二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同示范3篇_第1页
二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同示范3篇_第2页
二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同示范3篇_第3页
二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同示范3篇_第4页
二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同示范3篇_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同示范本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期3.项目内容3.1模板体系安装范围3.2安装工程量3.3安装工程标准4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3支付方式4.4付款节点5.施工进度及质量要求5.1施工进度计划5.2施工质量要求5.3质量验收标准6.技术服务与支持6.1技术支持方式6.2技术服务内容6.3技术服务费用7.材料供应7.1材料供应方式7.2材料规格、型号、数量7.3材料价格及支付8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产费用9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.违约责任10.1违约责任类型10.2违约责任承担方式10.3违约责任赔偿标准11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止的程序13.其他约定事项13.1知识产权归属13.2信息保密13.3合同份数14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:模板安装有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:省市区路号1.1.4分包方联系电话:1381.1.5分包方开户银行及账号:银行,账号:0561.2总包方信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方住所:省市区路号1.2.4总包方联系电话:13956781.2.5总包方开户银行及账号:银行,账号:87654321098765432.项目概况2.1项目名称:住宅小区新型模板体系安装工程2.2项目地点:省市区街道2.3项目规模:总建筑面积约100000平方米,地上层数为18层,地下层数为2层2.4项目周期:自合同签订之日起,共计6个月3.项目内容3.1模板体系安装范围:包括但不限于主体结构、屋面、地下室等部位的模板安装及拆除3.2安装工程量:根据图纸及工程量清单计算,共计2000平方米3.3安装工程标准:符合国家相关标准及行业标准,具体详见附件一《新型模板体系安装施工规范》4.合同价格及支付方式4.1合同总价:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2价格组成:材料费、人工费、机械费、管理费、利润等4.3支付方式:4.3.1合同签订后5个工作日内,分包方提交相关材料,总包方支付合同总价30%的预付款4.3.2模板体系安装完成后,经总包方验收合格,支付合同总价60%的进度款4.3.3工程竣工后,经总包方验收合格,支付合同总价10%的竣工款4.3.4余款在保修期满后支付5.施工进度及质量要求5.1施工进度计划:5.1.1第一个月:完成基础模板安装5.1.2第二个月:完成主体结构模板安装5.1.3第三个月:完成屋面模板安装5.1.4第四个月:完成地下室模板安装5.1.5第五个月:进行模板拆除及清理工作5.1.6第六个月:完成工程收尾工作5.2施工质量要求:达到国家标准及行业标准,具体详见附件一《新型模板体系安装施工规范》5.3质量验收标准:根据国家标准及行业标准进行验收,具体详见附件一《新型模板体系安装施工规范》6.技术服务与支持6.1技术支持方式:现场指导、电话咨询、远程协助等6.2技术服务内容:6.2.1提供新型模板体系安装的技术咨询6.2.2提供新型模板体系安装的施工指导6.2.3提供新型模板体系安装的验收标准6.2.4提供新型模板体系安装的售后服务6.3技术服务费用:人民币贰万元整(¥20000.00),由总包方支付7.材料供应7.1材料供应方式:由总包方负责材料的采购及供应7.2材料规格、型号、数量:7.2.1模板规格:1500mm×750mm×100mm7.2.2模板型号:牌新型模板7.2.3模板数量:2000块7.3材料价格及支付:7.3.1材料价格:人民币壹佰元/块(¥100.00)7.3.2材料费用:人民币贰拾万元整(¥200000.00)7.3.3材料费用由总包方支付,支付方式同4.3条款8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包方负责施工现场的安全管理,确保施工过程中的人员、设备、材料安全8.1.2总包方负责对分包方的安全生产进行监督和指导,确保施工现场的安全生产符合国家相关法规要求8.2安全生产措施8.2.1分包方应制定安全生产管理制度,明确安全责任,落实安全措施8.2.2分包方应进行安全培训,提高施工人员的安全意识8.2.3施工现场应设置安全警示标志,确保施工区域安全8.2.4分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备8.3安全生产费用8.3.1安全生产费用包括安全培训费、安全防护设施购置费、应急救援设备购置费等8.3.2安全生产费用由分包方承担9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决程序9.2.1争议发生后,双方应在7个工作日内协商解决9.2.2如协商不成,任何一方均可向对方发出书面通知,要求启动争议解决程序10.违约责任10.1违约责任类型10.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的违约责任10.1.2分包方工程质量不符合合同约定的违约责任10.1.3分包方违反安全生产规定的违约责任10.2违约责任承担方式10.2.1分包方应承担违约责任,赔偿因此给总包方造成的损失10.2.2违约金按合同总价的5%计算,但最高不超过人民币伍拾万元整(¥500000.00)10.3违约责任赔偿标准10.3.1对于因分包方违约造成总包方损失的,赔偿金额根据实际损失计算11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2一方违约,另一方有权解除合同11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工程任务完成11.2.2合同约定的期限届满11.3合同解除与终止的程序11.3.1双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议11.3.2因一方违约解除合同的,违约方应在接到解除合同通知之日起5个工作日内,办理合同解除手续12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同约定的其他生效条件12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致变更合同12.2.2变更内容应以书面形式进行12.3合同解除与终止的程序12.3.1变更内容经双方签字盖章后生效13.其他约定事项13.1知识产权归属13.1.1双方在合同履行过程中产生的知识产权归各自所有13.2信息保密13.2.1双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密进行保密13.3合同份数13.3.1本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力14.合同附件14.1附件一:新型模板体系安装施工规范14.2附件二:工程量清单14.3附件三:安全生产管理制度14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中所称第三方,指非合同双方当事人,但为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等辅助性服务的个人或单位。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在合同履行过程中,因其自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的法律责任。15.2.2第三方的责任限额,根据其提供服务的内容、性质及风险程度,由双方在合同中约定。15.3第三方责权利15.3.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定,履行其职责。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以完成其工作。15.3.3第三方有权根据工作需要,提出合理化建议。16.第三方介入程序16.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,确定第三方介入的具体事宜。16.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。16.3第三方介入期间,甲乙双方应继续履行合同约定的义务。17.第三方介入后的额外条款及说明17.1.1第三方介入的具体事项和范围应在合同中明确列出。17.1.2第三方介入的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中约定支付方式和期限。17.1.3第三方介入期间,甲乙双方应保持与第三方的良好沟通,确保合同履行顺利进行。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方在合同履行过程中的职责和权利仅限于其介入的具体事项,不得干涉甲乙双方的合同权利义务。18.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密,不得利用合同中的信息谋取不正当利益。18.3第三方在介入过程中,如发现甲乙双方存在违约行为,应及时通知甲乙双方,并有权要求其纠正。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入过程中,如甲乙双方与第三方发生争议,应通过协商解决。19.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并以书面形式进行变更。21.第三方介入后的合同解除21.1如第三方因故无法继续履行其职责,甲乙双方有权解除合同,并要求第三方承担相应的法律责任。21.2第三方介入期间,如甲乙双方因故解除合同,应提前通知第三方,并协商处理相关事宜。22.第三方介入后的合同终止22.1第三方介入期间,如合同约定的工程任务完成或期限届满,合同自行终止。22.2第三方介入期间,如发生不可抗力等情形,导致合同无法履行,甲乙双方应协商处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:新型模板体系安装施工规范详细要求:包括新型模板体系的安装技术要求、质量标准、安全规范等。附件说明:本附件为施工过程中的技术依据,必须符合国家及行业标准。2.附件二:工程量清单详细要求:列明工程项目的具体内容、工程量、单价及总价。附件说明:本附件为合同价格计算的依据,必须详细、准确。3.附件三:安全生产管理制度详细要求:包括安全生产责任制度、安全教育培训、现场安全防护等。附件说明:本附件为安全生产的指导文件,必须严格执行。4.附件四:合同签订双方营业执照复印件详细要求:提供双方营业执照的复印件,证明双方具备合法经营资格。附件说明:本附件为合同有效性的证明文件。5.附件五:合同签订双方法定代表人身份证明详细要求:提供法定代表人身份证明文件,证明其有权代表公司签订合同。附件说明:本附件为合同签订合法性的证明文件。6.附件六:合同签订双方开户银行及账号信息详细要求:提供双方开户银行的名称及账号信息,用于支付款项。附件说明:本附件为合同履行过程中的付款依据。7.附件七:第三方服务协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、费用、责任等。附件说明:本附件为第三方介入合同的补充文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程任务责任认定标准:根据合同约定,分包方应在规定期限内完成工程任务。如未按时完成,视为违约。示例说明:分包方未按合同约定的工期完成模板安装工作,超出工期2个月,应承担违约责任,赔偿总包方因此造成的损失。2.违约行为:分包方工程质量不符合合同约定责任认定标准:根据合同约定,分包方应确保工程质量达到国家标准及行业标准。如不符合,视为违约。示例说明:分包方安装的模板体系存在质量问题,经检测不符合国家标准,应承担违约责任,返工整改,并赔偿总包方因此造成的损失。3.违约行为:分包方违反安全生产规定责任认定标准:根据合同约定,分包方应严格遵守安全生产规定。如违反,视为违约。示例说明:分包方在施工过程中发生安全事故,导致人员伤亡,应承担违约责任,赔偿总包方因此造成的损失。4.违约行为:第三方未按协议约定提供服务责任认定标准:根据第三方服务协议,第三方应按照约定提供专业服务。如未按约定提供服务,视为违约。示例说明:第三方在提供技术服务过程中,未按时完成检测工作,导致工程进度延误,应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失。5.违约行为:甲乙双方未按合同约定支付款项责任认定标准:根据合同约定,甲乙双方应按约定时间支付款项。如未按时支付,视为违约。示例说明:总包方未按合同约定的进度款支付时间支付款项,分包方有权要求支付,并承担违约责任。全文完。二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同示范1本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期1.6合同签订双方1.7合同签订地点1.8合同签订单位2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资2.6项目工期2.7项目质量标准3.分包范围3.1分包内容3.2分包工作范围3.3分包工作要求3.4分包工作进度3.5分包工作质量4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3价格调整4.4支付方式4.5支付时间4.6付款条件4.7付款方式5.材料供应5.1材料种类5.2材料规格5.3材料品牌5.4材料质量要求5.5材料供应责任5.6材料供应时间5.7材料运输责任5.8材料验收标准6.工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程进度调整6.4工程进度验收7.工程质量7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任7.4质量保证期7.5质量纠纷处理8.交工验收8.1交工验收标准8.2交工验收程序8.3交工验收责任8.4交工验收时间8.5交工验收证书9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任11.4合同解除后处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止责任12.4合同终止后处理13.附件13.1附件一:合同附件清单13.2附件二:合同附件14.其他约定14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律适用条款14.4争议解决条款14.5合同生效条款第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同名称:二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同1.2合同编号:202400011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同生效日期:2024年1月15日1.5合同终止日期:2024年12月31日1.6合同签订双方:1.6.1甲方:[甲方全称]1.6.2乙方:[乙方全称]1.7合同签订地点:[签订地点]1.8合同签订单位:[签订单位全称]2.项目概述2.1项目名称:[项目名称]2.2项目地点:[项目具体地址]2.3项目规模:[项目规模描述]2.4项目内容:[项目具体内容描述]2.5项目投资:[项目总投资额]2.6项目工期:自2024年1月15日起至2024年12月31日止2.7项目质量标准:[质量标准描述]3.分包范围3.1分包内容:新型模板体系安装工程3.2分包工作范围:[具体工作范围描述]3.3分包工作要求:[具体工作要求描述]3.4分包工作进度:[进度计划安排]3.5分包工作质量:[质量要求描述]4.合同价格及支付方式4.1合同总价:[合同总价款]4.2价格组成:[价格组成明细]4.3价格调整:[价格调整条件及方式]4.4支付方式:[支付方式描述]4.5支付时间:[支付时间安排]4.6付款条件:[付款条件描述]4.7付款方式:[付款方式描述]5.材料供应5.1材料种类:[材料种类列表]5.2材料规格:[材料规格描述]5.3材料品牌:[材料品牌描述]5.4材料质量要求:[材料质量要求描述]5.5材料供应责任:[材料供应责任描述]5.6材料供应时间:[材料供应时间安排]5.7材料运输责任:[材料运输责任描述]5.8材料验收标准:[材料验收标准描述]6.工程进度6.1工程进度计划:[工程进度计划表]6.2工程进度控制:[进度控制措施]6.3工程进度调整:[进度调整程序]6.4工程进度验收:[进度验收标准及程序]8.交工验收8.1交工验收标准:[具体交工验收标准描述]8.2交工验收程序:8.2.1甲方组织验收小组8.2.2乙方提交验收资料8.2.3验收小组现场检查8.2.4验收小组提出意见8.2.5乙方整改8.2.6最终验收8.3交工验收责任:8.3.1乙方负责工程完成后的质量保证8.3.2甲方负责组织验收并支付验收费用8.4交工验收时间:[具体验收时间安排]8.5交工验收证书:[验收证书发放条件及程序]9.违约责任9.1违约行为:[列举可能的违约行为]9.2违约责任:9.2.1乙方违约:[乙方违约的具体责任及赔偿]9.2.2甲方违约:[甲方违约的具体责任及赔偿]9.3违约赔偿:[违约赔偿的具体计算方法]9.4违约处理:[违约处理的程序及方式]10.争议解决10.1争议解决方式:[争议解决的具体方式,如协商、调解、仲裁或诉讼]10.2争议解决机构:[争议解决的具体机构,如仲裁委员会或人民法院]10.3争议解决程序:[争议解决的具体程序]10.4争议解决费用:[争议解决费用的承担方及分摊方式]10.5争议解决条款:[争议解决的具体条款]11.合同解除11.1合同解除条件:[列举合同解除的具体条件]11.2合同解除程序:[合同解除的具体程序]11.3合同解除责任:[合同解除后的责任承担]11.4合同解除后处理:[合同解除后的处理措施]12.合同终止12.1合同终止条件:[列举合同终止的具体条件]12.2合同终止程序:[合同终止的具体程序]12.3合同终止责任:[合同终止后的责任承担]12.4合同终止后处理:[合同终止后的处理措施]13.附件13.1附件一:合同附件清单13.2.1项目技术规格书13.2.2工程量清单13.2.3材料清单13.2.4施工图纸13.2.5合同签订双方的营业执照副本13.2.6其他相关文件14.其他约定14.1保密条款:[保密内容的定义、保密期限及保密措施]14.2不可抗力条款:[不可抗力的定义、处理方式及责任承担]14.3法律适用条款:[合同适用的法律及争议解决的法律依据]14.4争议解决条款:[争议解决的最终裁决机构及法律适用]14.5合同生效条款:[合同生效的条件及生效日期]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲方或乙方邀请或选择的,与本合同执行相关的第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括本合同签订双方及其直接关联方。15.2第三方的责任15.2.1第三方的责任包括但不限于提供咨询服务、技术支持、监督监理、检验检测、财务审计等。15.2.2第三方的责任应在合同中明确约定,包括责任范围、责任期限、责任履行方式等。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定,要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。15.3.2第三方有权对甲方和乙方的履约情况进行监督和检查。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方聘请的专业机构,应服从甲方的管理,并承担相应的责任。15.4.2第三方与乙方的关系:第三方作为乙方聘请的专业机构,应服从乙方的管理,并承担相应的责任。15.4.3第三方与合同签订双方的关系:第三方应独立于合同签订双方,保持公正和中立,不得偏袒任何一方。16.第三方介入的程序16.2甲方或乙方与第三方签订服务合同,明确服务内容、费用、期限等。16.3第三方介入后,应向合同签订双方提交工作计划,并获得双方同意。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应在服务合同中明确约定,包括但不限于:17.1.1第三方在履行职责过程中因过错导致甲方或乙方损失的赔偿限额。17.1.2第三方因违反服务合同约定导致甲方或乙方损失的赔偿限额。17.2第三方的责任限额不得低于服务合同总价款的[百分比]。18.第三方介入的额外条款18.1.1第三方的资质证明文件应作为合同附件。18.1.2第三方的行为应遵守国家相关法律法规和行业标准。18.1.3第三方在履行职责过程中,如发现甲方或乙方的违约行为,应及时通知甲方或乙方。18.1.4第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。19.第三方介入的监督与协调19.1甲方和乙方应设立专门的监督协调机构,负责监督第三方的工作,协调第三方与甲方、乙方的沟通。19.2监督协调机构应定期向甲方和乙方报告第三方的工作进展情况。20.第三方介入的终止20.1如第三方未能履行合同约定,甲方或乙方有权终止第三方介入。20.2第三方介入终止后,甲方和乙方应根据本合同及第三方服务合同,处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同附件清单详细要求:列出所有合同附件的名称、编号、版本号、编制日期、编制单位等信息。说明:本清单作为合同附件的索引,确保附件的完整性和准确性。2.附件二:项目技术规格书详细要求:详细描述项目的技术要求、设计标准、材料规格、施工工艺等。说明:本规格书为项目实施的技术依据,确保项目质量符合要求。3.附件三:工程量清单详细要求:详细列出项目各分项工程的工程量、单价、合价等信息。说明:本清单为工程结算的依据,确保工程量的准确性和结算的公正性。4.附件四:材料清单详细要求:详细列出项目所需材料的名录、规格、品牌、数量、单价等信息。说明:本清单为材料采购和管理的依据,确保材料的质量和供应。5.附件五:施工图纸详细要求:提供项目施工所需的图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。说明:本图纸为施工过程的指导和依据,确保施工的准确性和完整性。6.附件六:合同签订双方的营业执照副本详细要求:提供甲方和乙方的营业执照副本,以证明双方的合法身份。说明:本副本作为合同签订的合法依据,确保合同的合法性。7.附件七:合同签订双方的授权委托书详细要求:如甲方或乙方授权他人代表签订合同,需提供授权委托书。说明:本委托书作为授权的证明文件,确保授权的有效性。8.附件八:其他相关文件详细要求:包括但不限于合同签订双方签订的其他协议、补充协议等。说明:本附件包含合同执行过程中产生的其他相关文件,确保合同的完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程进度:乙方未按照合同约定的进度完成工程,导致项目延期。乙方施工质量不符合要求:乙方施工过程中,质量不符合合同约定的标准。甲方未按时支付工程款项:甲方未按照合同约定的支付时间支付工程款项。甲方违反保密条款:甲方泄露乙方商业秘密或技术秘密。第三方未履行合同义务:第三方未按照合同约定履行职责,导致项目受到影响。2.责任认定标准:违约行为的认定:根据合同约定和实际情况,由甲方、乙方或第三方共同认定。责任认定标准:根据合同约定和相关法律法规,确定违约行为的责任和赔偿标准。3.违约责任示例:乙方未按时完成工程进度:乙方需承担违约责任,赔偿甲方因延期造成的损失。乙方施工质量不符合要求:乙方需返工整改,承担返工费用及由此产生的额外费用。甲方未按时支付工程款项:甲方需支付滞纳金,并承担由此产生的利息损失。甲方违反保密条款:甲方需承担违约责任,赔偿乙方因泄露造成的损失。第三方未履行合同义务:第三方需承担违约责任,赔偿因违约造成的损失。全文完。二零二四年度新型模板体系安装劳务分包合同示范2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方联系人1.1.4分包方联系电话1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方联系人1.2.4总包方联系电话2.合同标的及范围2.1合同标的概述2.2合同安装范围2.3合同服务内容3.合同工期及进度3.1工期安排3.2进度节点3.3工期延误责任4.合同价格及支付方式4.1合同价格4.2价格组成4.3支付方式4.4付款进度4.5预付款及进度款5.质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4验收不合格处理6.技术要求与规范6.1技术要求6.2相关规范6.3技术文件及资料7.安全生产及环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护要求7.4环保措施及责任8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约金10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同变更与补充12.1变更程序12.2补充协议13.合同生效、备案及附件13.1合同生效条件13.2合同备案13.3合同附件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同解除与终止后的责任14.3合同解除与终止后的债权债务处理14.4合同份数与效力14.5合同解释与适用法律14.6合同签订日期与地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:安装工程有限公司1.1.2分包方地址:市区路号1.1.3分包方联系人:1.1.4分包方联系电话:138xxxx56781.2总包方信息1.2.1总包方名称:房地产开发有限公司1.2.2总包方地址:市区路号1.2.3总包方联系人:1.2.4总包方联系电话:139xxxx87652.合同标的及范围2.1合同标的概述本合同标的为新型模板体系安装工程,包括但不限于模板体系的设计、制作、运输、安装及拆除等全过程。2.2合同安装范围栋住宅楼110层商业楼13层地下室2.3合同服务内容服务内容包括但不限于:提供新型模板体系设计方案及材料清单按照设计方案进行模板体系的制作组织运输模板体系至施工现场按照施工图纸及规范进行模板体系的安装提供安装过程中的技术支持完成模板体系的拆除工作3.合同工期及进度3.1工期安排合同工期为自合同签订之日起60日历天。3.2进度节点第15天:完成模板体系设计及材料清单编制第30天:完成模板体系的制作及运输第45天:完成模板体系的安装第60天:完成模板体系的拆除3.3工期延误责任如因分包方原因导致工期延误,分包方应承担相应的违约责任,并赔偿总包方因此造成的损失。4.合同价格及支付方式4.1合同价格本合同总价款为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。4.2价格组成设计费:人民币叁万元整(¥30,000.00)材料费:人民币捌拾万元整(¥80,000.00)安装费:人民币玖拾万元整(¥90,000.00)4.3支付方式预付款:合同签订后5个工作日内支付总价款的20%进度款:每完成一个进度节点后5个工作日内支付相应款项的30%结算款:合同工程完工验收合格后5个工作日内支付总价款的50%保修金:合同工程完工验收合格后5个工作日内支付总价款的5%,保修期满后无质量问题退还4.4付款进度预付款:人民币贰拾万元整(¥20,000.00)进度款1:人民币贰拾捌万元整(¥28,000.00)进度款2:人民币肆拾贰万元整(¥42,000.00)结算款:人民币伍拾万元整(¥50,000.00)保修金:人民币伍万元整(¥5,000.00)5.质量标准及验收5.1质量标准本合同工程应符合国家相关质量标准及施工规范要求。5.2验收程序施工过程中,总包方应随时对施工质量进行监督检查。合同工程完工后,双方应共同进行验收。验收不合格部分,分包方应在接到通知后5日内进行整改,直至合格。5.3验收标准验收合格标准应符合国家相关质量标准及施工规范要求。验收不合格标准为:不符合国家相关质量标准及施工规范要求。5.4验收不合格处理验收不合格部分,分包方应承担返工、返修等费用。如因分包方原因导致工程不合格,分包方还应承担由此给总包方造成的损失。6.技术要求与规范6.1技术要求本合同工程应采用新型模板体系,确保施工质量、安全及环保。6.2相关规范《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)《建筑工程施工质量验收规范》(GB502032011)《建筑工程施工安全规范》(GB503452010)《建筑工程施工环境保护规范》(GB5092013)6.3技术文件及资料分包方应提供新型模板体系的设计方案、材料清单、施工图纸等技术文件。总包方有权随时要求分包方提供相关技术文件及资料。8.保密条款8.1保密内容本合同涉及的商业秘密包括但不限于:新型模板体系的设计方案、技术参数供应链信息、供应商名单合同双方的谈判记录任何未公开的技术数据、财务信息等8.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止后三年止。8.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露或不当使用对方商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。9.违约责任9.1违约情形分包方未按合同约定的时间、质量要求完成工作;分包方在施工过程中发生重大安全事故;分包方泄露总包方商业秘密;分包方违反合同约定的保密义务;总包方未按合同约定支付款项。9.2违约责任承担分包方未按合同约定完成工作,应承担违约责任,并支付违约金;发生安全事故,分包方应承担全部责任;分包方泄露商业秘密,应赔偿对方损失;分包方违反保密义务,应承担违约责任;总包方未按时支付款项,应支付逾期付款利息。9.3违约金违约金按合同总价的5%计算,由违约方支付给守约方。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。10.3争议解决程序仲裁程序应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。11.合同解除与终止11.1合同解除条件一方违约,另一方有权解除合同;不可抗力事件导致合同无法履行;合同双方协商一致解除合同。11.2合同终止条件合同约定的工期届满;合同双方履行完毕各自义务;合同依法被解除或终止。11.3合同解除与终止程序解除合同,应提前通知对方,并书面确认;合同终止,应双方共同签署合同终止协议。12.合同变更与补充12.1变更程序合同变更需经双方协商一致,并以书面形式作出;变更内容作为合同附件,与合同具有同等法律效力。12.2补充协议合同签订后,如需补充协议,双方应以书面形式签署补充协议。13.合同生效、备案及附件13.1合同生效条件合同双方签字盖章;合同签订地政府相关部门备案。13.2合同备案合同双方应在合同签订后15日内向合同签订地政府相关部门备案。13.3合同附件本合同附件包括但不限于:新型模板体系设计方案施工图纸材料清单保密协议付款计划表14.其他约定事项14.1不可抗力不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。发生不可抗力事件,合同双方应相互协商,合理调整合同履行期限或解除合同。14.2合同解除与终止后的责任合同解除或终止后,双方应按合同约定履行各自义务,承担相应的责任。14.3合同解除与终止后的债权债务处理合同解除或终止后,双方应相互结算已发生的债权债务。14.4合同份数与效力本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。14.5合同解释与适用法律本合同以中文文本为准,如双方另有约定,应以双方书面协议为准。本合同适用中华人民共和国法律。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除合同双方(甲乙双方)以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估、仲裁等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。2.第三方介入的适用范围技术咨询与支持工程监理与监督质量检测与评估安全生产与环保监管争议仲裁与调解其他经甲乙双方同意的情况3.第三方介入的程序3.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方选取、服务内

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论