2025年度抹灰工程劳务分包合同（含技术创新）4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度抹灰工程劳务分包合同（含技术创新）合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订双方5.合同签订地点二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程工期三、劳务分包内容1.抹灰工程范围2.技术创新要求3.工程质量标准4.工程进度要求5.工程验收标准四、合同价款及支付方式1.合同总价2.预付款3.进度款支付4.结算款支付5.逾期付款违约责任五、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工方案3.安全生产管理4.质量保证措施5.环境保护措施六、材料供应1.材料采购及供应责任2.材料质量要求3.材料验收及保管4.材料损耗及索赔5.材料费用结算七、工期延误及违约责任1.工期延误原因及责任2.工期延误处理措施3.违约责任及赔偿4.工期延误索赔程序5.工期延误争议解决八、验收与移交1.工程验收程序2.工程验收标准3.工程移交程序4.工程移交条件5.工程移交责任九、保险与安全1.保险责任范围2.保险费承担3.保险合同签订4.安全生产责任5.安全生产措施十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用5.争议解决期限十一、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序5.合同解除与终止后的处理十二、合同附件1.技术创新方案2.施工组织设计3.材料清单4.保险合同5.其他相关文件十三、合同生效与终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效日期4.合同终止日期5.合同生效与终止后的处理十四、其他约定1.不可抗力条款2.通知与送达3.合同变更与补充4.合同解释5.合同附件效力合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度抹灰工程劳务分包合同（含技术创新）2.合同编号：_________3.合同签订日期：____年____月____日4.合同签订双方：（1）甲方（发包方）：_________________________（2）乙方（承包方）：_________________________5.合同签订地点：_________________________二、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.工程类型：_________________________5.工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止三、劳务分包内容1.抹灰工程范围：_________________________2.技术创新要求：_________________________3.工程质量标准：_________________________4.工程进度要求：_________________________5.工程验收标准：_________________________四、合同价款及支付方式1.合同总价：人民币____元整2.预付款：合同总价____%，于合同签订后____日内支付3.进度款支付：按照工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量后支付4.结算款支付：工程验收合格后____日内支付5.逾期付款违约责任：逾期付款按每日万分之五支付违约金五、施工组织与管理1.施工组织设计：乙方应编制详细的施工组织设计，经甲方审核批准后执行2.施工方案：乙方应根据施工组织设计制定详细的施工方案3.安全生产管理：乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全4.质量保证措施：乙方应采取有效措施确保工程质量达到合同约定的标准5.环境保护措施：乙方应采取有效措施保护施工现场环境，减少对周边环境的影响六、材料供应1.材料采购及供应责任：乙方负责材料的采购和供应2.材料质量要求：材料质量应符合国家相关标准和合同约定3.材料验收及保管：乙方应按合同约定进行材料验收和保管4.材料损耗及索赔：材料损耗按实际损耗量计算，由乙方承担5.材料费用结算：材料费用按实际发生量结算，于工程验收合格后支付七、工期延误及违约责任1.工期延误原因及责任：因乙方原因造成的工期延误，由乙方承担责任2.工期延误处理措施：乙方应采取措施加快工程进度，减少工期延误3.违约责任及赔偿：因乙方原因造成的工期延误，乙方应向甲方支付违约金4.工期延误索赔程序：甲方应在工期延误发生后____日内向乙方提出索赔5.工期延误争议解决：双方应友好协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼八、验收与移交1.工程验收程序：乙方完成工程后，应通知甲方进行验收2.工程验收标准：按照国家相关标准和合同约定进行验收3.工程移交程序：验收合格后，乙方应将工程移交给甲方4.工程移交条件：工程验收合格，所有工程量已完成5.工程移交责任：乙方负责移交过程中的工程损失和责任九、保险与安全1.保险责任范围：乙方应投保工程一切险和意外伤害险2.保险费承担：保险费由乙方承担3.保险合同签订：乙方应在合同签订后____日内与保险公司签订保险合同4.安全生产责任：乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全5.安全生产措施：乙方应制定并执行安全生产措施十、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议2.争议解决程序：协商不成，可提交仲裁或向人民法院提起诉讼3.争议解决机构：仲裁机构或人民法院4.争议解决费用：由败诉方承担5.争议解决期限：自争议发生之日起____日内解决十一、合同解除与终止1.合同解除条件：因不可抗力、违约等原因导致合同无法履行2.合同终止条件：合同约定的工期届满或工程验收合格3.合同解除程序：一方提出解除合同，另一方确认后生效4.合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算5.合同解除与终止后的处理：解除或终止合同后，双方应妥善处理遗留问题十二、合同附件1.技术创新方案2.施工组织设计3.材料清单4.保险合同5.其他相关文件十三、合同生效与终止1.合同生效条件：双方签字盖章后生效2.合同终止条件：合同约定的工期届满或工程验收合格3.合同生效日期：____年____月____日4.合同终止日期：____年____月____日5.合同生效与终止后的处理：合同终止后，双方应进行工程结算十四、其他约定1.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任2.通知与送达：通知应以书面形式进行，送达方式为____3.合同变更与补充：合同变更或补充需经双方协商一致，并以书面形式签订4.合同解释：合同解释以双方协商一致为准5.合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力甲方（发包方）签字：_________________________日期：____年____月____日乙方（承包方）签字：_________________________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导的进度安排：1.1甲方应制定详细的工程进度计划，并提前通知乙方。1.2乙方应根据甲方进度计划调整施工安排，确保工程按期完成。1.3甲方有权对施工进度进行监督，对延误的工程进度进行合理调整。2.甲方主导的质量监督：2.1甲方应设立质量监督机构，对工程质量进行全程监督。2.2乙方应按照甲方质量监督要求，执行施工过程中的质量控制措施。2.3甲方有权对不合格的工程部分要求乙方进行返工或整改。3.甲方主导的材料采购：3.1甲方负责材料采购，乙方提供材料品牌、型号、规格等建议。3.2甲方有权根据市场情况调整材料采购方案，乙方应予以配合。3.3甲方负责材料的质量验收，乙方应提供相关材料合格证明。4.甲方主导的工程验收：4.1甲方负责组织工程验收，乙方应积极配合。4.2验收不合格的工程部分，乙方应按照甲方要求进行整改。4.3验收合格后，甲方应及时支付乙方工程款项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导的施工方案：1.1乙方应制定详细的施工方案，包括施工工艺、进度安排等。1.2甲方应审核乙方施工方案，并在合理期限内提出修改意见。1.3乙方有权根据施工方案调整施工过程中遇到的问题。2.乙方主导的材料采购：2.1乙方负责材料采购，甲方提供材料品牌、型号、规格等建议。2.2乙方有权根据市场情况调整材料采购方案，甲方应予以配合。2.3乙方负责材料的质量验收，并提供相关材料合格证明。3.乙方主导的工程进度：3.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如遇特殊情况需延长工期，乙方应提前向甲方申请。3.2甲方有权对乙方施工进度进行监督，对延误的工程进度进行合理调整。3.3乙方应确保工程质量和安全，避免因施工原因导致的工期延误。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介的职责：1.1第三方中介负责协调甲方、乙方之间的沟通与协商。1.2第三方中介应公正、客观地处理双方争议，提出解决方案。1.3第三方中介的费用由甲方和乙方按约定比例承担。2.第三方中介的监督权：2.1第三方中介有权对施工进度、工程质量、材料采购等方面进行监督。2.2第三方中介有权要求甲方、乙方提供相关资料，以核实工程情况。2.3第三方中介的监督结果作为合同执行的重要依据。3.第三方中介的争议解决权：3.1第三方中介有权对甲方、乙方之间的争议进行调解。3.2第三方中介的调解结果对双方具有约束力。3.3若调解不成，双方可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.技术创新方案2.施工组织设计3.材料清单4.保险合同5.争议解决协议6.第三方中介服务协议7.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程；乙方提供的材料质量不符合合同约定；甲方未按合同约定支付工程款项；乙方未按合同约定进行工程验收；双方未按合同约定解决争议。2.违约行为的认定：甲方有权根据合同条款和相关法律法规，对乙方的违约行为进行认定；乙方有权根据合同条款和相关法律法规，对甲方的违约行为进行认定；第三方中介在争议解决过程中，有权对违约行为进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指双方就合同履行过程中产生的纠纷进行协商、调解或诉讼。3.违约责任：指一方违反合同约定，应承担的法律责任。4.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼：指一方将争议提交人民法院，由法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到不可预见的问题，导致工期延误。解决办法：及时沟通，评估影响，协商调整工期和付款计划。2.问题：材料供应不及时，影响工程进度。解决办法：提前备货，建立紧急采购机制，确保材料供应。3.问题：工程质量不符合要求。解决办法：加强质量监控，发现问题及时整改，确保工程质量。五、所有应用场景：1.甲方为建筑开发商，乙方为施工承包商，进行抹灰工程分包。2.甲方为房地产公司，乙方为专业抹灰施工队伍，进行技术创新的抹灰工程。3.甲方为政府或公共机构，乙方为承包商，进行公共建筑的抹灰工程。4.甲方为个人业主，乙方为专业施工队伍，进行家庭装修的抹灰工程。全文完。2025年度抹灰工程劳务分包合同（含技术创新）1合同编号_________一、合同主体1.甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同背景为甲方拟在2025年度进行抹灰工程，为确保工程质量和进度，甲方决定将抹灰工程劳务分包给乙方。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在2025年度抹灰工程劳务分包中的权利、义务、责任及违约责任，确保工程顺利进行。三、定义与解释3.1专业术语：1.抹灰工程：指在建筑物墙体、顶棚等部位，使用水泥砂浆、石灰砂浆等材料进行抹灰施工的工程。2.技术创新：指在抹灰工程中采用新技术、新材料、新工艺等，提高工程质量和效率。3.2关键词解释：1.合同履行：指甲乙双方按照合同约定，完成各自权利和义务的行为。2.违约责任：指合同一方未履行合同义务，给对方造成损失，应承担的责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成抹灰工程。2.甲方有权对乙方施工过程中的技术、质量、进度等方面进行监督和检查。3.甲方应按照合同约定，支付乙方劳务费用及相关费用。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付劳务费用及相关费用。2.乙方应按照甲方要求，按时、按质、按量完成抹灰工程。3.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全。4.乙方应积极采用技术创新，提高工程质量和效率。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年度抹灰工程全部完工之日止。5.2合同履行地点：抹灰工程地点：____________________5.3合同履行方式：1.乙方按照甲方要求，负责抹灰工程的施工、技术指导、质量监督等工作。2.甲方负责提供施工所需的材料、设备等，并配合乙方完成施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件：1.合同履行完毕，甲方验收合格。2.双方协商一致，决定终止合同。3.因不可抗力等原因，导致合同无法履行。6.3终止程序：1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.双方按照协议约定，办理合同终止手续。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成剩余工程。2.双方应按照合同约定，结算劳务费用及相关费用。3.合同终止后，双方不再承担合同约定的权利和义务。七、费用与支付7.1费用构成1.抹灰工程劳务费用：根据工程量及市场行情，双方协商确定的抹灰工程劳务费用总额为人民币______元整。2.技术创新奖励：若乙方在工程中成功应用技术创新，甲方将给予乙方一定比例的奖励，具体奖励金额及比例由双方另行协商确定。3.材料费：甲方负责提供施工所需的材料，材料费用根据实际使用量及市场价格计算。4.设备使用费：乙方在施工过程中使用的设备，其租赁或购买费用由乙方承担。5.税费及其他费用：根据国家相关法律法规及税收政策，应由甲方承担的税费及其他费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总额的_____%作为预付款。2.进度款：工程进度达到约定节点时，甲方支付乙方已完成工程量的_____%作为进度款。3.验收款：工程验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方剩余工程量的_____%作为验收款。4.奖励款：技术创新奖励在技术创新成果验收合格后____个工作日内支付。7.3支付时间1.预付款支付时间：合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间：每个进度节点后____个工作日内。3.验收款支付时间：工程验收合格后____个工作日内。4.奖励款支付时间：技术创新奖励验收合格后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付乙方款项时，应提供相应的发票和结算单据。2.乙方应在收到甲方支付款项后____个工作日内，向甲方开具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未能提供施工所需的材料或设备，导致工程延误，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方未按约定质量完成工程，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式：按照实际损失的一定比例计算。2.赔偿方式：违约方应支付违约金或赔偿金至甲方指定账户。九、保密条款9.1保密内容1.甲方和乙方的商业秘密、技术秘密、业务流程等。2.合同内容、合同履行过程中的相关信息。9.2保密期限本合同履行期间及终止后____年内。9.3保密履行方式1.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。2.采取合理的保密措施，确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争、军事行动等。3.政府行为：政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方，并采取措施减少损失。2.不可抗力事件持续期间，双方均不承担责任。3.不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例1.地震：指在合同履行期间发生的地震，经国家地震部门确认。2.战争：指在合同履行期间爆发的战争或军事冲突。3.政府行为：指在合同履行期间，国家政策调整或法律法规变更，导致合同无法履行。十一、争议解决11.1协商解决1.甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商解决期限：自争议发生之日起____个工作日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成，任何一方均可申请调解、仲裁或诉讼。2.调解机构：____________________3.仲裁机构：____________________4.诉讼法院：____________________十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三方。2.经对方同意，合同权利、义务可转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定的不得转让的权利、义务。2.与合同履行密切相关的权利、义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对抹灰工程劳务分包合同中未明确约定的事项，进行监督和管理的权利。2.乙方保留在合同履行过程中，对技术创新成果的所有权和使用权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在技术创新成果验收合格后，对技术创新成果的推广和应用的优先权。2.乙方保留在合同履行期间，对施工过程中的技术秘密和商业秘密的保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容，应以书面形式作为合同附件。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。2.合同的修改和补充，不影响合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.甲乙双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.甲方应提供乙方施工所需的材料、设备等，乙方应按照甲方要求进行施工。15.2协作与配合方式1.甲乙双方应定期召开协调会，沟通工程进度、技术问题等。2.双方应保持通讯畅通，及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性16.3增减条款本合同中未规定的其他事项，按双方协商一致的原则处理。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：____年____月____日乙方（盖章）：____年____月____日甲方代表（签字）：____年____月____日乙方代表（签字）：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.技术创新成果验收报告2.技术创新奖励协议3.材料采购清单及报价4.施工进度计划5.施工质量标准6.甲方提供的材料及设备清单7.甲乙双方协商一致的修改和补充协议8.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付款项：认定标准为超过合同约定的支付时间未支付。未能提供施工所需材料或设备：认定标准为材料或设备未按约定时间提供，导致工程延误。2.乙方违约行为及认定：未按时完成工程：认定标准为未在合同约定的工程期限内完成工程。未按约定质量完成工程：认定标准为工程验收不合格，质量不符合约定标准。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.保密：指对合同中约定的保密内容进行保护，不得向第三方泄露。3.违约责任：指合同一方未履行合同义务，给对方造成损失，应承担的责任。4.争议解决：指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：材料供应不及时。解决办法：甲乙双方应建立完善的材料供应保障机制，确保材料及时供应。2.问题：工程进度延误。解决办法：甲乙双方应加强沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程按计划进行。3.问题：技术创新成果未能达到预期效果。解决办法：甲乙双方应定期评估技术创新成果的效果，及时调整方案，确保技术创新的有效性。4.问题：合同争议。解决办法：甲乙双方应友好协商解决争议，如协商不成，可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称及信息：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供必要的技术支持和服务。第三方应保证其提供的技术和服务符合国家相关标准和规定。3.第三方权利：第三方有权获得合同约定的技术服务费用。第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定履行其权利和义务。4.第三方义务：第三方应遵守国家法律法规，确保其提供的技术和服务不侵犯他人的合法权益。第三方应配合甲方和乙方完成工程任务。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权要求甲方在合同履行过程中，提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用及奖励。乙方有权在技术创新成果验收合格后，获得相应的奖励。2.乙方利益条款：乙方在技术创新成果应用过程中，享有优先权。乙方有权对技术创新成果进行后续改进和优化。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付劳务费用及奖励，应向乙方支付_____%的违约金。甲方未提供必要的施工条件，导致工程延误，应承担相应的责任。甲方不得以任何理由限制乙方的技术创新成果应用。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度。甲方可要求乙方按照合同约定，提高技术创新成果的应用水平。2.甲方的利益条款：甲方可从乙方的技术创新成果中获益，包括但不限于经济效益和社会效益。甲方可对乙方的技术创新成果进行推广和应用。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。乙方未按约定质量完成工程，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。全文完。2025年度抹灰工程劳务分包合同（含技术创新）2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.技术创新要求3.1技术创新目标3.2技术创新内容3.3技术创新实施计划4.工程劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包工作内容4.3劳务分包工程量5.合同工期及进度安排5.1合同工期5.2工程进度安排5.3工程验收标准6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量验收程序6.3质量保证措施7.工程价格及支付方式7.1工程价格7.2价格调整机制7.3工程款支付方式8.合同履约保证金8.1保证金金额8.2保证金支付方式8.3保证金退还条件9.合同变更及解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二13.3其他约定事项三14.合同附件14.1附件一：工程劳务分包合同14.2附件二：技术创新方案14.3附件三：相关资质证明文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方：抹灰工程劳务公司1.1.2总包方：建筑工程1.2合同双方法定代表人1.2.1分包方法定代表人：1.2.2总包方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称：小区抹灰工程2.2工程地点：市区小区2.3工程规模：总建筑面积10万平方米，抹灰面积约8万平方米2.4工程内容：外墙抹灰、内墙抹灰、顶棚抹灰等3.技术创新要求3.1技术创新目标：提高抹灰工程质量和效率，降低施工成本3.2技术创新内容：采用新型抹灰材料，优化施工工艺3.3技术创新实施计划：签订合同后一个月内完成技术创新方案设计，二个月内完成技术创新实施4.工程劳务分包内容4.1劳务分包范围：抹灰工程的全部劳务工作4.2劳务分包工作内容：材料运输、基层处理、抹灰施工、质量检查等4.3劳务分包工程量：根据实际施工图纸及工程量清单确定5.合同工期及进度安排5.1合同工期：自合同签订之日起60日历天内完成全部工程5.2工程进度安排：第一阶段（20日历天）完成基础处理和材料运输；第二阶段（20日历天）完成抹灰施工；第三阶段（20日历天）进行质量检查和整改5.3工程验收标准：符合国家相关施工质量标准及设计要求6.工程质量要求6.1质量标准：达到国家标准《建筑抹灰工程施工及验收规范》GB502102018的要求6.2质量验收程序：分阶段验收，每完成一个阶段的工程后，由双方共同进行验收6.3质量保证措施：严格按照施工规范进行施工，确保工程质量7.工程价格及支付方式7.1工程价格：根据工程量清单及市场价格确定，总价为人民币100万元整7.2价格调整机制：在合同有效期内，如市场价格波动超过5%，可进行价格调整7.3工程款支付方式：分阶段支付，第一阶段支付合同总价款的30%，第二阶段支付50%，工程验收合格后支付剩余20%8.合同履约保证金8.1保证金金额：合同总价款的5%，即人民币5万元整8.2保证金支付方式：合同签订后五个工作日内，分包方应向总包方支付履约保证金8.3保证金退还条件：合同履行完毕且无违约行为，总包方在工程验收合格后五个工作日内退还保证金9.合同变更及解除9.1合同变更程序：任何一方提出合同变更，应提前书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议9.2合同解除条件：发生不可抗力、一方违约、双方协商一致等情形9.3合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明解除原因，双方协商解决；协商不成，可依法向人民法院提起诉讼10.违约责任10.1违约情形：未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付工程款、违反合同约定等10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿标准：根据违约程度及实际损失确定，最高不超过合同总价款的20%11.争议解决11.1争议解决方式：发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会仲裁规则进行11.3争议解决地点：市仲裁委员会12.合同生效及终止12.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效12.2合同终止条件：合同履行完毕、双方协商一致解除、依法终止等12.3合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续13.其他约定事项13.1其他约定事项一：双方应遵守国家有关法律法规，履行合同义务13.2其他约定事项二：双方应妥善保管合同文本及相关资料13.3其他约定事项三：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决14.合同附件14.1附件一：工程劳务分包合同14.2附件二：技术创新方案14.3附件三：工程量清单14.4附件四：施工图纸14.5附件五：双方营业执照复印件14.6附件六：法定代表人身份证明复印件14.7附件七：相关资质证明文件复印件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同相关活动或提供服务的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、材料供应商、咨询顾问等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入合同履行，需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或委托书。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，对其提供的服务或活动承担相应的责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议或委托书中约定，但不得超过合同总价款的10%。15.5第三方介入程序1.甲乙双方协商确定第三方介入的事项及范围；2.甲乙双方与第三方签订合作协议或委托书，明确各方的权利、义务和责任；3.第三方按照合作协议或委托书的要求，参与合同履行；4.第三方在合同履行过程中，如发生违约行为，甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并在合作协议或委托书中明确第三方的责任和义务。16.1.2甲方应监督第三方在合同履行过程中的工作，确保其符合合同约定。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。16.2.2乙方应确保第三方在合同履行过程中，不损害其合法权益。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供相关服务或活动，甲方应支付相应的费用。17.1.2第三方在合同履行过程中，如发生违约行为，甲方有权要求第三方承担相应的责任。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方提供相关服务或活动，乙方应支付相应的费用。17.2.2第三方在合同履行过程中，如发生违约行为，乙方有权要求第三方承担相应的责任。17.3第三方与甲乙双方的划分17.3.1第三方在合同履行过程中，如发生违约行为，甲乙双方均有权要求第三方承担相应的责任。17.3.2第三方在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致违约，甲乙双方应协商解决，合理分担损失。18.第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更18.1.1如需变更第三方介入的事项或范围，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。18.2第三方介入的解除18.2.1如需解除第三方介入，甲乙双方应协商一致，并签订书面解除协议。18.2.2解除第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定继续履行各自的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程劳务分包合同要求：合同文本应完整、清晰，包含合同双方基本信息、工程概况、技术创新要求、工程劳务分包内容、合同工期及进度安排、工程质量要求、工程价格及支付方式、合同履约保证金、合同变更及解除、违约责任、争议解决、合同生效及终止、其他约定事项等条款。说明：本附件为合同主体文件，是双方权利义务的法律依据。2.附件二：技术创新方案要求：方案应详细说明技术创新的目标、内容、实施计划及预期效果。说明：本附件用于说明合同中关于技术创新的要求和预期目标。3.附件三：工程量清单要求：清单应详细列明工程名称、规格、数量、单价、总价等信息。说明：本附件用于确定工程价格及支付方式的基础。4.附件四：施工图纸要求：图纸应清晰、完整，包含工程平面图、立面图、剖面图等。说明：本附件用于指导工程劳务分包的具体施工过程。5.附件五：双方营业执照复印件要求：复印件应清晰、完整，显示公司名称、注册号、法定代表人等信息。说明：本附件用于证明双方合法经营的身份。6.附件六：法定代表人身份证明复印件要求：复印件应清晰、完整，显示法定代表人姓名、身份证号码等信息。说明：本附件用于证明法定代表人身份的有效性。7.附件七：相关资质证明文件复印件要求：复印件应清晰、完整，显示资质证书名称、证书编号、有效期限等信息。说明：本附件用于证明双方具备履行合同所需的资质和能力。8.附件八：第三方合作协议或委托书要求：协议或委托书应明确各方的权利、义务和责任，并包含合同履行过程中的具体条款。说明：本附件用于规范第三方介入合同履行过程中的行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程责任认定标准：每延误一天，违约方应支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例：若合同工期为60天，实际工期延长10天，则违约方应支付合同总价款的0.6%作为违约金。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：根据国家相关质量标准和设计要求，确定不合格部分的比例和修复费用。示例：若工程不合格部分占总面积的5%，则违约方应承担修复费用，并支付合同总价款的1%作为违约金。3.违约行为：未按约定支付工程款责任认定标准：每逾期支付一天，违约方应支付未付款项的0.05%作为滞纳金。示例：若应支付工程款100万元，逾期支付10天，则违约方应支付5000元作为滞纳金。4.违约行为：违反合同约定责任认定标准：根据违约行为的严重程度和实际损失，确定违约责任。示例：若违约行为导致合同无法履行，违约方应承担相应的赔偿责任。全文完。2025年度抹灰工程劳务分包合同（含技术创新）3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.技术创新要求3.1技术创新目标3.2技术创新内容3.3技术创新实施计划4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.2工程量清单内容4.3工程量清单计价方式5.合同价款5.1合同价款确定方式5.2合同价款支付方式5.3合同价款调整方式6.工程进度款支付6.1工程进度款支付节点6.2工程进度款支付比例6.3工程进度款支付方式7.工程验收7.1工程验收标准7.2工程验收程序7.3工程验收时间8.工程保修8.1工程保修期限8.2工程保修内容8.3工程保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：技术创新方案13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的补充14.2合同附件的效力14.3合同解释权14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1分包方：抹灰工程有限责任公司1.1.2总包方：建筑1.2合同双方地址1.2.1分包方地址：省市区路号1.2.2总包方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1分包方法定代表人：1.3.2总包方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.1.12025年度住宅小区抹灰工程2.2项目地点2.2.1省市区路号2.3项目规模2.3.1总建筑面积：50000平方米2.4项目工期2.4.1计划工期：2025年1月1日至2025年6月30日3.技术创新要求3.1技术创新目标3.1.1提高抹灰工程质量和效率3.1.2降低工程成本和环境污染3.2技术创新内容3.2.1采用新型抹灰材料3.2.2应用自动化抹灰设备3.3技术创新实施计划3.3.1技术创新方案设计：2025年1月1日至2025年1月15日3.3.2技术创新设备采购：2025年1月16日至2025年1月31日3.3.3技术创新设备安装调试：2025年2月1日至2025年2月15日4.工程量清单4.1工程量清单编制依据4.1.1国家相关工程量清单计价规范4.1.2省建筑工程工程量清单计价规范4.2工程量清单内容4.2.1抹灰工程量清单详单4.2.2工程量清单编制说明4.3工程量清单计价方式4.3.1工程量清单采用综合单价计价4.3.2综合单价包含材料费、人工费、机械使用费、管理费和利润5.合同价款5.1合同价款确定方式5.1.1根据工程量清单和综合单价计算5.1.2合同价款为人民币伍佰万元整（￥5000000.00）5.2合同价款支付方式5.2.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%5.2.2进度款：按工程进度分期支付，每完成一定比例的工程量支付相应比例的进度款5.3合同价款调整方式5.3.1因材料价格波动等原因导致的合同价款调整，按国家相关规定执行6.工程进度款支付6.1工程进度款支付节点6.1.1第一个进度款支付节点：工程开工后30天6.1.2第二个进度款支付节点：工程量完成50%时6.1.3第三个进度款支付节点：工程量完成80%时6.2工程进度款支付比例6.2.1第一个进度款支付比例：20%6.2.2第二个进度款支付比例：30%6.2.3第三个进度款支付比例：30%6.3工程进度款支付方式6.3.1通过银行转账方式支付7.工程验收7.1工程验收标准7.1.1符合国家相关工程质量验收规范7.1.2符合双方签订的技术创新要求7.2工程验收程序7.2.1工程完工后，由总包方组织验收7.2.2验收合格后，双方签署工程验收报告7.2.3验收不合格的，由分包方整改后重新验收8.工程保修8.1工程保修期限8.1.1抹灰工程保修期限为两年，自竣工验收合格之日起计算8.2工程保修内容8.2.1保修期内，因施工质量原因导致的抹灰层脱落、开裂、起砂等问题，由分包方负责修复8.3工程保修责任8.3.1分包方应按照保修期内发生的保修项目，及时履行保修义务，确保工程在使用过程中满足正常使用要求9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定的时间完成工程9.1.2分包方工程质量不符合合同约定标准9.1.3分包方未履行保修义务9.2违约责任承担9.2.1分包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.3违约赔偿方式9.3.1违约金按合同价款的百分比计算，具体比例由双方协商确定10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议10.1.2如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1本合同争议解决机构为省市仲裁委员会10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决机构的规定提交仲裁申请和相关证据11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1总包方有权在分包方严重违约的情况下解除合同11.1.2分包方有权在总包方严重违约的情况下解除合同11.2合同解除程序11.2.1双方应提前书面通知对方，说明解除合同的原因11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工作11.3合同解除后果11.3.1合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余款项11.3.2解除合同不影响双方对已发生违约行为的追究12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并盖章后生效12.2合同终止条件12.2.1工程验收合格并完成保修期12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同终止程序12.3.1合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清算12.3.2合同终止不影响双方对已发生违约行为的追究13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：技术创新方案13.3附件三：其他相关文件13.4附件四：合同双方营业执照副本复印件13.5附件五：合同双方法定代表人身份证明复印件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的补充14.1.1双方在履行合同过程中，如遇特殊情况，可协商补充相关条款14.2合同附件的效力14.2.1合同附件与本合同具有同等法律效力14.3合同解释权14.3.1本合同的解释权归合同双方共同所有14.4合同签署日期14.4.1本合同自双方签署之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方，包括