农村河流建设工程施工合同

第第页合同编号:________农村河流建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同主体为：甲方（以下简称“发包方”），系指承担农村河流建设工程的村民委员会或其他合法组织；乙方（以下简称“承包方”），系指具备相应资质和施工能力的施工单位。合同目的：为确保农村河流建设工程的顺利进行，明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，保证工程质量和安全，按照国家相关法律法规和行业标准，甲乙双方达成以下合同内容，共同遵照执行。本合同主要涉及农村河流建设工程的施工，包括但不限于河道疏浚、河岸整治、护坡施工、桥梁建设等内容。承包方负责按照甲方的工程设计文件和施工要求，完成合同范围内的施工任务，并确保工程质量和安全。甲方负责施工所需资料、协调相关事宜，并按照合同约定支付工程款项。通过本合同的签订，旨在实现农村河流环境的改善，提升防洪排涝能力，促进当地经济发展。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），该价格包括但不限于承包方完成合同范围内全部工程量的施工费用、材料费、设备费、劳务费、管理费、利润、税金、保险及合同明示或暗示的所有义务和责任。2.价格调整：如遇国家政策调整、市场行情重大变化等不可抗力因素，导致施工成本发生重大变动，甲乙双方应友好协商，按照实际情况调整合同价格。3.支付方式：a)预付款：甲方在合同签订后【】日内，向承包方支付合同总价【】%的预付款，作为施工启动资金。b)进度款：根据工程实际进度，甲方按月支付已完工程量的【】%作为进度款，支付时间为每月的【】日前。c)竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方在收到承包方提交的完整结算资料后【】日内支付至合同总价【】%的竣工结算款。d)质保金：自工程竣工验收合格之日起，甲方扣除合同总价【】%作为质保金，质保期为【】年。质保期满且无质量问题时，甲方应在【】日内支付剩余质保金。4.付款方式：以上款项支付，均以银行转账方式支付至承包方指定的账户，支付时应等额的正式发票。5.逾期支付：若甲方逾期支付上述款项，应按照逾期金额的【】%向乙方支付违约金，逾期超过【】日的，乙方有权暂停施工，且不承担由此产生的任何责任。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：a)承包方应严格按照国家及行业的相关标准、规范和设计文件进行施工，确保工程质量。b)工程完成后，承包方应提交完整的施工记录、验收报告和质保书等资料。c)在质保期内，如发生非人为因素导致的工程质量问题，承包方应在接到甲方通知后【】日内无条件进行修复或更换。2.服务：a)承包方应施工期间的技术咨询、施工方案优化等服务。b)工程竣工后，承包方应【】年的免费质保服务，并负责对甲方人员进行工程维护培训。3.履行：a)甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。b)甲方应按时支付合同款项，为承包方施工所需的资料和条件。c)承包方应按照合同约定的工期、质量完成工程，并确保施工安全。4.变更：a)在合同履行过程中，如遇特殊情况需对工程进行变更，甲乙双方应协商一致，签订书面变更协议。b)变更协议经双方签字盖章后，作为本合同的附件，具有同等法律效力。c)因变更导致的合同价格调整，按照本合同第二条价格调整的约定执行。5.不可抗力：a)因不可抗力因素导致合同无法履行或部分无法履行，受影响的一方应在【】日内通知对方，并相关证明。b)双方应友好协商，根据实际情况调整合同内容或工期，合理分担因不可抗力产生的损失。四、保密条款、争议解决1.保密条款：a)甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。b)保密信息包括但不限于合同价格、工程量、施工方案、技术数据、商业计划等。c)保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后【】年止。d)任何一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.争议解决：a)在合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。b)如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。c)诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行合同其他条款。d)争议解决过程中产生的合理费用，按照法院判决或仲裁裁决确定的责任方承担。3.法律适用：a)本合同的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。b)在合同履行过程中，如遇法律法规变动，甲乙双方应按照变动后的法律法规执行。4.合同解除：a)在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权书面通知解除合同。b)合同解除后，双方应依法承担合同解除产生的责任和后果。五、其他条款、合同签署1.其他条款：a)本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。b)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。c)本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日止。d)甲乙双方应按照国家相关法律法规规定，及时办理合同履行过程中的相关手续。e)未经对方书面同意，任何一方不得转让本合同的权利和义务。2.合同签署：a)本合同由甲乙双方的法定代表人或其授权代表签署。b)签署本合同时，甲乙双方应提交法定代表人身份证明、授权委托书等合法有效的证明文件。c)合同一经签署，即视为甲乙双方对合同条款的认可和接受，对双方具有法律约束力。d)本合同签署后，甲乙双方应按照合同约定的内容履行各自的权利和义务，确保工程顺利进行。甲方（盖章）：_______________________乙方（盖章）：_______________________法定代表人/授权代表：_______