水电安装清工2025年度承包协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME水电安装清工2024年度承包协议书本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2解释和说明2.合同双方2.1承包方信息2.2业主方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容4.承包范围4.1水电安装清工内容4.2工程量及标准5.合同工期5.1工程开工日期5.2工程完工日期5.3工期延误责任6.合同价款6.1工程预算及结算方式6.2工程款支付方式及时间6.3付款条件及违约责任7.质量要求7.1工程质量标准7.2质量检测及验收8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施及要求9.保修期及维修9.1保修期限9.2维修范围及责任10.违约责任10.1承包方违约责任10.2业主方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1法律适用14.2合同附件14.3合同份数及生效日期第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1术语定义1.1.1“水电安装清工”指承包方按照合同约定，对业主方指定地点的水电安装工程进行清工施工，包括水电线路的敷设、设备安装、线路连接等。1.1.2“合同价款”指根据合同约定，业主方支付给承包方的工程款总额。1.1.3“工期”指合同约定的工程开工日期至工程完工日期的时间段。1.1.4“保修期”指工程完工后，承包方对工程质量负责的时间段。2.合同双方2.1承包方信息承包方名称：水电安装工程公司注册地址：省市区路号法定代表人：X联系电话：2.2业主方信息业主方名称：房地产开发有限公司注册地址：省市区路号法定代表人：X联系电话：3.工程概况3.1工程名称：小区水电安装工程3.2工程地点：省市区小区3.3工程内容：3.3.1水电线路敷设3.3.2水表、电表安装3.3.3照明灯具安装3.3.4插座、开关安装3.3.5水电设备连接及调试4.承包范围4.1水电安装清工内容：4.1.1按照业主方提供的图纸和技术规范进行施工。4.1.2严格按照国家及地方相关标准和规范进行施工。4.1.3保证施工质量，确保工程安全可靠。4.2工程量及标准：4.2.1工程量根据业主方提供的图纸和现场实际情况确定。4.2.2工程质量标准参照国家标准GB502572017《建筑电气工程施工质量验收规范》。5.合同工期5.1工程开工日期：2024年3月1日5.2工程完工日期：2024年6月30日5.3工期延误责任：5.3.1因承包方原因造成工期延误，每延误一日，承包方应支付业主方合同价款的万分之五作为违约金。5.3.2因不可抗力等原因造成工期延误，经双方协商一致后，工期可相应顺延。6.合同价款6.1工程预算及结算方式：6.1.1工程预算按照业主方提供的工程量和市场价格确定。6.1.2工程结算按照实际完成工程量和市场价格进行。6.2工程款支付方式及时间：6.2.1业主方在工程开工前支付合同价款的30%作为预付款。6.2.2工程完工验收合格后，业主方在15日内支付合同价款的50%。6.2.3工程保修期满后，业主方在15日内支付剩余的20%。6.2.4逾期付款，业主方应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。7.质量要求7.1工程质量标准：7.1.1工程质量必须符合国家标准GB502572017《建筑电气工程施工质量验收规范》。7.1.2工程质量验收按照国家标准进行，由业主方组织验收。7.2质量检测及验收：7.2.1承包方在施工过程中，应按照相关标准和规范进行质量检测。7.2.2工程完工后，承包方应提供工程验收报告，由业主方组织验收。8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1承包方负责施工现场的安全管理工作，确保施工过程中的人员和设备安全。8.1.2业主方负责提供施工现场的安全条件和必要的防护设施。8.1.3承包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制。8.2安全生产措施及要求8.2.1承包方应制定安全生产操作规程，对施工人员进行安全生产教育和培训。8.2.2施工现场应设置明显的安全警示标志，并保持通道畅通。8.2.3施工过程中应采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。9.保修期及维修9.1保修期限9.1.1水电安装工程自竣工验收合格之日起，保修期为二年。9.1.2保修期内，因施工质量问题导致的损坏，承包方应负责维修或更换，费用由承包方承担。9.2维修范围及责任9.2.1维修范围包括但不限于水表、电表、照明灯具、插座、开关等设施的维修和更换。9.2.2保修期内，维修所需材料及人工费用由承包方承担。10.违约责任10.1承包方违约责任10.1.1承包方未按合同约定完成工程，每延误一日，应向业主方支付合同价款的万分之五作为违约金。10.1.2承包方未按合同约定保证工程质量，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。10.2业主方违约责任10.2.1业主方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向承包方支付应付款项的万分之五作为违约金。10.2.2业主方擅自终止合同，应赔偿承包方因此造成的损失。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1合同双方协商一致解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1双方应在合同解除前书面通知对方。12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定进行结算和清算。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，合同自签订之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1工程完工并验收合格。13.2.2合同约定的保修期届满。13.2.3合同双方协商一致解除合同。14.其他约定14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程预算等。14.3合同份数及生效日期14.3.1本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入范围1.1第三方定义1.1.1本合同所指的第三方，是指合同双方在履行本合同时，可能引入的任何非合同当事人的个人或组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。1.1.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入的目的是为了提高工程质量和效率，确保合同条款的履行。1.2.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、进度控制、技术咨询等。2.第三方责任及义务2.1第三方责任限额2.1.1第三方在履行职责过程中，因其过错导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的责任。2.1.2第三方的责任限额由合同双方在合同中约定，并明确在第三方合同中。2.2第三方义务2.2.1第三方应严格按照合同约定和相关规定履行职责，确保工程质量和安全。2.2.2第三方应及时向合同双方报告工作进展情况，对发现的问题提出建议或解决方案。3.第三方与其他各方的关系3.1第三方与承包方的关系3.1.1第三方对承包方的施工过程进行监督和指导，确保施工质量符合合同要求。3.1.2承包方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和协助。3.2第三方与业主方的关系3.2.1第三方应向业主方报告工程进度和质量情况，接受业主方的监督。3.2.2业主方应支持第三方的正常工作，为第三方提供必要的条件和便利。3.3第三方与其他第三方的关系3.3.1第三方之间应相互尊重，合作共赢，共同完成合同任务。3.3.2第三方之间应明确各自的权利和义务，避免责任纠纷。4.第三方介入的程序4.1第三方介入的申请4.1.1合同双方均可向对方提出引入第三方的申请。4.1.2申请应包含第三方的资质、职责、费用等信息。4.2第三方介入的审批4.2.1合同双方应共同对第三方介入的申请进行审批。4.2.2审批通过的，双方应与第三方签订相应的合作协议。4.3第三方介入的实施4.3.1第三方介入后，应按照合作协议履行职责。4.3.2合同双方应定期对第三方的工作进行评估和监督。5.第三方介入的终止5.1第三方介入的终止条件5.1.1合同履行完毕。5.1.2合同双方协商一致解除第三方合作协议。5.2第三方介入的终止程序5.2.1合同双方应书面通知第三方终止介入。5.2.2第三方应在接到通知后及时撤离施工现场，完成相关工作交接。6.第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由合同双方在合同中约定。6.2第三方介入的费用按实际发生额结算，合同双方按约定比例分担。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸1.1详细要求和说明：提供完整的工程图纸，包括平面图、立面图、剖面图、设备布置图等，确保图纸清晰、准确，符合国家相关标准。2.技术规范2.1详细要求和说明：提供工程所采用的技术规范和标准，包括建筑电气工程施工质量验收规范、电力工程安全规程等。3.工程预算3.1详细要求和说明：详细列出工程项目的预算，包括材料、人工、机械等费用，确保预算合理、准确。4.合同附件4.1详细要求和说明：包括合同变更协议、工程进度计划、质量保证书、安全生产措施等，确保合同附件的完整性。5.验收报告5.1详细要求和说明：提供工程完工后的验收报告，包括质量验收、安全验收等，确保工程符合合同要求。6.保修手册6.1详细要求和说明：提供详细的保修手册，包括保修范围、保修期限、保修方式等，确保业主方的合法权益。7.施工日志7.1详细要求和说明：记录施工过程中的重要事件、质量问题、整改措施等，确保施工过程的可追溯性。8.第三方合作协议8.1详细要求和说明：与第三方签订的合作协议，明确各方的权利和义务，确保第三方介入的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为及责任认定1.1未按合同约定时间完成工程：每延误一日，支付合同价款的万分之五作为违约金。1.2工程质量不符合标准：承担修复费用，并赔偿由此造成的损失。2.业主方违约行为及责任认定2.1未按合同约定支付工程款：每延误一日，支付应付款项的万分之五作为违约金。2.2擅自终止合同：赔偿承包方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按合同约定履行职责：承担由此造成的损失，并赔偿合同双方因此遭受的损失。3.2提供虚假信息：承担由此造成的损失，并赔偿合同双方因此遭受的损失。示例说明：若承包方未能在合同约定的工期内完成工程，则每延误一日，需支付违约金5000元（合同价款100万元，万分之五）。若业主方未能在工程完工后15日内支付工程款，则每延误一日，需支付违约金10000元（应付款项200万元，万分之五）。若第三方在监理过程中发现质量问题，但未及时通知承包方，导致问题扩大，则第三方需承担因此造成的全部损失。全文完。水电安装清工2024年度承包协议书1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方名称1.2承包方法定代表人1.3承包方联系方式1.4承包方注册地址1.5承包方资质证书1.6业主方名称1.7业主方法定代表人1.8业主方联系方式1.9业主方注册地址1.10业主方资质证书2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.承包内容与范围3.1水电安装工程具体内容3.2工程量及施工图纸3.3施工材料及设备要求3.4施工规范及标准4.合同价款及支付方式4.1合同总金额4.2分阶段付款比例4.3付款时间节点4.4付款条件及方式5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3进度调整及延期处理6.质量保证6.1质量标准6.2质量检查及验收6.3质量保证措施6.4质量纠纷处理7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全教育培训7.4事故处理及报告8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1不可抗力13.2法定节假日13.3通知方式14.合同附件14.1施工图纸14.2甲方提供材料清单14.3乙方提供设备清单14.4其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方名称：水电安装有限公司1.2承包方法定代表人：1.4承包方注册地址：市区街道号1.5承包方资质证书：市住房和城乡建设厅颁发的建筑工程施工总承包三级资质证书1.6业主方名称：房地产开发有限公司1.7业主方法定代表人：1.9业主方注册地址：市区街道号1.10业主方资质证书：市住房和城乡建设厅颁发的房地产开发企业二级资质证书2.项目概况2.1项目名称：住宅小区水电安装工程2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：建筑面积100000平方米，涉及水电安装工程2.4项目工期：自合同签订之日起60日历天内完成2.5项目质量要求：达到国家相关工程质量验收标准3.承包内容与范围3.1水电安装工程具体内容：包括住宅楼内水电线路改造、配电箱安装、水表安装、灯具及插座安装等3.2工程量及施工图纸：详见附件1《住宅小区水电安装工程量清单》及《住宅小区水电安装工程施工图纸》3.3施工材料及设备要求：详见附件2《住宅小区水电安装工程材料设备清单》3.4施工规范及标准：执行国家及地方相关水电安装工程规范及标准4.合同价款及支付方式4.1合同总金额：人民币伍拾万元整（￥500,000.00）4.2分阶段付款比例：开工前支付合同总金额的30%，工程进度达到50%支付合同总金额的30%，工程完工验收合格后支付合同总金额的30%，剩余10%作为质保金，质保期为工程完工验收合格之日起一年4.3付款时间节点：具体付款时间节点详见合同附件3《付款时间节点表》4.4付款条件及方式：业主方收到乙方提交的付款申请及相关资料后，应在5个工作日内支付相应款项，采用银行转账方式支付5.施工进度计划5.1施工阶段划分：开工准备阶段、主体施工阶段、装修阶段、竣工验收阶段5.2各阶段工期要求：详见合同附件4《住宅小区水电安装工程施工进度计划表》5.3进度调整及延期处理：如因不可抗力、业主方原因或其他非乙方责任导致工期延误，乙方应及时通知业主方，并协商调整工期，延误工期不超过合同工期总日的10%，业主方无权要求赔偿6.质量保证6.1质量标准：达到国家及地方相关水电安装工程质量验收标准6.2质量检查及验收：详见合同附件5《住宅小区水电安装工程质量检查及验收标准》6.3质量保证措施：乙方将严格按照合同约定及国家标准进行施工，确保工程质量6.4质量纠纷处理：如出现质量纠纷，双方应友好协商解决，协商不成可向相关主管部门申请仲裁或诉讼7.安全生产7.1安全生产责任制：乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责7.2安全生产措施：详见合同附件6《住宅小区水电安装工程施工安全生产措施》7.3安全教育培训：乙方应定期对施工人员进行安全生产教育培训7.4事故处理及报告：如发生安全生产事故，乙方应立即采取措施进行处理，并按规定向业主方及相关部门报告8.保密条款8.1保密内容：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等，以及双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后三年。8.3违约责任：任何一方违反保密条款，泄露对方保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：如双方同意，争议可提交仲裁委员会仲裁。9.3争议解决程序：提交仲裁的，应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于未按合同约定完成工程、未按合同约定支付款项、违反保密条款等。10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。10.3违约赔偿计算：违约金的计算标准为违约部分合同价款的1%，最高不超过合同总价的5%。11.合同解除11.1解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。11.2解除程序：任何一方要求解除合同时，应书面通知对方，并说明解除原因。11.3解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理已履行部分和未履行部分，包括但不限于工程验收、付款、材料设备处理等。12.合同生效及终止12.1合同生效条件：双方签署合同，并按合同约定完成所有必要的法律程序。12.2合同终止条件：包括合同履行完毕、合同解除、合同到期等。12.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工作、款项结算、资料归档等。13.其他约定13.1不可抗力：因地震、洪水、台风等不可抗力因素导致合同无法履行时，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。13.2法定节假日：合同履行期间，如遇法定节假日，工期相应顺延。13.3通知方式：双方间的通知应以书面形式进行，通过合同约定的联系方式送达。14.合同附件14.1施工图纸：详见附件1《住宅小区水电安装工程施工图纸》14.2甲方提供材料清单：详见附件2《住宅小区水电安装工程甲方提供材料清单》14.3乙方提供设备清单：详见附件3《住宅小区水电安装工程乙方提供设备清单》14.4其他相关文件：包括但不限于工程量清单、付款时间节点表、施工进度计划表、质量检查及验收标准、安全生产措施等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义：在合同履行过程中，任何非合同双方的其他自然人或法人，包括但不限于中介方、监理方、评估方、检测方等。15.2第三方介入范围：包括但不限于提供咨询服务、监理服务、质量检测服务、风险评估服务等。16.第三方介入的引入与选择16.1引入方式：甲方或乙方在必要时，经双方协商一致，可以引入第三方介入。16.2选择标准：第三方应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行其职责。17.第三方介入的职责与权利a)提供专业咨询服务，协助甲乙双方解决合同履行中的问题；b)监督工程质量，确保工程质量符合合同约定；c)对工程进度进行监控，确保工程按时完成；d)对工程成本进行评估，提出合理化建议；e)在必要时，对工程进行风险评估，提出应对措施。17.2第三方权利：a)获取甲乙双方提供的相关信息和资料；b)对甲乙双方的履约情况进行监督；c)在必要时，提出书面报告或建议。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系：第三方应向甲方负责，接受甲方的监督和指导。18.2第三方与乙方的关系：第三方应向乙方负责，接受乙方的监督和指导。18.3第三方与合同双方的关系：第三方应保持中立，公正履行职责，不得偏袒任何一方。19.第三方的责任限额19.1责任限额定义：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额由合同双方另行约定。19.2责任限额约定：合同双方应在本合同中明确第三方的责任限额，并在附件中详细列出：a)第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的直接经济损失；b)第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的人身伤亡；c)第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的第三方损失。19.3超出责任限额的处理：若第三方责任损失超出约定的责任限额，由第三方自行承担超出部分的损失。20.第三方介入的变更与终止20.1变更：合同双方可以协商一致，对第三方的职责、权利、责任限额等进行变更。20.2终止：合同双方可以协商一致，终止第三方的介入，并按照合同约定进行结算。21.第三方介入的费用承担21.1费用承担原则：第三方介入的费用由合同双方协商确定，并在合同中明确。21.2费用结算：第三方介入的费用按合同约定进行结算，并在工程进度或服务完成后支付。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件1：《住宅小区水电安装工程施工图纸》详细要求：包含水电安装工程的平面图、剖面图、节点大样图等，确保施工图纸的完整性和准确性。附件说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，乙方在施工前应仔细核对图纸，如有疑问应及时与甲方沟通。2.附件2：《住宅小区水电安装工程甲方提供材料清单》详细要求：列明甲方提供的材料名称、规格、数量、品牌等信息，确保材料的质量和数量符合合同约定。附件说明：甲方提供的材料应在施工前交付乙方，乙方在接收时应进行验收，确保材料符合要求。3.附件3：《住宅小区水电安装工程乙方提供设备清单》详细要求：列明乙方提供的设备名称、型号、规格、数量等信息，确保设备的性能和质量符合合同约定。附件说明：乙方提供的设备应在施工前进行检查，确保设备完好且符合施工要求。4.附件4：《住宅小区水电安装工程施工进度计划表》详细要求：详细列明各施工阶段的开始时间和结束时间，确保施工进度按计划进行。5.附件5：《住宅小区水电安装工程质量检查及验收标准》详细要求：明确质量检查和验收的标准、方法和流程，确保工程质量达到合同要求。附件说明：质量检查和验收是保证工程质量的重要环节，双方应严格按照标准执行。6.附件6：《住宅小区水电安装工程施工安全生产措施》详细要求：列出施工过程中的安全生产措施，包括人员培训、设备安全、现场管理等。附件说明：安全生产是施工过程中的重要保障，双方应严格执行安全生产措施，确保施工安全。7.附件7：《付款时间节点表》详细要求：列明各阶段付款的时间节点和金额，确保付款进度与工程进度相符。附件说明：付款时间节点是合同履行的重要依据，双方应严格按照约定的时间节点进行付款。8.附件8：《争议解决协议》详细要求：明确争议解决的方式、机构和程序，确保争议能够得到及时、公正的解决。附件说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件，双方应严格按照约定执行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度。责任认定标准：乙方应承担延误工期所造成的经济损失，包括但不限于人工费、设备租赁费、材料损耗费等。示例说明：若乙方因自身原因导致工程进度延误2周，则乙方应承担由此产生的额外费用。2.违约行为：乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。责任认定标准：乙方应承担因材料质量问题导致的返工、修复、更换等费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：若乙方提供的电线不符合国家相关标准，导致工程无法正常使用，乙方应承担更换电线及修复工程的相关费用。3.违约行为：甲方未按合同约定的时间节点支付款项。责任认定标准：甲方应承担因逾期付款而产生的利息损失，并支付违约金。示例说明：若甲方逾期支付款项1个月，则甲方应承担相应期限的利息损失，并支付违约金。4.违约行为：第三方在履行职责过程中出现重大失误，导致工程受损。责任认定标准：第三方应承担由此造成的损失，包括但不限于修复、更换、赔偿等费用。示例说明：若第三方在质量检测过程中出现失误，导致工程受损，第三方应承担修复工程的相关费用。全文完。水电安装清工2024年度承包协议书2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2业主方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.承包范围及要求3.1承包范围3.2工程质量标准3.3工程进度要求4.工程报价及付款方式4.1工程报价4.2付款方式4.3付款节点5.工程材料及设备5.1材料规格及品牌5.2设备型号及参数5.3材料供应责任6.工程施工管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3安全生产要求7.工程验收及保修7.1验收标准7.2验收程序7.3保修期限及内容8.违约责任8.1业主违约责任8.2承包方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定11.1不可抗力11.2合同变更11.3通知方式12.合同附件12.1工程图纸12.2报价清单12.3其他相关文件13.合同签署及生效日期13.1签署日期13.2生效日期14.合同份数及保存14.1合同份数14.2合同保存第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称：_______1.1.2承包方法定代表人：_______1.1.3承包方注册地址：_______1.1.4承包方联系电话：_______1.1.5承包方开户银行及账号：_______1.2业主方基本信息1.2.1业主方名称：_______1.2.2业主方法定代表人：_______1.2.3业主方注册地址：_______1.2.4业主方联系电话：_______1.2.5业主方开户银行及账号：_______2.项目概况2.1项目名称：_______2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______（平方米/公里等）2.4.1水管安装2.4.2电线布设2.4.3水表、电表安装2.4.4配电箱安装2.4.5水电设备调试3.承包范围及要求3.1承包范围：按照业主方提供的项目图纸和施工技术要求，完成水电安装工程的所有施工任务。3.2工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量达到优良等级。3.3工程进度要求：按照业主方要求的时间节点，确保工程按时完工。4.工程报价及付款方式4.1工程报价：根据工程量清单和材料设备价格，承包方报价为_______元。4.2付款方式：4.2.1预付款：合同签订后_______日内，业主方支付合同总价款的_______%作为预付款。4.2.2进度款：根据工程进度，业主方按月支付工程款，每次支付_______%，累计支付至合同总价款的_______%。4.2.3结算款：工程完工验收合格后，业主方支付剩余款项的_______%作为结算款。4.2.4保修金：合同总价款的_______%作为保修金，在保修期满后无质量问题退还。5.工程材料及设备5.1材料规格及品牌：按照设计要求，选用符合国家及行业标准的材料和设备，具体品牌和规格详见附件。5.2设备型号及参数：详见附件。5.3材料供应责任：承包方负责材料的采购、运输、储存和管理，确保材料质量符合要求。6.工程施工管理6.1施工组织设计：承包方需编制详细的施工组织设计，报业主方审批后执行。6.2施工现场管理：承包方负责施工现场的日常管理，确保施工现场整洁、安全。6.3安全生产要求：承包方需遵守国家及地方安全生产法规，确保施工过程中无安全事故发生。7.工程验收及保修7.1验收标准：按照国家及行业相关标准进行验收，确保工程质量符合要求。7.2验收程序：工程完工后，承包方组织自检，合格后通知业主方进行验收。7.3.1水管、电线故障维修7.3.2配电箱故障维修7.3.3水表、电表故障维修7.3.4水电设备故障维修8.违约责任8.1业主违约责任8.1.1业主方未按时支付预付款或进度款，每逾期一日应向承包方支付_______%的违约金。8.1.2业主方未按时组织验收，导致工程延期，每延期一日应向承包方支付_______%的违约金。8.1.3业主方擅自变更设计或施工方案，导致工程成本增加，增加部分由业主方承担。8.2承包方违约责任8.2.1承包方未按时完工，每延期一日应向业主方支付_______%的违约金。8.2.2承包方提供的材料或设备不符合要求，造成工程质量问题，承包方应负责修复或更换，并承担相应的损失。8.2.3承包方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，承包方应承担全部责任。9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同执行过程中的争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：无10.合同生效及终止10.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件：10.2.1工程完工并验收合格后，合同自动终止。10.2.2双方协商一致解除合同。10.2.3发生不可抗力事件，经双方确认无法继续履行合同时，合同终止。11.其他约定11.1不可抗力：本合同所指不可抗力包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同无法履行或履行困难。11.2合同变更：任何一方提出变更合同内容，需经双方协商一致，并以书面形式确认。11.3通知方式：双方之间的通知应以书面形式发送，并自发送之日起视为送达。12.合同附件12.1工程图纸12.2报价清单12.3施工组织设计12.4材料设备清单12.5其他相关文件13.合同签署及生效日期13.1签署日期：_______年_______月_______日13.2生效日期：自合同签署之日起生效。14.合同份数及保存14.1合同份数：本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。14.2合同保存：双方应妥善保存合同文本及相关附件，保存期限不少于_______年。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的个人或组织。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保工程质量、降低风险，以及为双方提供专业支持。15.3.1中介方：为甲乙双方提供沟通协调、合同起草、合同履行监督等服务的第三方。15.3.2咨询方：为甲乙双方提供专业意见、技术支持、风险评估等服务的第三方。15.3.3监督方：对合同履行过程进行监督，确保工程质量、进度、安全等达到合同要求的第三方。16.第三方介入程序16.1第三方介入前，甲乙双方应共同确定第三方介入的必要性、介入方式和第三方资质要求。16.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方责任、权利和义务。16.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息，配合其履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任：第三方在其职责范围内，对合同履行过程中产生的后果承担相应责任。17.2责任限额：第三方责任限额应根据第三方介入的性质、服务范围和合同约定确定。17.3.1固定责任限额：约定第三方在合同履行过程中承担的最高赔偿金额。17.3.2按比例承担：根据第三方介入的具体服务内容，按比例承担相应的责任。17.3.3限额赔偿：第三方责任限额与实际损失的比例挂钩，超过限额部分由甲乙双方自行承担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务关系：第三方应按照合同约定向甲方提供服务，甲方应支付相