受方在装修工程完成后，应在3个工作日内组织验收4.3.2出卖方应提供相关质量保证文件，包括但不限于产品合格证、保修卡等4.3.3验收合格后，双方应在验收报告上签字确认第五条付款方式与时间5.1付款比例：首付50%，尾款50%5.2付款时间：5.2.1首付：合同签订之日起5个工作日内支付5.2.2尾款：装修工程验收合格后支付5.3付款方式：银行转账第六条违约责任6.1出卖方违约责任：6.1.1未按时交付房屋，每延迟一日，应向买受方支付房屋总价款万分之一的违约金6.1.2装修工程质量不符合约定，应承担修复责任，并赔偿买受方因此造成的损失6.2买受方违约责任：6.2.1未按时支付款项，每延迟一日，应向出卖方支付应付款项万分之一的违约金6.2.2隐瞒房屋质量或提供虚假信息，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任第七条争议解决7.1争议解决方式：双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼第八条争议解决8.1争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：合同签订地为省市区，争议解决机构为市区人民法院。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件：9.1.1出卖方未按约定交付房屋，买受方有权解除合同，并要求出卖方承担违约责任。9.1.2买受方未按约定支付购房款，出卖方有权解除合同，并要求买受方承担违约责任。9.1.3双方协商一致，决定解除合同。9.2合同终止条件：9.2.1合同约定的装修工程完工，并经双方验收合格。9.2.2双方约定的其他终止条件成就。第十条合同生效与变更10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序：10.2.1变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条合同附件11.1合同附件清单：11.1.1房屋买卖合同11.1.2豪华主材包清单11.1.3专业装修服务协议11.1.4验收报告11.1.5付款凭证11.2合同附件内容：11.2.1房屋买卖合同应详细列明房屋的基本信息、价格、付款方式等。11.2.2豪华主材包清单应详细列明主材的品牌、型号、数量、规格等。11.2.3专业装修服务协议应详细列明装修范围、标准、工期、验收标准等。11.2.4验收报告应详细记录验收时间、地点、验收结果等。11.2.5付款凭证应包括付款时间、金额、方式等。第十二条合同其他约定12.1通知送达方式：双方应通过书面形式进行通知送达，送达地址为合同中约定的地址。12.2合同解释：本合同条款如发生歧义，应按照有利于保护非过错方的原则进行解释。12.3合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条合同签署与生效13.1签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2生效日期：本合同自2025年1月1日起生效。第十四条合同解除与终止14.1合同解除条件：14.1.1出卖方未按约定交付房屋，买受方有权解除合同，并要求出卖方承担违约责任。14.1.2买受方未按约定支付购房款，出卖方有权解除合同，并要求买受方承担违约责任。14.1.3双方协商一致，决定解除合同。14.2合同终止条件：14.2.1合同约定的装修工程完工，并经双方验收合格。14.2.2双方约定的其他终止条件成就。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在履行本合同时，由甲乙双方共同邀请或选定的，提供中介、咨询、监理、施工等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方的介入应基于甲乙双方的一致同意，并应在合同中明确其角色、职责和权限。第二条第三方职责2.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、高效的服务。2.2第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。2.3第三方应确保其提供的服务的质量符合合同约定的标准。第三条第三方权利3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其履行职责。3.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。3.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方有违约行为，有权向甲乙双方提出警告或终止服务。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系是服务与被服务的关系，第三方不参与甲乙双方的合同权利义务分配。4.2第三方在履行职责过程中，不得干预甲乙双方的合同权利义务履行。4.3第三方与甲乙双方之间，以及第三方与施工方等其他第三方之间，应各自独立承担相应的法律责任。第五条第三方责任限额5.1第三方在本合同项下的责任，限于其直接过错造成的损失。5.2第三方责任限额为本合同总价款的5%，且最高不超过人民币万元。5.3如第三方因履行职责不当导致甲乙双方遭受损失，甲乙双方有权要求第三方赔偿，但赔偿金额不得超过第五条规定的责任限额。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方应共同确定第三方的服务内容、职责和权限。6.2甲乙双方应与第三方签订服务协议，明确双方的权利义务。6.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息。6.4第三方在履行职责过程中，应定期向甲乙双方报告工作进展情况。第七条第三方介入的终止7.1如第三方在履行职责过程中，出现严重违约行为，甲乙双方有权终止其服务。7.2如第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因无法继续履行职责，甲乙双方应协商解决。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用，由甲乙双方按照服务协议约定承担。8.2第三方介入的费用，应包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。8.3第三方介入的费用，应在服务协议中明确列出，并由甲乙双方在签订服务协议时支付。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入的保密10.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋买卖合同详细要求：包括房屋基本信息、价格、付款方式、交付时间、违约责任等条款。说明：作为合同主体，房屋买卖合同是确认买卖双方权利义务的基础。2.豪华主材包清单详细要求：包括主材品牌、型号、数量、规格、价格等详细信息。说明：清单作为合同附件，是确保主材包赠送内容明确、具体的重要文件。3.专业装修服务协议详细要求：包括装修范围、标准、工期、验收标准、费用、违约责任等条款。说明：协议作为合同附件，是确保装修服务质量和时效的重要文件。4.验收报告详细要求：包括验收时间、地点、验收结果、存在问题及整改意见等。说明：验收报告作为合同附件，是确认装修工程完成情况和质量的重要文件。5.付款凭证详细要求：包括付款时间、金额、方式、收款人信息等。说明：付款凭证作为合同附件，是证明付款行为和金额的重要文件。6.第三方服务协议详细要求：包括第三方服务内容、职责、权限、费用、违约责任等条款。说明：服务协议作为合同附件，是明确第三方服务内容和责任的重要文件。7.不可抗力证明文件详细要求：包括不可抗力事件发生的时间、地点、影响范围等。说明：证明文件作为合同附件，是确认不可抗力事件发生的重要文件。8.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等条款。说明：协议作为合同附件，是确保争议解决过程公正、高效的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.出卖方违约行为及责任认定违约行为：未按时交付房屋责任认定：每延迟一日，向买受方支付房屋总价款万分之一的违约金。示例：若合同约定交付日期为2025年6月1日，实际交付日期为2025年7月1日，则出卖方应支付买受方人民币10万元的违约金。2.买受方违约行为及责任认定违约行为：未按时支付购房款责任认定：每延迟一日，向出卖方支付应付款项万分之一的违约金。示例：若合同约定首付50万元，买受方应在合同签订之日起5个工作日内支付，实际支付日期为第6个工作日，则买受方应支付出卖方人民币2500元的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按约定履行服务职责责任认定：根据第三方服务协议约定，向甲乙双方或其中一方支付违约金。示例：若第三方服务协议约定，第三方应在30个工作日内完成服务，实际完成时间为40个工作日，则第三方应向甲乙双方支付人民币万元的违约金。4.不可抗力事件导致违约违约行为：因不可抗力事件导致合同无法履行责任认定：双方互不承担违约责任，可根据实际情况协商解决。示例：若因地震导致房屋无法交付，双方可协商延期交付或解除合同。全文完。2025年度购房赠送豪华主材包及专业装修服务合同2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息二、房屋信息1.房屋位置2.房屋面积3.房屋结构4.房屋用途三、赠送豪华主材包1.主材包清单2.主材品牌及规格3.主材数量及总价4.主材交付时间四、专业装修服务1.装修服务内容2.装修团队资质3.装修工期4.装修费用五、付款方式1.付款比例2.付款时间节点3.付款方式4.逾期付款责任六、合同履行1.合同履行期限2.合同履行地点3.合同履行方式4.合同履行责任七、售后服务1.售后服务内容2.售后服务期限3.售后服务联系方式4.售后服务责任八、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议解决九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除责任4.合同解除争议解决十一、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止责任4.合同终止争议解决十二、合同附件1.房屋平面图2.主材清单3.装修方案4.付款计划十三、其他约定1.不可抗力条款2.合同生效条件3.合同生效日期4.合同解释十四、合同签署1.双方签字盖章2.合同生效日期3.合同备案4.合同附件清单合同编号20250001一、合同概述1.合同名称：2025年度购房赠送豪华主材包及专业装修服务合同2.合同编号：202500013.合同签订日期：2025年1月1日4.合同双方基本信息：a.甲方（购房方）：[购房方全名]b.乙方（开发商）：[开发商全名]c.甲方联系地址：[购房方地址]d.乙方联系地址：[开发商地址]e.甲方联系电话：[购房方电话]f.乙方联系电话：[开发商电话]二、房屋信息1.房屋位置：[具体地址]2.房屋面积：[面积单位：平方米]3.房屋结构：[房屋结构类型]4.房屋用途：[住宅、商业等]三、赠送豪华主材包1.主材包清单：a.地面材料：[品牌、规格、数量、总价]b.墙面材料：[品牌、规格、数量、总价]c.天花板材料：[品牌、规格、数量、总价]d.卫浴设备：[品牌、规格、数量、总价]e.窗户及门：[品牌、规格、数量、总价]f.灯具及开关：[品牌、规格、数量、总价]2.主材品牌及规格：[具体品牌和规格]3.主材数量及总价：[总数量及总价]4.主材交付时间：[具体交付日期]四、专业装修服务1.装修服务内容：a.水电改造b.瓦工、木工、油漆工程c.卫浴安装d.窗户安装e.门安装2.装修团队资质：[资质证明]3.装修工期：[具体工期]4.装修费用：[具体费用]五、付款方式1.付款比例：a.首付款：[金额]b.中间付款：[金额]c.尾款：[金额]2.付款时间节点：[具体时间]3.付款方式：[银行转账、现金等]4.逾期付款责任：[逾期利息、违约金等]六、合同履行1.合同履行期限：[合同生效日至合同终止日]2.合同履行地点：[房屋地址]3.合同履行方式：[按合同约定分阶段履行]4.合同履行责任：[双方按约定履行各自义务]七、售后服务1.售后服务内容：a.质保期内免费维修b.质保期外有偿维修c.售后服务咨询2.售后服务期限：[具体期限]3.售后服务联系方式：[联系电话、邮箱等]4.售后服务责任：[乙方提供必要的售后服务保障]八、违约责任1.违约情形：a.甲方未按约定时间付款b.乙方未按约定时间提供主材或装修服务c.乙方提供的材料或服务不符合约定标准d.双方未履行合同约定的其他义务2.违约责任：a.逾期付款的，应向守约方支付约定的违约金b.未按时提供主材或装修服务的，应向甲方支付违约金c.提供的材质或服务不符合约定的，乙方应负责修复或更换，并承担相应的费用d.未履行合同其他义务的，应根据违约情况承担相应责任3.违约赔偿：a.双方应协商解决赔偿事宜b.协商不成的，可向合同约定的人民法院提起诉讼4.违约争议解决：a.双方应友好协商解决争议b.协商不成的，可向合同约定的人民法院提起诉讼九、争议解决1.争议解决方式：a.争议发生后，双方应友好协商解决b.协商不成的，可向合同约定的人民法院提起诉讼2.争议解决机构：a.[具体法院名称]3.争议解决程序：a.按照相关法律法规和诉讼程序进行4.争议解决费用：a.双方各自承担十、合同解除1.合同解除条件：a.甲方严重违约b.乙方严重违约c.双方协商一致解除合同2.合同解除程序：a.提出解除合同的一方应书面通知对方b.接到通知的一方应在收到通知之日起[具体天数]内答复3.合同解除责任：a.解除合同后，双方应按照约定处理剩余款项和未履行义务b.因解除合同造成的损失，由责任方承担4.合同解除争议解决：a.按照第九章的争议解决方式处理十一、合同终止1.合同终止条件：a.合同履行完毕b.双方协商一致终止合同c.因不可抗力导致合同无法履行2.合同终止程序：a.双方应书面确认合同终止3.合同终止责任：a.双方按照约定处理剩余款项和未履行义务b.因合同终止造成的损失，由责任方承担4.合同终止争议解决：a.按照第九章的争议解决方式处理十二、合同附件1.房屋平面图2.主材清单3.装修方案4.付款计划十三、其他约定1.不可抗力条款：a.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决b.不可抗力事件包括自然灾害、政府行为等2.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同经相关政府部门备案3.合同生效日期：a.合同签订之日起4.合同解释：a.本合同如有未尽事宜，可由双方另行协商补充十四、合同签署1.双方签字盖章：a.甲方（购房方）：[购房方全名]b.乙方（开发商）：[开发商全名]2.合同生效日期：a.合同签订之日起3.合同备案：a.双方应按照相关法律法规进行合同备案4.合同附件清单：a.房屋平面图b.主材清单c.装修方案d.付款计划甲方（购房方）：____________________乙方（开发商）：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导装修设计：a.甲方有权根据自身需求提出装修设计方案。b.乙方应配合甲方的设计要求，提供必要的专业建议和技术支持。c.设计方案的修改和确认需经双方协商一致。2.甲方选择装修材料：a.甲方有权根据市场调研和个人喜好选择装修材料。b.乙方应提供多种材料选项，并告知材料的价格、性能及环保标准。c.甲方选择的材料需符合国家相关法律法规和行业标准。3.甲方监督装修进度：a.甲方有权对装修进度进行监督，确保工程按期完成。b.乙方应定期向甲方汇报工程进度，并及时解决施工过程中出现的问题。c.甲方有权要求乙方对施工质量进行整改。4.甲方参与验收：a.甲方有权参与装修工程验收，对工程质量进行评估。b.乙方应按照甲方要求进行整改，直至满足验收标准。c.验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。5.甲方提出整改要求：a.甲方有权对装修工程提出整改要求，乙方应在规定时间内进行整改。b.整改费用由责任方承担，若为乙方责任，则乙方承担全部整改费用。c.整改完成后，甲方应重新进行验收。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导装修设计：a.乙方有权根据甲方提供的房屋信息和需求，提出装修设计方案。c.设计方案的修改和确认需经双方协商一致。2.乙方选择装修材料：a.乙方有权根据工程需求和成本控制，选择装修材料。b.甲方有权对乙方选择的材料提出异议，乙方应予以考虑。c.乙方应确保材料的质量和环保标准符合国家相关法律法规。3.乙方监督装修进度：a.乙方有权对装修进度进行监督，确保工程按期完成。b.甲方应配合乙方的工作，及时提供所需资料和意见。c.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调。4.乙方参与验收：a.乙方有权参与装修工程验收，对工程质量进行评估。b.甲方应配合乙方的工作，对验收过程中发现的问题提出意见。c.验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。5.乙方提出整改要求：a.乙方有权对装修工程提出整改要求，甲方应在规定时间内进行整改。b.整改费用由责任方承担，若为甲方责任，则甲方承担全部整改费用。c.整改完成后，乙方应重新进行验收。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介机构职责：a.中介机构应协助双方签订合同，并监督合同的履行。b.中介机构应确保合同条款的合法性和合理性。c.中介机构有权对双方进行协调，解决合同履行过程中出现的问题。2.中介机构费用：a.中介机构费用由双方协商确定，并在合同中明确。b.中介机构费用应在合同签订时支付，或按合同约定分期支付。c.中介机构费用不包括在装修费用中。3.中介机构保密义务：a.中介机构应对双方提供的信息进行保密，不得泄露给任何第三方。b.中介机构不得利用双方信息谋取私利。c.中介机构违反保密义务的，应承担相应的法律责任。4.中介机构责任：a.中介机构应尽到尽职调查义务，确保合同的真实性和合法性。b.中介机构在合同履行过程中，应尽到监督和协调义务。c.中介机构因自身原因导致合同无法履行的，应承担相应的法律责任。5.中介机构争议解决：a.中介机构与双方之间的争议，应通过协商解决。b.协商不成的，可向合同约定的人民法院提起诉讼。c.中介机构与双方之间的争议，不影响双方与开发商之间的合同履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.房屋平面图2.主材清单3.装修方案4.付款计划5.合同签订双方的身份证明文件6.甲方提供的房屋信息和需求资料7.乙方提供的装修设计方案及材料清单8.验收报告9.任何双方认为必要的其他文件或资料二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按约定时间付款b.乙方未按约定时间提供主材或装修服务c.乙方提供的材料或服务不符合约定标准d.双方未履行合同约定的其他义务2.违约行为的认定：a.甲方未付款：以银行转账记录或甲方提供的付款凭证为依据b.乙方未按时提供服务：以合同约定的服务提供时间为准c.材料或服务不符合标准：以国家标准、行业标准或合同约定为准d.未履行其他义务：以合同约定和双方协商结果为依据三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约金：指当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定，向守约方支付的一定金额的金钱。3.争议解决：指当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同备案：指合同签订后，当事人按照法律规定向有关机关进行登记备案的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：装修过程中出现质量问题解决办法：乙方应及时整改，甲方有权要求乙方进行修复或更换，直至问题解决。2.问题：装修进度延误解决办法：乙方应向甲方说明延误原因，并制定补救措施，甲方有权要求乙方加快进度。3.问题：付款方式与合同约定不符解决办法：双方应协商解决，必要时可修改合同条款，确保付款方式符合约定。五、所有应用场景：1.适用于个人购房并接受开发商提供的装修服务。2.适用于开发商为吸引购房者而提供的赠送装修服务。3.适用于购房者与开发商之间因装修服务产生的纠纷解决。4.适用于涉及第三方中介机构的购房装修服务合同。全文完。2025年度购房赠送豪华主材包及专业装修服务合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1购房人信息1.2开发商信息2.房屋基本情况2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋结构3.豪华主材包内容3.1主材品牌及型号3.2主材数量及规格3.3主材安装及售后服务4.专业装修服务内容4.1装修项目范围4.2装修设计风格4.3装修施工质量标准5.合同价格及支付方式5.1豪华主材包价格5.2专业装修服务价格5.3合同总价5.4付款时间节点5.5付款方式6.合同履行及验收6.1装修工期6.2装修进度6.3装修验收标准6.4验收时间及程序7.违约责任7.1购房人违约责任7.2开发商违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.2合同期限11.合同附件11.1豪华主材包清单11.2装修设计方案11.3其他相关文件12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序13.合同解除后的处理13.1装修成果处理13.2费用结算14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1购房人信息1.1.1姓名：_______1.1.2身份证号码：_______1.1.3联系电话：_______1.2开发商信息1.2.1名称：_______1.2.2法定代表人：_______1.2.3联系电话：_______1.2.4注册地址：_______2.房屋基本情况2.1房屋坐落：_______2.2房屋面积：_______平方米2.3房屋结构：_______3.豪华主材包内容3.1主材品牌及型号3.1.1品牌：_______3.1.2型号：_______3.2主材数量及规格3.2.1数量：_______3.2.2规格：_______3.3主材安装及售后服务3.3.1安装时间：_______3.3.2售后服务：_______4.专业装修服务内容4.1装修项目范围4.1.1水电改造4.1.2墙面处理4.1.3地面处理4.1.4门窗安装4.1.5厨卫设施安装4.2装修设计风格：_______4.3装修施工质量标准：_______5.合同价格及支付方式5.1豪华主材包价格：_______元5.2专业装修服务价格：_______元5.3合同总价：_______元5.4付款时间节点5.4.1首付款：合同签订后_______日内支付5.4.2中期款：装修工程完成_______%后支付5.4.3尾款：装修工程完工并验收合格后支付5.5付款方式：_______6.合同履行及验收6.1装修工期：_______个月6.2装修进度：每月至少完成_______%6.3装修验收标准：_______6.4验收时间及程序6.4.1验收时间：装修工程完工后_______日内6.4.2验收程序：_______7.违约责任7.1购房人违约责任7.1.1若购房人未按约定时间支付款项，每逾期一日应向开发商支付_______%的违约金。7.1.2若购房人擅自改变装修方案或增加装修项目，应承担由此产生的额外费用。7.2开发商违约责任7.2.1若开发商未按约定时间完成装修工程，每逾期一日应向购房人支付_______%的违约金。7.2.2若开发商提供的材料或施工质量不符合约定标准，应承担修复或更换责任，并赔偿购房人因此遭受的损失。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1若双方同意，争议可提交至_______仲裁委员会仲裁。9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1购房人单方面解除合同：在合同签订后_______日内，购房人有权无理由解除合同，并退还已付款项。9.1.2开发商单方面解除合同：若开发商未按约定时间完成装修工程，购房人有权解除合同，并要求开发商退还已付款项及赔偿损失。9.2合同解除程序9.2.1双方应书面通知对方解除合同。9.2.2解除合同后，双方应按照合同约定进行费用结算。10.合同生效及期限10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后生效。10.1.2合同签订后_______日内，购房人支付首付款。10.2合同期限10.2.1本合同自签订之日起至装修工程完工并验收合格之日止。11.合同附件11.1豪华主材包清单11.1.1主材品牌及型号详见附件一。11.2装修设计方案11.2.1装修设计方案详见附件二。11.3其他相关文件11.3.1付款凭证11.3.2装修工程验收报告12.合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致，可对合同内容进行变更。12.2合同变更程序12.2.1变更内容应以书面形式通知对方，并经双方签字盖章后生效。13.合同解除后的处理13.1装修成果处理13.1.1解除合同后，装修成果归购房人所有。13.2费用结算13.2.1双方应根据合同约定进行费用结算，包括已付款项的退还和未付款项的处理。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数14.2.1本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。14.3合同生效日期14.3.1本合同自_______年_______月_______日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于中介机构、监理单位、设计单位、施工队伍等，在合同履行过程中提供专业服务或协助的独立第三方。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相