2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本4篇_第1页
2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本4篇_第2页
2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本4篇_第3页
2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本4篇_第4页
2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本4篇_第5页
已阅读5页,还剩69页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同签订地点第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程范围2.4工程规模2.5工程设计标准第三章工程承包范围3.1承包单位3.2承包内容3.3承包方式3.4承包期限第四章工程施工要求4.1施工准备4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全4.5施工环保第五章工程设计要求5.1设计依据5.2设计内容5.3设计深度5.4设计变更第六章工程合同价款6.1合同价款确定方式6.2合同价款总额6.3付款方式6.4付款进度第七章合同工期7.1工期约定7.2工期调整7.3工期延误责任第八章合同履约8.1合同履行条件8.2合同履行义务8.3合同履约保证第九章合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3合同变更与解除条件第十章违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同履行情况报告13.4附件四:其他相关文件第十四章合同生效及其他14.1合同生效14.2合同解释14.3合同附件14.4合同修改14.5合同解除14.6合同终止14.7合同争议解决14.8合同附件14.9合同解除14.10合同终止14.11合同争议解决14.12合同附件14.13合同解除14.14合同终止合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度路灯亮化工程承包合同”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______。1.4合同双方基本信息甲方(发包方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系方式:____________________1.5合同签订地点本合同签订地点为____________________。第二章工程概况2.1工程名称本工程名称为“2025年度路灯亮化工程”。2.2工程地点本工程地点位于____________________。2.3工程范围本工程范围包括路灯安装、亮化设施建设、供电线路改造等。2.4工程规模本工程规模为____________________。2.5工程设计标准本工程设计标准符合国家相关规范和标准。第三章工程承包范围3.1承包单位乙方为本次工程的承包单位。3.2承包内容乙方承包内容包括但不限于:(1)路灯安装;(2)亮化设施建设;(3)供电线路改造;(4)工程所需材料、设备的采购;(5)施工图纸的编制与审核;(6)施工过程中的技术指导与协调。3.3承包方式本工程采用施工总承包方式。3.4承包期限本工程承包期限为______个月。第四章工程施工要求4.1施工准备乙方应在合同签订后______日内完成施工准备工作。4.2施工进度乙方应按照施工组织设计的要求,合理安排施工进度,确保按期完成工程。4.3施工质量乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量。4.4施工安全乙方应严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。4.5施工环保乙方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,保护生态环境。第五章工程设计要求5.1设计依据本工程设计依据为国家相关规范、标准及甲方提供的资料。5.2设计内容本工程设计内容包括但不限于:(1)路灯选型;(2)亮化设施设计;(3)供电线路设计;(4)施工图纸编制。5.3设计深度本工程设计深度应符合国家相关规范和标准的要求。5.4设计变更设计变更需经甲方同意,并签订设计变更协议。第六章工程合同价款6.1合同价款确定方式本合同价款采用固定总价方式。6.2合同价款总额本合同价款总额为人民币______元。6.3付款方式(1)合同签订后______日内,乙方提交付款申请,甲方支付合同价款的______%作为预付款;(2)工程完工并验收合格后______日内,甲方支付合同价款的______%;(3)工程保修期满后______日内,甲方支付合同价款的______%。6.4付款进度具体付款进度按合同约定执行。第七章合同工期7.1工期约定本工程工期为______个月。7.2工期调整因不可抗力或甲方原因导致工期延误,经双方协商一致,可对工期进行调整。7.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金等。第八章合同履约8.1合同履行条件乙方在收到甲方支付预付款后,开始正式履行合同。8.2合同履行义务(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程;(2)乙方应遵守国家有关法律法规,确保施工安全、环保;(3)乙方应按照甲方要求,及时提供施工进度报告和工程验收资料。8.3合同履约保证乙方应提供合同履约保证金,金额为合同价款的______%,用于保证合同履行。第九章合同变更与解除9.1合同变更(1)合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议;(2)任何一方未经对方同意,不得擅自变更合同内容。9.2合同解除(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同;(2)一方违约,另一方有权解除合同。9.3合同变更与解除条件合同变更与解除的具体条件详见合同附件。第十章违约责任10.1违约情形(1)乙方未按时完成工程;(2)乙方施工质量不符合合同约定;(3)乙方违反施工安全规定;(4)乙方违反合同约定,造成甲方损失。10.2违约责任(1)乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)甲方有权要求乙方采取补救措施。第十一章争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序争议解决程序详见合同附件。11.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起______个月内。第十二章合同终止12.1合同终止条件(1)合同约定的工期届满,工程验收合格;(2)合同约定的其他终止条件。12.2合同终止程序合同终止程序详见合同附件。12.3合同终止后的处理(1)乙方应按照合同约定,完成工程收尾工作;(2)双方应进行工程结算。第十三章合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同履行情况报告13.4附件四:其他相关文件第十四章合同生效及其他14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同修改本合同的修改需经双方协商一致,并签订书面修改协议。14.5合同解除合同解除的具体条件详见合同附件。14.6合同终止合同终止的具体条件详见合同附件。14.7合同争议解决合同争议解决的具体程序详见合同附件。14.8合同附件合同附件与本合同具有同等法律效力。14.9合同解除合同解除的具体条件详见合同附件。14.10合同终止合同终止的具体条件详见合同附件。14.11合同争议解决合同争议解决的具体程序详见合同附件。14.12合同附件合同附件与本合同具有同等法律效力。14.13合同解除合同解除的具体条件详见合同附件。14.14合同终止合同终止的具体条件详见合同附件。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________日期:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1工程进度监督权甲方有权对工程的进度进行监督,包括但不限于定期检查施工现场、审查进度报告等。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.2设计变更审批权甲方对乙方提交的设计变更申请有最终审批权。未经甲方批准,乙方不得擅自变更设计。1.3工程质量验收权甲方对工程的质量有最终验收权。工程完工后,乙方应按照甲方的要求进行验收,并在验收合格后,甲方方可支付相应的工程款项。1.4材料采购监督权甲方对乙方采购的工程材料有监督权,包括材料的质量、规格、数量等。乙方应保证所采购的材料符合合同约定和工程要求。1.5工程现场管理权甲方对工程现场的管理有最终决定权,包括现场布置、施工方法等。乙方应服从甲方的现场管理要求。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1工程施工自主权乙方在保证工程质量和安全的前提下,有权自主安排工程施工方案、施工进度和施工方法。2.2材料采购决定权乙方有权自主选择和采购工程所需材料,但应确保材料的质量和规格符合合同约定。2.3施工组织设计权乙方有权根据工程实际情况,编制和调整施工组织设计,并提交甲方审查。2.4工程变更决定权乙方在确保工程质量和安全的前提下,有权对工程进行必要的技术变更,但应提前向甲方报告。2.5工程进度调整权乙方有权根据工程实际情况,对工程进度进行调整,并提前向甲方报告。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构选择权甲乙双方共同选择具备相应资质的第三方中介机构,负责工程监理、设计变更审批、材料验收等工作。3.2中介机构职责第三方中介机构应按照合同约定,履行监理、设计变更审批、材料验收等职责,确保工程质量和进度。3.3中介机构费用中介机构费用由甲乙双方按比例分担,具体分担比例由双方协商确定。3.4中介机构报告第三方中介机构应定期向甲乙双方提交工程监理报告、设计变更审批报告、材料验收报告等。3.5中介机构变更如需更换第三方中介机构,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。3.6中介机构责任第三方中介机构在履行职责过程中,如因自身原因造成工程损失,应承担相应的责任。3.7中介机构保密第三方中介机构应对工程信息保密,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:施工图纸3.附件三:合同履行情况报告4.附件四:其他相关文件5.附件五:第三方中介机构资质证明6.附件六:工程监理报告7.附件七:设计变更审批报告8.附件八:材料验收报告9.附件九:合同履约保证金收据10.附件十:工程结算报告二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程。认定:根据合同约定的工期,如乙方未在约定时间内完成工程,视为违约。2.违约行为:乙方施工质量不符合合同约定。认定:经甲方或第三方中介机构验收,如发现工程质量不符合合同约定,视为违约。3.违约行为:乙方违反施工安全规定。认定:如因乙方违反施工安全规定导致安全事故,视为违约。4.违约行为:乙方违反合同约定,造成甲方损失。认定:根据合同约定,如乙方行为导致甲方遭受损失,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指甲乙双方在平等、自愿的基础上,就路灯亮化工程承包事宜达成的具有法律约束力的协议。2.违约:指合同一方违反合同约定,未履行合同义务的行为。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.仲裁:指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时沟通,分析延误原因,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题。解决办法:加强施工管理,严格执行质量标准,发现问题及时整改。3.问题:材料供应不及时。解决办法:提前做好材料采购计划,确保材料供应充足。4.问题:合同争议。解决办法:友好协商,协商不成时提交仲裁机构解决。五、所有应用场景:1.公共路灯亮化工程。2.商业区、住宅区路灯亮化工程。3.城市景观道路路灯亮化工程。4.工业园区路灯亮化工程。5.特殊区域路灯亮化工程。全文完。2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本1本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程工期2.承包人2.1承包人名称2.2承包人资质2.3承包人责任3.发包人3.1发包人名称3.2发包人资质3.3发包人责任4.工程款项4.1工程款项总额4.2工程款项支付方式4.3工程款项支付时间4.4工程款项支付条件5.工程进度5.1工程进度要求5.2工程进度监控5.3工程进度调整6.工程质量6.1工程质量标准6.2工程质量检查6.3工程质量问题处理7.工程安全7.1工程安全责任7.2工程安全管理7.3工程安全事故处理8.交工验收8.1交工验收条件8.2交工验收程序8.3交工验收标准9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同解释14.合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2025年度城市路灯亮化工程1.2工程地点:[具体市区道路及路段名称]1.3工程规模:[工程总长度、数量等具体数据]1.4工程内容:1.4.1路灯设备采购及安装1.4.2配电设施建设及改造1.4.3控制系统安装及调试1.4.4工程验收及后续维护1.5工程工期:1.5.1计划工期:自合同签订之日起120天内完成1.5.2实际工期以合同执行过程中双方确认的工期为准2.承包人2.1承包人名称:[承包单位全称]2.2承包人资质:[承包单位资质等级证书名称及编号]2.3承包人责任:2.3.1按照合同约定,负责工程的设计、施工、验收及保修2.3.2保证工程质量,确保工程安全2.3.3按时完成工程,不得擅自改变工期3.发包人3.1发包人名称:[业主单位全称]3.2发包人资质:[业主单位资质等级证书名称及编号]3.3发包人责任:3.3.1提供工程所需的土地、水源、电源等基础设施3.3.2负责工程所需的规划、设计等前期工作3.3.3按时支付工程款项4.工程款项4.1工程款项总额:[合同总价款]4.2工程款项支付方式:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%4.2.2进度款:按工程进度分期支付,每月支付合同总额的10%4.2.3结算款:工程竣工验收合格后30日内支付合同总额的30%4.2.4保修金:工程竣工验收合格后30日内支付合同总额的10%,保修期满无质量问题后无息退还4.3工程款项支付时间:每月5日前支付上一个月的进度款4.4工程款项支付条件:按工程进度及质量验收合格后支付5.工程进度5.1工程进度要求:5.1.1预付款支付后15日内完成路灯设备采购5.1.2预付款支付后30日内完成配电设施建设及改造5.1.3预付款支付后45日内完成控制系统安装及调试5.1.4工程竣工前30日内完成工程验收及后续维护5.2工程进度监控:双方设立进度监控小组,每月进行一次工程进度检查5.3工程进度调整:因不可抗力或其他原因导致工程进度延误,双方应协商调整工期6.工程质量6.1工程质量标准:符合国家相关质量标准和规范要求6.2工程质量检查:6.2.1施工过程中,承包人应进行自检,发现问题及时整改6.2.2发包人定期进行抽检,发现问题要求承包人整改6.2.3工程竣工验收时,由双方共同验收6.3工程质量问题处理:6.3.1发现质量问题,承包人应立即停止施工,进行整改6.3.2重大质量问题,经双方协商后,承包人应无条件返工6.3.3工程质量问题造成损失,承包人应承担相应责任7.工程安全7.1工程安全责任:7.1.1承包人负责施工过程中的安全管理工作7.1.2发包人负责提供必要的安全保障措施7.2工程安全管理:7.2.1承包人应制定施工安全管理制度,确保施工安全7.2.2发包人应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改7.3工程安全事故处理:7.3.1发生安全事故,承包人应立即采取措施,防止扩大损失7.3.2及时报告相关部门,并按照规定进行处理8.交工验收8.1交工验收条件:8.1.1工程按合同约定全部完成8.1.2工程质量达到国家及行业相关标准8.1.3工程安全防护设施完善8.1.4工程资料齐全8.2交工验收程序:8.2.1发包人通知承包人进行交工验收8.2.2双方共同组成验收小组8.2.3验收小组对工程进行现场检查8.2.4验收小组对工程资料进行审核8.2.5验收小组出具验收报告8.3交工验收标准:8.3.1工程外观整洁,无损坏8.3.2路灯亮度符合设计要求8.3.3控制系统运行正常8.3.4工程资料完整、准确9.违约责任9.1违约情形:9.1.1承包人未按合同约定完成工程9.1.2承包人工程质量不合格9.1.3承包人未按时支付工程款项9.1.4发包人未按合同约定提供工程所需条件9.2违约责任承担:9.2.1承包人违约,应向发包人支付违约金9.2.2发包人违约,应向承包人支付违约金9.2.3违约金数额按合同约定执行9.3违约责任追究:9.3.1双方协商解决违约责任9.3.2协商不成,可向人民法院提起诉讼10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方协商解决10.1.2争议提交仲裁委员会仲裁10.1.3争议提交人民法院诉讼10.2争议解决程序:10.2.1双方在争议发生后30日内协商解决10.2.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁10.2.3仲裁委员会在收到仲裁申请后60日内作出裁决10.3争议解决费用:10.3.1仲裁费用由败诉方承担10.3.2诉讼费用由败诉方承担11.合同解除11.1合同解除条件:11.1.1合同一方严重违约11.1.2发生不可抗力事件,影响合同履行11.1.3双方协商一致解除合同11.2合同解除程序:11.2.1提出解除合同的一方书面通知对方11.2.2双方确认解除合同11.2.3解除合同后,处理善后事宜11.3合同解除后果:11.3.1合同解除后,双方应按合同约定处理已完成的工程11.3.3合同解除后,双方应结算工程款项12.合同生效与终止12.1合同生效条件:12.1.1双方签字盖章12.1.2合同内容完整、合法12.1.3合同已报相关部门备案12.2合同终止条件:12.2.1工程竣工验收合格12.2.2双方协商一致终止合同12.2.3合同约定的终止条件成就12.3合同终止程序:12.3.1双方书面确认合同终止12.3.2处理善后事宜12.3.3合同终止后,结算剩余款项13.其他约定13.1不可抗力:13.1.1因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任13.1.2不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方13.1.3不可抗力事件持续期间,合同暂停履行13.2合同附件:13.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等13.3合同解释:13.3.1本合同如有歧义,按有利于合同履行方的原则解释14.合同签署与生效14.1合同签署:14.1.1本合同一式两份,双方各执一份14.1.2双方代表签字盖章14.2合同生效:14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.2.2合同生效后,双方应严格遵守合同约定第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的第三方是指除甲、乙双方之外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.1.2第三方介入可以是出于监理、咨询、检测、保险等目的。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行其职责过程中,因自身原因造成损失的,其责任限额由合同双方与第三方在合同中明确约定。15.2.2第三方责任限额应包括但不限于直接经济损失、因违约造成的间接经济损失等。15.3第三方介入的程序15.3.1第三方介入前,甲、乙双方应协商一致,并书面通知第三方介入的目的、范围和期限。15.3.2第三方介入后,应遵守本合同的约定,并按照甲、乙双方的要求履行其职责。15.4第三方责任划分15.4.1第三方在履行职责过程中,对甲、乙双方的责任划分如下:15.4.1.1第三方因自身原因造成甲、乙双方损失的,由第三方承担全部责任。15.4.1.2第三方在履行职责过程中,因甲、乙双方提供的信息不准确或不足造成损失的,由责任方承担相应责任。15.4.1.3第三方在履行职责过程中,因不可抗力造成损失的,甲、乙双方互不承担责任。15.5第三方介入的额外条款及说明15.5.1第三方介入时,甲、乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力,并要求第三方提供相应的资质证明文件。15.5.2第三方介入的费用由合同双方协商确定,并在合同中明确。15.5.3第三方介入期间,甲、乙双方应保持与第三方的良好沟通,确保工程顺利进行。15.5.4第三方介入期间,甲、乙双方应遵守国家相关法律法规和行业标准。15.6第三方责任的具体说明15.6.1监理单位责任:15.6.1.1监督工程质量,确保工程符合设计要求和国家标准。15.6.1.2监督工程进度,确保工程按合同约定的时间完成。15.6.1.3监督工程安全,确保施工安全无事故。15.6.2设计单位责任:15.6.2.1提供符合国家标准和合同要求的设计方案。15.6.2.2对设计方案进行技术交底,确保施工人员正确理解设计意图。15.6.2.3对施工过程中的设计变更进行审查和确认。15.6.3检测机构责任:15.6.3.1对工程材料、设备进行检测,确保其质量符合要求。15.6.3.2对施工过程中的工程质量进行检测,确保工程质量合格。15.6.4保险公司责任:15.6.4.1在合同约定的范围内,对工程进行保险,减轻甲、乙双方的风险。15.6.4.2在发生保险事故时,按照保险合同约定进行赔偿。15.7第三方与其他各方的划分说明15.7.1第三方与甲、乙双方的关系:15.7.1.1第三方与甲、乙双方是独立的合同关系,第三方不对甲、乙双方的合同责任承担责任。15.7.1.2第三方应遵守甲、乙双方的要求,服从甲、乙双方的管理。15.7.2第三方与其他各方的责任划分:15.7.2.1第三方与其他各方的关系由各自合同约定,第三方不对其他各方的责任承担责任。15.7.2.2第三方在履行职责过程中,与其他各方发生争议,由争议各方自行协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件详细要求:包含完整的工程设计图纸、技术规范、施工图纸等,需符合国家及行业标准。说明:工程设计文件是工程实施的依据,必须完整、准确。2.工程量清单详细要求:详细列出工程所需的各项材料、设备、人工、机械等费用。说明:工程量清单是工程款项结算的依据。3.工程进度计划详细要求:详细列出工程各阶段的进度安排,包括开始和结束时间。说明:工程进度计划是工程进度管理的依据。4.质量检验报告详细要求:包括材料、设备、施工过程中的质量检验报告。说明:质量检验报告是工程质量的证明。5.工程验收报告详细要求:包括工程竣工验收报告、验收记录、验收结论等。说明:工程验收报告是工程是否合格的最终判定。6.工程变更记录详细要求:记录工程实施过程中发生的任何变更,包括变更原因、变更内容、变更后的工程量等。说明:工程变更记录是工程实施过程中的重要文件。7.工程结算书详细要求:包括工程结算的依据、结算金额、结算方式等。说明:工程结算书是工程款项结算的依据。8.工程保险单详细要求:包括工程保险的险种、保险金额、保险期限等。说明:工程保险单是工程风险的保障。9.工程合同详细要求:包括合同的主要内容、双方的权利和义务等。说明:工程合同是双方履行工程合同的基础文件。10.工程其他相关文件详细要求:包括但不限于工程招投标文件、资质证明文件、安全生产许可证等。说明:其他相关文件是工程实施过程中可能涉及到的其他重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:详细要求:未按合同约定的时间完成工程;说明:包括但不限于未按时完成分项工程、未按时完成整个工程等。2.违约责任认定标准:详细要求:根据合同约定的违约金比例或实际损失进行赔偿;说明:例如,未按时完成工程的,每延误一天,应支付合同总额的1%作为违约金。3.违约责任示例说明:违约行为:承包人未按合同约定的时间完成工程,延误了20天。违约责任认定:根据合同约定,每延误一天支付合同总额的1%作为违约金,因此承包人应支付20天的违约金,即合同总额的20%。4.违约行为:详细要求:工程质量不合格;说明:包括但不限于材料、设备、施工质量不符合设计要求和国家标准。5.违约责任认定标准:详细要求:根据合同约定的质量标准进行整改,如无法整改,则按合同约定进行赔偿;说明:例如,工程部分不合格,承包人应进行返工,如返工后仍不合格,则按合同约定进行赔偿。6.违约责任示例说明:违约行为:工程部分照明设备不合格,经检验,无法进行返工。违约责任认定:承包人应按照合同约定,更换不合格设备,并承担更换费用。全文完。2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______1.2乙方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景:为提高城市路灯亮化水平,改善市民夜间出行环境,根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规,甲方决定对城市路灯亮化工程进行公开招标。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方的权利义务,确保路灯亮化工程按期、保质、保量完成,实现城市路灯亮化目标的提升。三、定义与解释3.1专业术语:(1)路灯亮化工程:指在规定区域内,对路灯进行设计、施工、安装、调试等全过程,以提高路灯照明效果、美化城市夜景、提升城市形象为目的的工程项目。(2)路灯设施:指路灯杆、灯具、变压器、配电线路等构成路灯系统的设备。3.2关键词解释:(1)工期:指本合同约定的时间,乙方应按照约定的时间完成路灯亮化工程。(2)质量:指路灯亮化工程达到国家及行业规定的质量标准。(3)验收:指甲方对乙方完成的路灯亮化工程进行质量、进度、安全等方面的检查,确认工程合格。(4)违约责任:指因乙方违反本合同约定,给甲方造成损失时,乙方应承担的责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成路灯亮化工程。(2)甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查,对发现的问题要求乙方及时整改。(3)甲方有权对乙方违约行为进行处理,要求乙方承担违约责任。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权按照合同约定,在规定时间内完成路灯亮化工程。(2)乙方应严格按照国家及行业规定,确保路灯亮化工程的质量、安全。(3)乙方应配合甲方对工程进行监督、检查,及时整改甲方提出的问题。(4)乙方应按照合同约定,承担违约责任。五、履行条件5.1合同履行时间:乙方应在合同签订之日起_______天内完成路灯亮化工程。5.2合同履行地点:路灯亮化工程实施地点为:_______。5.3合同履行方式:乙方应按照合同约定,负责路灯亮化工程的施工、安装、调试等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期完成;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,乙方应完成剩余工程;(2)合同终止后,双方应按照约定进行工程验收;(3)合同终止后,双方应按照约定办理工程结算。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定支付工程款;(2)合同终止后,双方应按照约定处理合同约定的其他事项。七、费用与支付7.1费用构成:(1)工程直接费用:包括材料费、人工费、机械使用费、运输费等;(2)工程间接费用:包括项目管理费、监理费、设计费、检测费等;(3)利润:按照工程直接费用和间接费用的百分比计算;(4)其他费用:根据合同约定或实际情况可能产生的其他费用。7.2支付方式:(1)预付款:合同签订后_______个工作日内,甲方支付合同总价款的_______%作为预付款;(2)进度款:在工程进度达到合同约定节点时,甲方根据实际完成的工程量支付相应的进度款;(3)竣工结算款:工程竣工并经甲方验收合格后,甲方在_______个工作日内支付剩余的工程款;(4)质保金:合同总价款的_______%作为质保金,在工程保修期满后无质量问题发生时退还乙方。7.3支付时间:(1)预付款支付时间:合同签订后_______个工作日内;(2)进度款支付时间:每完成合同约定节点后_______个工作日内;(3)竣工结算款支付时间:工程竣工验收合格后_______个工作日内;(4)质保金退还时间:工程保修期满且无质量问题发生后_______个工作日内。7.4支付章件:(1)支付申请;(2)付款凭证;(3)工程进度报告;(4)验收报告;(5)其他相关文件。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按约定支付工程款项的,应向乙方支付_______%的违约金;(2)甲方未按时完成工程验收的,应承担相应的违约责任;(3)甲方因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按约定时间完成工程的,应向甲方支付_______%的违约金;(2)乙方未按约定质量完成工程的,应承担相应的违约责任;(3)乙方在工程实施过程中发生安全事故,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定或法律法规的规定,向守约方支付相应的赔偿金额,并采取有效措施弥补守约方的损失。九、保密条款9.1保密内容:本合同涉及的技术、商业秘密及其他敏感信息均为保密内容。9.2保密期限:保密期限自合同签订之日起_______年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(3)保密期限届满或双方另有约定的,保密义务终止。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害:地震、洪水、台风、暴雨等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变化等;(3)社会异常事件:罢工、暴动、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应根据实际情况协商解决;(3)因不可抗力事件导致的损失,由双方根据实际情况分担。10.4不可抗力实例:(1)地震导致工程中断;(2)政府政策调整导致工程无法继续;(3)罢工导致工程进度延误。十一、争议解决11.1协商解决:双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、公共利益的;(2)法律法规禁止转让的;(3)合同约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对路灯亮化工程的设计、施工、验收等环节的监督权;(2)乙方保留对路灯亮化工程的技术秘密和商业秘密的保密权。13.2特殊权力保留:(1)在合同履行期间,未经甲方书面同意,乙方不得将合同权利义务转让给任何第三方;(2)在合同履行期间,未经乙方书面同意,甲方不得擅自变更工程内容或降低工程标准。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式作出。14.2修改和补充效力:合同的修改和补充具有同等法律效力,与本合同具有同等法律地位。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应提供必要的施工条件,包括场地、水源、电源等;(2)乙方应按照甲方要求,提供施工图纸、技术资料等。15.2协作与配合方式:双方应按照合同约定,相互协作,共同完成路灯亮化工程。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于路灯亮化工程承包的完整协议,任何补充或修改均应以书面形式作出,并作为本合同的组成部分。16.3增减条款:本合同中未列明的增减条款,双方应另行协商并签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):_______日期:_______乙方(盖章):代表(签字):_______日期:_______附件一:路灯亮化工程详细设计图纸附件二:路灯亮化工程材料清单附件三:路灯亮化工程施工方案附件四:路灯亮化工程验收标准附件五:其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.路灯亮化工程详细设计图纸2.路灯亮化工程材料清单3.路灯亮化工程施工方案4.路灯亮化工程验收标准5.其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付工程款项,认定标准:超过约定支付时间未支付。未按时完成工程验收,认定标准:超过约定验收时间未进行验收。自行变更工程内容或降低工程标准,认定标准:未经过乙方同意擅自变更。2.乙方违约行为及认定:未按约定质量完成工程,认定标准:未达到国家及行业规定的质量标准。发生安全事故,认定标准:施工过程中造成人员伤亡或财产损失。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,规定了合同的订立、效力、履行、变更、转让、终止等方面的法律规范。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。3.违约责任:指一方违反合同约定,给对方造成损失时,应承担的责任。4.保密条款:指合同中关于保密内容、保密期限、保密履行方式等约定的条款。5.仲裁:指双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决,仲裁裁决具有法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付工程款项。解决办法:乙方应及时催款,甲方逾期未支付,可依法要求支付违约金。2.问题:乙方未按约定质量完成工程。解决办法:甲方应及时通知乙方整改,乙方逾期未整改,甲方有权要求赔偿损失。3.问题:工程进度延误。解决办法:双方应协商解决,必要时可申请仲裁或诉讼。4.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:立即停止施工,启动应急预案,对伤亡人员及财产损失进行赔偿。5.问题:合同内容不明确。解决办法:双方应及时沟通,协商修改合同内容,确保合同条款清晰明确。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:_______2.第三方地址:_______3.第三方联系人:_______4.第三方联系电话:_______5.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供专业的设计、施工、监理等服务。第三方应保证其提供的服务符合国家及行业规定,确保工程质量。6.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付相关费用。第三方有权根据合同约定,对工程进度、质量进行监督。7.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间节点完成相关工作。第三方应保证其提供的服务不侵犯他人的知识产权。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款、进度款、竣工结算款及质保金。乙方有权在工程实施过程中,对甲方提供的材料、设备进行检查。乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件。2.乙方利益条款:甲方应保证乙方在合同履行期间,享有合法的承包经营权。甲方应保障乙方的合法权益,不得擅自解除合同。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付_______%的违约金。甲方擅自变更工程内容或降低工程标准,应承担相应的违约责任。甲方不得无故终止合同,如需终止,应提前_______个工作日通知乙方。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对乙方施工过程进行监督、检查,对发现的问题要求乙方及时整改。甲方可要求乙方提供工程进度报告、质量检测报告等文件。2.甲方的利益条款:甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。甲方有权要求乙方在工程实施过程中,保持施工现场的整洁和安全。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定时间完成工程,应向甲方支付_______%的违约金。乙方未按约定质量完成工程,应承担相应的违约责任。乙方在工程实施过程中发生安全事故,应承担相应的违约责任。全文完。2025年度路灯亮化工程承包合同示范文本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方注册资本及经营范围2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及范围2.4工程工期3.工程设计及施工要求3.1设计要求3.2施工要求3.3质量要求3.4安全要求4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款进度4.4逾期付款责任5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准及程序5.3验收时间及地点5.4验收不合格的处理6.保修及维修6.1保修期限6.2保修范围6.3维修责任及费用7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约金计算及支付8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除情形9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.合同附件11.1设计图纸11.2施工图纸11.3技术规范11.4其他相关文件12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更后的处理13.合同解除及终止后的债权债务处理13.1债权债务转移13.2债权债务清偿13.3债权债务纠纷处理14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的处理14.2合同解释14.3合同签署日期及地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1承包方名称:路灯亮化工程1.1.2承包方地址:省市区路号1.1.3发包方名称:城市管理局1.1.4发包方地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式1.2.1承包方法定代表人:1.2.3发包方法定代表人:1.3合同双方注册资本及经营范围1.3.1承包方注册资本:1000万元1.3.2承包方经营范围:城市及道路照明工程、园林绿化工程、市政公用工程施工1.3.3发包方注册资本:5000万元1.3.4发包方经营范围:城市基础设施管理、城市照明设施管理2.合同标的及工程概况2.1工程名称:2025年度区路灯亮化工程2.2工程地点:省市区2.3工程规模及范围:包括条道路、个广场的路灯亮化工程2.4工程工期:自合同签订之日起120日历天内完成3.工程设计及施工要求3.1设计要求:按照国家及地方相关设计规范,确保设计合理、安全、美观3.2施工要求:严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量3.3质量要求:工程质量达到国家及地方规定的合格标准,确保工程使用寿命3.4安全要求:施工现场必须符合国家及地方安全生产规定,确保施工人员安全4.合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币壹佰万元整(¥1000000.00)4.2支付方式:分阶段支付,工程验收合格后支付相应阶段的款项4.3付款进度:合同签订后支付20%预付款,工程完成50%时支付30%,工程完工并验收合格后支付剩余50%4.4逾期付款责任:逾期付款按每日万分之五支付违约金5.工程进度及验收5.1工程进度计划:详见附件1《工程进度计划表》5.2验收标准及程序:按照国家及地方相关验收规范进行验收,验收程序详见附件2《验收程序》5.3验收时间及地点:工程完工后7日内,在工程现场进行验收5.4验收不合格的处理:由承包方负责整改,直至验收合格6.保修及维修6.1保修期限:自工程验收合格之日起两年6.2保修范围:因施工质量问题导致的路灯损坏6.3维修责任及费用:保修期内,维修费用由承包方承担7.违约责任7.1违约情形:包括但不限于工程延期、质量不合格、未按时付款等7.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等7.3违约金计算及支付:违约金按合同价款的万分之五每日计算,支付至发包方指定账户8.争议解决8.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。8.2争议解决机构:仲裁委员会8.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。9.合同解除9.2合同解除程序:任何一方要求解除合同时,应提前30日书面通知对方,并说明解除合同的理由。10.合同生效及终止10.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。10.2合同终止条件:合同约定的工程全部完成且验收合格,或合同约定的解除条件成就。10.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应立即结清所有未付款项,处理剩余工程和材料,并办理合同终止手续。11.合同附件11.1设计图纸11.1.1附件名称:区路灯亮化工程设计图纸11.1.2内容:包括总体设计图纸、详细设计图纸、电气设计图纸等11.2施工图纸11.2.1附件名称:区路灯亮化工程施工图纸11.2.2内容:包括施工详图、材料清单、施工技术要求等11.3技术规范11.3.1附件名称:区路灯亮化工程技术规范11.3.2内容:包括国家及地方相关技术标准、规范11.4其他相关文件11.4.1附件名称:区路灯亮化工程合同附件11.4.2内容:包括工程进度计划、验收标准、付款进度等12.合同变更12.1合同变更条件:因工程变更、设计变更、法律法规调整等原因需要变更合同内容。12.2合同变更程序:任何一方提出变更要求时,应书面通知对方,并附变更原因及具体内容。12.3合同变更后的处理:变更后的合同内容作为原合同的有效补充,双方应遵守执行。13.合同解除及终止后的债权债务处理13.2债权债务清偿:双方应按照合同约定及实际情况,及时清偿债权债务。13.3债权债务纠纷处理:如发生债权债务纠纷,双方应协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的处理:合同未尽事宜,按法律法规及行业惯例处理。14.2合同解释:本合同如有歧义,以有利于维护非过错方权益的原则进行解释。14.3合同签署日期及地点:本合同于2025年3月15日,在省市区路号签署。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选定的,为合同履行提供专业服务、技术支持、监督管理或其他辅助服务的独立

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论