




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度幕墙施工劳务分包合同施工图设计与深化范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3甲方信息1.4乙方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5施工内容3.设计要求3.1设计范围3.2设计深度3.3设计规范3.4设计变更3.5设计费用4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工资源计划4.4施工安全措施4.5施工质量保证措施5.施工图设计5.1设计阶段划分5.2设计成果提交5.3设计变更程序5.4设计文件审核6.深化设计6.1深化设计内容6.2深化设计阶段6.3深化设计成果提交6.4深化设计变更程序7.施工图预算7.1预算编制依据7.2预算编制方法7.3预算审核7.4预算调整8.工程款支付8.1支付方式8.2支付节点8.3支付条件8.4逾期付款责任9.施工进度管理9.1进度计划编制9.2进度监控9.3进度调整9.4进度延误责任10.施工质量管理10.1质量标准10.2质量保证措施10.3质量检验10.4质量事故处理11.施工安全与环境保护11.1安全生产责任制11.2安全生产措施11.3环境保护措施11.4事故处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除或终止后的处理14.合同附件14.1附件一:施工图设计合同14.2附件二:深化设计合同14.3附件三:施工图预算14.4附件四:施工组织设计14.5附件五:其他相关文件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:1.1.4分包方联系电话:1.1.5分包方开户银行及账号:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方住所:1.2.4总包方联系电话:1.2.5总包方开户银行及账号:1.3甲方信息1.3.1甲方名称:1.3.2甲方法定代表人:1.3.3甲方住所:1.3.4甲方联系电话:1.3.5甲方开户银行及账号:1.4乙方信息1.4.1乙方名称:1.4.2乙方法定代表人:1.4.3乙方住所:1.4.4乙方联系电话:1.4.5乙方开户银行及账号:2.项目概况2.1项目名称:大厦幕墙施工工程2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:总建筑面积平方米,幕墙面积平方米2.4项目工期:自2025年1月1日起至2025年12月31日止2.5施工内容:包括但不限于幕墙的设计、施工、验收等全过程3.设计要求3.1设计范围:包括幕墙的结构设计、材料选型、施工图设计等3.2设计深度:满足国家相关标准和规范要求,确保施工顺利进行3.3设计规范:依据国家现行建筑幕墙设计规范、施工图设计文件编制规范等3.4设计变更:在施工过程中,如因特殊情况需进行设计变更,双方应协商一致后进行3.5设计费用:设计费用按合同约定支付,具体金额为人民币万元4.施工组织设计4.1施工方案:根据设计图纸和现场实际情况,制定详细的施工方案4.2施工进度计划:编制详细的施工进度计划,包括各阶段的起止时间4.3施工资源计划:包括人力、物力、财力等资源的配备计划4.4施工安全措施:制定严格的安全施工措施,确保施工安全4.5施工质量保证措施:制定严格的质量保证措施,确保工程质量5.施工图设计5.1设计阶段划分:分为初步设计、施工图设计两个阶段5.2设计成果提交:施工图设计完成后,向总包方提交完整的施工图设计文件5.3设计变更程序:如需进行设计变更,双方应协商一致后进行,并签订设计变更协议5.4设计文件审核:施工图设计文件经审核合格后方可用于施工6.深化设计6.1深化设计内容:对施工图设计进行深化,确保施工图设计符合实际施工需求6.2深化设计阶段:在施工图设计完成后,进行深化设计6.3深化设计成果提交:深化设计完成后,向总包方提交深化设计文件6.4深化设计变更程序:如需进行深化设计变更,双方应协商一致后进行,并签订深化设计变更协议8.工程款支付8.1支付方式:采用分期支付方式,具体支付节点如下:8.1.1设计阶段完成,支付设计费用的50%8.1.2施工图设计完成,支付设计费用的30%8.1.3深化设计完成,支付设计费用的10%8.1.4施工验收合格,支付剩余设计费用的10%8.2支付节点:根据施工进度和设计阶段完成情况进行支付,具体时间由双方协商确定8.3支付条件:支付前需提供相应的发票、结算单据等有效凭证8.4逾期付款责任:如总包方逾期支付工程款,应向分包方支付逾期付款利息,利息按银行同期贷款利率计算9.施工进度管理9.1进度计划编制:分包方应根据合同工期和设计要求,编制详细的施工进度计划9.2进度监控:总包方应定期对施工进度进行监控,确保施工按计划进行9.3进度调整:如因特殊情况导致施工进度延误,双方应协商调整进度计划9.4进度延误责任:如因分包方原因导致施工进度延误,分包方应承担相应的责任10.施工质量管理10.1质量标准:施工质量应符合国家相关标准和规范要求10.2质量保证措施:分包方应采取有效措施确保施工质量,包括但不限于材料检验、施工过程控制等10.3质量检验:总包方应组织质量检验,对施工质量进行监督10.4质量事故处理:发生质量事故时,双方应立即采取措施进行处理,并追究相关责任11.施工安全与环境保护11.1安全生产责任制:分包方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全11.2安全生产措施:制定并实施安全生产措施,包括但不限于安全培训、安全防护设施等11.3环境保护措施:采取有效措施保护施工现场环境,减少对周边环境的影响11.4事故处理:发生安全事故时,双方应立即采取措施进行处理,并追究相关责任12.争议解决12.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决程序:仲裁委员会应根据仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决12.3争议解决地点:仲裁地点为市仲裁委员会13.合同解除与终止13.1.1另一方严重违约13.1.2发生不可抗力事件,且影响合同履行13.1.3合同目的无法实现13.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致终止合同13.3合同解除或终止后的处理:合同解除或终止后,双方应妥善处理剩余工作,并结算相关费用14.合同附件14.1附件一:施工图设计合同14.2附件二:深化设计合同14.3附件三:施工图预算14.4附件四:施工组织设计14.5附件五:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方。1.2第三方的介入范围包括但不限于设计咨询、施工监理、工程审计、招标代理、造价咨询等。2.第三方介入的程序2.1第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并签订相关合作协议。2.2第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料,包括但不限于合同文本、设计图纸、施工方案等。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务内容和合作协议的约定确定。3.2第三方的责任限额不得超过其合作协议中约定的金额,或按照相关法律法规的规定执行。4.第三方权利与义务4.1第三方的权利:4.1.1获得甲乙双方提供的必要信息和资料;4.1.2按照合作协议的要求,独立开展专业服务工作;4.1.3在其专业服务范围内,对甲乙双方提出意见和建议。4.2第三方的义务:4.2.1按照合作协议的要求,提供专业、客观、公正的服务;4.2.2对甲乙双方提供的信息和资料保密;4.2.3按时提交专业服务成果;4.2.4对其专业服务成果承担责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应直接向甲方提供专业服务,甲方应支付第三方服务费用;5.1.2第三方对甲方负责,甲方对第三方的工作成果进行监督和验收。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应协助乙方完成施工图设计和深化设计工作;5.2.2第三方对乙方负责,乙方对第三方的工作成果进行监督和验收。5.3第三方与总包方的划分:5.3.1第三方应按照总包方的要求,协助其进行施工图设计和深化设计工作;5.3.2第三方对总包方负责,总包方对第三方的工作成果进行监督和验收。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决;7.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。8.第三方介入的合同终止8.1.1合同约定的服务期限届满;8.1.2双方协商一致;8.1.3发生不可抗力事件;8.1.4其他依法或依约应当终止的情形。8.2合同终止后,甲乙双方应与第三方进行结算,并妥善处理剩余工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图设计合同详细要求:包含甲乙双方的基本信息、设计范围、设计深度、设计规范、设计费用、支付方式等。说明:本附件是双方关于施工图设计工作的具体约定。2.附件二:深化设计合同详细要求:包含甲乙双方的基本信息、深化设计内容、深化设计阶段、深化设计成果提交、深化设计变更程序等。说明:本附件是双方关于深化设计工作的具体约定。3.附件三:施工图预算详细要求:包含预算编制依据、预算编制方法、预算审核、预算调整等。说明:本附件是双方关于施工图预算的具体约定。4.附件四:施工组织设计详细要求:包含施工方案、施工进度计划、施工资源计划、施工安全措施、施工质量保证措施等。说明:本附件是双方关于施工组织工作的具体约定。5.附件五:施工图设计文件详细要求:包含施工图设计图纸、设计说明、材料清单等。说明:本附件是施工图设计的最终成果。6.附件六:深化设计文件详细要求:包含深化设计图纸、设计说明、材料清单等。说明:本附件是深化设计的最终成果。7.附件七:工程款支付凭证详细要求:包含付款日期、金额、付款方、收款方等信息。说明:本附件是双方支付工程款的凭证。8.附件八:进度计划执行情况报告详细要求:包含实际进度、计划进度、进度偏差、原因分析等。说明:本附件是双方监控施工进度情况的报告。9.附件九:施工质量检验报告详细要求:包含检验日期、检验内容、检验结果、问题及处理措施等。说明:本附件是双方对施工质量的检验报告。10.附件十:施工安全记录详细要求:包含安全事故发生时间、地点、原因、处理措施等。说明:本附件是双方对施工安全情况的记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间提交设计成果;1.2乙方设计成果不符合设计规范或质量标准;1.3乙方未按合同约定的时间完成深化设计;1.4乙方未按合同约定的时间完成施工;1.5乙方未按合同约定的时间完成工程款支付;1.6甲方未按合同约定的时间支付工程款;1.7任何一方未履行合同约定的保密义务。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定的时间提交设计成果,每延误一天,应向甲方支付合同总价的1%作为违约金;2.2乙方设计成果不符合设计规范或质量标准,乙方应无条件返工,并承担由此产生的所有费用;2.3乙方未按合同约定的时间完成深化设计,每延误一天,应向甲方支付合同总价的1%作为违约金;2.4乙方未按合同约定的时间完成施工,每延误一天,应向甲方支付合同总价的1%作为违约金;2.5乙方未按合同约定的时间完成工程款支付,每延误一天,应向甲方支付应付款项的1%作为违约金;2.6甲方未按合同约定的时间支付工程款,每延误一天,应向乙方支付应付款项的1%作为违约金;2.7任何一方未履行合同约定的保密义务,应承担相应的法律责任。3.示例说明:3.1乙方设计成果不符合设计规范,导致施工过程中出现质量问题,乙方应无条件返工,并承担由此产生的所有费用,包括但不限于返工费用、工期延误费用等。全文完。2025年度幕墙施工劳务分包合同施工图设计与深化范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)2.乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(相关方名称)地址:(相关方地址)联系人:(相关方联系人)联系电话:(相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的本合同系根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,由甲方与乙方就2025年度幕墙施工劳务分包事宜,经友好协商达成一致,特订立本合同。本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,确保幕墙施工劳务分包工程的顺利进行。2.2合同依据(1)《中华人民共和国合同法》(2)《中华人民共和国建筑法》(3)《建筑工程施工合同示范文本》(4)国家及地方有关建筑行业的其他法律法规和标准三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)幕墙:指建筑物的外墙围护结构,包括墙体、窗、门等部分。(2)劳务分包:指甲方将幕墙施工中的部分或全部劳务工作,按照合同约定,分包给乙方完成。(3)施工图设计与深化:指乙方根据甲方提供的施工图纸,对幕墙施工进行详细设计和深化设计。3.2关键词解释(1)合同期限:本合同自双方签字盖章之日起生效,至幕墙施工劳务分包工程竣工验收合格之日止。(2)工程量:指本合同约定的幕墙施工劳务分包工程量,以甲方提供的工程量清单为准。(3)合同价款:指本合同约定的幕墙施工劳务分包工程总价款,包括人工费、材料费、机械费等。(4)工期:指本合同约定的幕墙施工劳务分包工程工期,以甲方提供的工期为准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成幕墙施工劳务分包工程。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定,向乙方支付工程款。(4)甲方应提供必要的施工图纸、技术资料等。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成幕墙施工劳务分包工程。(2)乙方应遵守国家及地方有关建筑行业的法律法规和标准。(3)乙方应按照甲方要求,提供施工图纸、技术资料等。(4)乙方应配合甲方进行质量、进度、安全等方面的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间本合同约定的幕墙施工劳务分包工程,自合同生效之日起至竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同约定的幕墙施工劳务分包工程地点,以甲方提供的工程地点为准。5.3合同履行方式(1)乙方应按照合同约定,负责幕墙施工劳务分包工程的施工、管理、协调等工作。(2)甲方应按照合同约定,提供必要的施工图纸、技术资料等,协助乙方完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)幕墙施工劳务分包工程竣工验收合格。(2)双方协商一致解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商,达成一致意见。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程。(2)合同终止后,双方应按照合同约定,结算工程款。七、费用与支付7.1费用构成本合同约定的费用构成如下:(1)人工费:包括乙方派遣至现场的施工人员工资、社会保险、福利等费用。(2)材料费:包括施工所需的各种材料、设备、配件等的采购、运输、仓储等费用。(3)机械费:包括施工过程中所需的各类施工机械的租赁、使用、维护等费用。(4)管理费:包括乙方项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。(5)利润:根据合同约定,乙方应获得的合理利润。7.2支付方式(1)甲方应按照合同约定,分阶段支付工程款。(2)支付方式为银行转账,具体账户信息由甲方提前通知乙方。7.3支付时间(1)首付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价款的30%作为首付款。(2)进度款:每个工程阶段完成后,乙方提交进度款申请,甲方应在收到申请后5个工作日内支付该阶段工程款的60%。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算申请,甲方应在收到申请后10个工作日内支付剩余工程款的10%。(4)质保金:合同总价款的5%作为质保金,在工程竣工验收合格后一年内无质量问题,甲方无息退还。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应附上付款通知书,注明付款金额、款项用途、合同编号等信息。(2)乙方应在收到工程款后,向甲方提供相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五,并承担乙方因此造成的损失。(2)甲方未按合同约定提供施工图纸、技术资料等的,应承担相应责任,并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定按时、按质、按量完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为应完成工程价值的千分之五,并承担甲方因此造成的损失。(2)乙方因自身原因导致工程出现质量问题的,应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,承担相应的赔偿金额,赔偿方式包括但不限于货币赔偿、修复工程、支付违约金等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)施工图纸、技术资料等商业秘密。(2)工程进度、质量、成本等内部信息。(3)双方在合同履行过程中产生的其他商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同生效之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,防止保密内容的泄露。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、动乱等政治事件。(3)政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。(2)不可抗力事件发生导致合同无法履行的,双方可协商解除合同,并免除违约责任。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等。(2)战争:战争爆发、军事演习等。(3)政府行为:政策调整、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时,任何一方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同主体变更。(2)合同内容变更。(3)合同履行义务变更。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对幕墙施工劳务分包工程的质量、进度、安全等方面的监督检查权。(2)乙方保留对施工图纸、技术资料等知识产权的合法使用权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇特殊情况需要变更合同内容,双方应协商一致,并签订补充协议。(2)未经甲方同意,乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。(2)修改和补充的内容应作为合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效,对双方具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,确保幕墙施工劳务分包工程的顺利进行。(2)甲方应提供必要的施工条件,乙方应按照甲方要求进行施工。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,沟通工程进展情况。(2)遇有紧急情况,双方应立即协商解决。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因任何其他文件的存在而失效。16.3增减条款本合同的增减条款,经双方协商一致后,作为合同的一部分。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的施工图纸及技术资料2.乙方提交的施工组织设计及施工方案3.乙方提交的工程量清单及预算4.乙方提交的施工进度计划5.甲方提供的工程现场条件说明6.甲方提供的工程验收标准及办法7.乙方提交的工程结算报告8.任何双方协商一致认为需要作为合同附件的其他文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付工程款,认定为违约行为。未按合同约定提供施工图纸及技术资料,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定按时、按质、按量完成工程,认定为违约行为。因自身原因导致工程出现质量问题,认定为违约行为。未按合同约定采取必要保密措施,泄露保密内容,认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、履行、变更、解除、终止等。2.建筑法:调整建筑活动的法律规范,包括建筑许可、建筑工程质量管理、建筑工程安全生产等。3.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.仲裁:当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼:当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误解决办法:及时沟通,分析延误原因,调整施工计划,必要时增加人力或设备。2.问题:工程质量问题解决办法:立即停止施工,查明原因,采取补救措施,确保工程质量。3.问题:工程款支付纠纷解决办法:按照合同约定,核对工程量及质量,及时支付工程款。4.问题:保密信息泄露解决办法:加强保密意识,完善保密措施,对泄露行为进行追责。5.问题:不可抗力事件解决办法:及时通知对方,按照合同约定处理,必要时协商解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体定义:第三方主体是指在幕墙施工劳务分包合同中,除甲方和乙方外的其他参与方,如设计单位、监理单位等。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其职责,确保设计、监理等工作的质量和进度。3.第三方权利:第三方有权获得与其工作相应的报酬。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和支持。4.第三方义务:第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。第三方应保守合同机密,不得泄露给任何第三方。5.第三方责任追究:若第三方因自身原因导致合同无法履行,应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术资料。乙方有权要求甲方对施工过程中发现的问题进行及时处理。2.乙方利益条款:乙方有权在工程完工后,获得相应的奖励。乙方有权在合同履行过程中,因不可抗力等原因导致的工期延误,获得合理的延期。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金。甲方未按合同约定提供施工图纸和技术资料的,应承担相应责任。甲方不得以任何理由限制乙方的正常施工活动。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。甲方可要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成工程。2.甲方的利益条款:甲方可获得工程完成后,因乙方施工质量而产生的增值收益。甲方可要求乙方在合同履行过程中,提供必要的工作条件和支持。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定按时、按质、按量完成工程的,应向甲方支付违约金。乙方因自身原因导致工程出现质量问题的,应承担修复责任。乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方。全文完。2025年度幕墙施工劳务分包合同施工图设计与深化范本3本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同用语解释2.双方基本信息2.1分包单位基本信息2.2总包单位基本信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模4.施工图设计与深化4.1设计依据4.2设计内容4.3深化设计要求4.4设计阶段划分5.施工图纸提供与审查5.1图纸提供5.2图纸审查5.3图纸修改6.设计进度与期限6.1设计进度安排6.2设计期限规定7.设计费用7.1设计费用总额7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.设计成果交付8.1成果形式8.2交付时间8.3交付地点9.设计文件的使用与保护9.1使用规定9.2保密条款9.3设计成果的归属10.设计变更与补充10.1变更范围10.2变更程序10.3变更费用11.施工图的审核与确认11.1审核内容11.2确认程序11.3确认时间12.施工图修改与补充12.1修改范围12.2修改程序12.3修改费用13.设计责任与赔偿13.1设计责任13.2赔偿范围13.3赔偿程序14.合同终止与解除14.1终止条件14.2解除条件14.3终止或解除后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1"幕墙"指建筑物外围护结构,包括墙体、门窗等。1.1.2"施工图"指用于施工的详细图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。1.1.3"深化设计"指对施工图进行细化和完善,以满足施工和安装要求。1.2合同用语解释1.2.1"分包单位"指承接幕墙施工劳务的单位。1.2.2"总包单位"指负责整个工程项目建设的单位。1.2.3"设计依据"指进行设计所依据的标准、规范、图纸等。2.双方基本信息2.1分包单位基本信息2.1.1单位名称:_____________________2.1.2法定代表人:_____________________2.1.3注册地址:_____________________2.1.4联系方式:_____________________2.2总包单位基本信息2.2.1单位名称:_____________________2.2.2法定代表人:_____________________2.2.3注册地址:_____________________2.2.4联系方式:_____________________3.项目概述3.1项目名称:_____________________3.2项目地点:_____________________3.3项目规模:_____________________4.施工图设计与深化4.1设计依据4.1.1国家及地方相关法律法规4.1.2国家及行业标准4.1.3总包单位提供的项目设计要求4.2设计内容4.2.1墙面结构设计4.2.2门窗设计4.2.3防水设计4.2.4防火设计4.3深化设计要求4.3.1确保施工图满足施工和安装要求4.3.2提供详细的施工节点图4.3.3优化材料使用,降低成本5.施工图纸提供与审查5.1图纸提供5.1.1分包单位在收到设计依据后,应在规定时间内完成施工图设计。5.1.2分包单位应将施工图提交总包单位进行审查。5.2图纸审查5.2.1总包单位应在收到施工图后15个工作日内完成审查。5.2.2审查内容包括图纸完整性、设计合理性、施工可行性等。5.3图纸修改5.3.1若审查中发现问题,分包单位应在接到通知后5个工作日内进行修改。5.3.2修改后的图纸应重新提交总包单位审查。6.设计进度与期限6.1设计进度安排6.1.1分包单位应在合同签订后30个工作日内完成施工图设计。6.1.2深化设计应在施工图设计完成后15个工作日内完成。6.2设计期限规定6.2.1分包单位未按期完成设计,每逾期一日,应向总包单位支付违约金人民币____元。6.2.2总包单位未按期完成审查,每逾期一日,应向分包单位支付违约金人民币____元。8.设计费用8.1设计费用总额8.1.1设计费用总额为人民币____元。8.2费用支付方式8.2.1设计费用分阶段支付,具体支付节点如下:8.2.1.1设计启动前支付总额的30%;8.2.1.2设计中期支付总额的40%;8.2.1.3设计完成后支付总额的20%;8.2.1.4验收合格后支付剩余的10%。8.3费用支付时间8.3.1各阶段费用支付时间应按照合同约定的设计进度安排执行。8.3.2分包单位应在收到总包单位的通知后____个工作日内完成费用支付。9.设计成果交付9.1成果形式9.1.1设计成果应以电子文档和纸质文档的形式提交。9.1.2电子文档应满足可编辑和可打印的要求。9.2交付时间9.2.1设计成果应在设计期限到期后____个工作日内提交。9.3交付地点9.3.1设计成果应交付至总包单位指定的地点。10.设计文件的使用与保护10.1使用规定10.1.1设计文件仅限于本合同项目使用。10.1.2未经总包单位书面同意,分包单位不得将设计文件用于其他项目。10.2保密条款10.2.1双方对本合同及设计文件内容负有保密义务。10.2.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露合同内容及设计文件。10.3设计成果的归属10.3.1设计成果的知识产权归总包单位所有。11.设计变更与补充11.1变更范围11.1.1设计变更范围包括但不限于设计内容、设计深度、设计标准等。11.2变更程序11.2.1总包单位提出设计变更需求,分包单位应在____个工作日内回复是否接受变更。11.2.2若接受变更,双方应协商确定变更后的设计费用及交付时间。11.3变更费用11.3.1设计变更费用应根据实际情况,由双方协商确定。12.施工图的审核与确认12.1审核内容12.1.1审核施工图的完整性、准确性、合理性。12.1.2审核施工图的符合性,包括法规、规范、标准等。12.2确认程序12.2.1总包单位应在收到施工图后____个工作日内完成审核。12.2.2审核通过后,总包单位应在____个工作日内向分包单位发出确认通知。12.3确认时间12.3.1若总包单位未在规定时间内完成审核,则视为自动确认。13.施工图修改与补充13.1修改范围13.1.1修改范围包括但不限于施工图的错误、遗漏、不合理之处。13.2修改程序13.2.1分包单位应在收到总包单位的修改通知后____个工作日内完成修改。13.3修改费用13.3.1修改费用应根据实际情况,由双方协商确定。14.合同终止与解除14.1终止条件14.1.1合同因不可抗力原因无法履行;14.1.2双方协商一致同意终止合同。14.2解除条件14.2.1分包单位严重违约;14.2.2总包单位严重违约。14.3终止或解除后的处理14.3.2双方应妥善处理设计成果的交付和使用问题。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方指本合同之外的,为合同履行提供专业服务或协助的单位或个人,包括但不限于设计咨询公司、监理公司、检测机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于设计审核、施工监理、材料检测、工程咨询等。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应在合同履行过程中,根据实际需要提出,并说明介入的原因和目的。3.第三方介入的责权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合作协议和本合同的要求,履行其职责。3.1.2第三方对提供的服务质量负责,若因第三方原因导致服务质量不达标,应承担相应责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其服务。3.2.2第三方有权根据合作协议和本合同的规定,收取相应的服务费用。3.3第三方的义务3.3.1第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.3.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分4.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系,由合作协议约定。4.1.2甲方应向第三方提供必要的配合和支持。4.2第三方与乙方的划分4.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系,由合作协议约定。4.2.2乙方应向第三方提供必要的配合和支持。4.3第三方与总包单位的划分4.3.1第三方与总包单位之间的权利义务关系,由合作协议约定。4.3.2总包单位应向
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 目标导向的保安证考试试题及答案
- 2025年保安证考试学习路径试题及答案
- 2025年保安证新政解析与试题及答案
- 新保安证法规解读试题及答案
- 2025年保安证考试清晰目标试题及答案
- 2025年保安证考试实务题及答案
- 智能泊车管理系统
- 2025年保安证考试纪律要求试题及答案
- 城市经济发展规划
- 关于保安证的法律知识试题及答案
- 牧场物语-矿石镇的伙伴们-完全攻略
- 天津城投在线测评题
- 2025年高考化学复习策略讲座
- 粤教板2019高中信息技术必修一全册练习附答案
- 二人销售合作协议书模板
- 2024年江苏省无锡市中考地理试卷真题(含答案解析)
- 住院证明模板
- 2024年4月全国自考00054管理学原理真题试卷及答案
- 食品经营安全管理制度目录
- 【中职数学】北师大版基础模块上册 第4单元《指数函数与对数函数》4.4.2 对数函数的图像与性质(第10-11课时)教学设计
- 品牌托管合同范本
评论
0/150
提交评论