2025年度数据中心大清包劳务施工合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心大清包劳务施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3施工图纸及资料4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证5.工程进度计划5.1工程进度安排5.2进度调整5.3进度考核6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款方式6.3付款进度6.4付款条件7.保证金及履约保函7.1保证金7.2履约保函8.施工安全及环境保护8.1施工安全8.2环境保护8.3应急预案9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工方案12.3附件三：质量保证书12.4附件四：进度计划12.5附件五：其他相关文件13.合同签订及生效13.1合同签订时间13.2合同生效时间14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心乙方：建筑劳务1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2025年度数据中心大清包劳务施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积为10,000平方米，包括数据中心主楼、辅助设施等2.4项目工期自合同签订之日起180天内完成3.工程范围及内容3.1工程范围包括数据中心主楼的结构施工、装饰装修、电气、给排水、暖通空调等所有工程内容3.2工程内容土建工程：基础施工、主体结构施工、屋面及墙面施工等装饰装修工程：室内外墙面、地面、门窗等装修电气工程：强电、弱电、防雷接地等给排水工程：给水、排水、消防系统等暖通空调工程：空调系统、通风系统、冷热源等环境保护设施：噪声控制、污水处理等3.3施工图纸及资料乙方应按照甲方提供的施工图纸及资料进行施工，如有变更，应经甲方确认后实施4.工程质量要求4.1质量标准按照国家现行有关建筑工程质量标准执行，确保工程质量达到国家合格标准4.2质量检验工程验收应按照国家有关建筑工程质量检验标准进行，验收合格后方可交付使用4.3质量保证乙方应建立完善的质量保证体系，确保工程质量5.工程进度计划5.1工程进度安排根据甲方要求，乙方应编制详细的施工进度计划，并经甲方批准后执行5.2进度调整如因不可抗力或其他原因导致工程进度延迟，乙方应及时通知甲方，并协商调整进度计划5.3进度考核甲方将对工程进度进行定期考核，如发现进度滞后，乙方应采取措施予以纠正6.合同价款及支付方式6.1合同价款本合同总价为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）6.2付款方式预付款：合同签订后5个工作日内支付合同价款的10%进度款：按工程进度支付，每月支付合同价款的20%结算款：工程验收合格后支付合同价款的60%保修金：工程保修期满后支付合同价款的10%6.3付款进度预付款：合同签订后5个工作日内支付进度款：每月15日前支付上个月完成工程量的20%结算款：工程验收合格后30个工作日内支付6.4付款条件乙方提交合格的工程进度报告甲方确认工程进度及质量符合要求乙方提交相关发票及支付申请7.保证金及履约保函7.1保证金乙方应向甲方支付人民币叁拾万元整（￥300,000.00）作为保证金，在合同履行完毕后无息退还7.2履约保函乙方应向甲方提交由银行出具的履约保函，保函金额为合同价款的10%，担保期限为合同履行期限届满之日起一年8.施工安全及环境保护8.1施工安全乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全8.2环境保护乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准8.3应急预案乙方应制定施工现场的应急预案，包括火灾、自然灾害、事故等突发事件的应对措施，并定期组织演练9.争议解决9.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决程序争议发生后，双方应在接到对方提出争议通知之日起30日内进行协商；协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.合同解除及终止10.1合同解除条件甲方有正当理由，可以解除合同，包括乙方严重违约、施工质量不符合合同约定等乙方有正当理由，可以解除合同，包括甲方严重违约、未按时支付工程款等10.2合同终止条件合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格双方协商一致，决定终止合同11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同终止条件合同约定的工程全部完成并经甲方验收合格合同解除或终止后，双方应按照约定办理合同终止手续12.合同附件12.1附件一：施工图纸12.2附件二：施工方案12.3附件三：质量保证书12.4附件四：进度计划12.5附件五：其他相关文件13.合同签订及生效13.1合同签订时间本合同于2025年4月1日签订13.2合同生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效14.其他约定事项14.1通知送达本合同项下的通知、函件等文件，应以书面形式发送，并视为已送达给对方14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律14.3合同文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.4合同变更本合同的任何变更，均应以书面形式经双方签字（或盖章）后生效14.5争议解决本合同发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指任何非甲乙双方的第三方实体，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入方式15.2.1中介方中介方是指在合同履行过程中，协助甲乙双方达成协议或处理合同相关事宜的第三方机构或个人。中介方应具备相应的资质和条件，并应在合同中明确其权利和义务。15.2.2监理方监理方是指在施工过程中，对施工质量、进度、安全等方面进行监督检查的第三方机构。监理方应具有相应的资质和权限，并应在合同中明确其职责和权利。15.2.3咨询方咨询方是指在合同履行过程中，为甲乙双方提供专业咨询意见的第三方机构或个人。咨询方应根据合同约定提供咨询服务，并对其咨询意见负责。15.2.4检测机构检测机构是指在合同履行过程中，对工程材料、设备等进行检测的第三方机构。检测机构应具有相应的资质和检测能力，并应在合同中明确其检测范围、标准和方法。15.2.5保险公司保险公司是指在合同履行过程中，为甲乙双方提供保险服务的第三方机构。保险公司在合同中应明确保险责任、赔偿范围和限额。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任第三方在履行其职责过程中，因自身原因造成的损失，应由第三方自行承担。若第三方责任导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。15.3.2责任限额第三方的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：15.3.2.1第三方因自身原因造成甲乙双方损失的最高赔偿限额15.3.2.2第三方在合同履行过程中因违反合同约定造成的损失赔偿限额15.3.2.3第三方在合同履行过程中因过失或故意造成的损失赔偿限额15.4第三方介入程序15.4.1介入申请甲乙双方在需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的原因、目的和预期效果。15.4.2介入确认对方应在收到介入申请后15个工作日内予以确认，并通知第三方介入。15.4.3介入协议甲乙双方与第三方应签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1责任划分第三方的责任限于其介入范围内，甲乙双方对第三方介入范围外的责任不承担责任。15.5.2义务划分第三方应履行其在合同中的义务，包括但不限于提供专业服务、进行检测、提供保险等。15.5.3利益划分第三方在合同履行过程中产生的利益，归第三方所有，甲乙双方不享有利益分配权。15.6第三方介入的终止15.6.1终止条件合同履行完毕双方协商一致第三方无法继续履行其职责出现不可抗力因素15.6.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应书面通知第三方，并共同确认终止事宜。15.7第三方介入的费用15.7.1费用承担第三方介入的费用，除合同另有约定外，由甲乙双方按比例分摊。15.7.2费用结算第三方介入的费用应在合同约定的时间内结算，逾期未结算的，应支付滞纳金。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸要求：图纸应完整、清晰，符合国家相关标准，并由甲方提供。说明：施工图纸是施工的重要依据，乙方应严格按照图纸进行施工。2.附件二：施工方案要求：施工方案应详细、具体，包括施工组织设计、施工进度计划、施工质量控制措施等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，乙方应确保方案的实施。3.附件三：质量保证书要求：质量保证书应明确工程质量的承诺，包括材料、工艺、验收标准等。说明：质量保证书是乙方对工程质量负责的承诺，甲方应定期检查。4.附件四：进度计划要求：进度计划应详细列出各阶段施工时间节点，并附有合理的调整机制。说明：进度计划是控制施工进度的依据，乙方应确保按计划施工。5.附件五：其他相关文件要求：包括但不限于合同变更通知、设计变更通知、验收报告等。说明：其他相关文件是合同履行过程中的重要文件，甲乙双方应妥善保管。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程乙方施工质量不符合合同约定乙方未按照施工图纸和方案进行施工乙方违反施工安全规定，导致安全事故乙方未按照合同约定支付工程款2.责任认定标准：乙方未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。乙方施工质量不符合合同约定，应无条件返工或修复，并承担由此产生的费用。乙方未按照施工图纸和方案进行施工，甲方有权要求乙方改正，并承担由此产生的费用。乙方违反施工安全规定，导致安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等。乙方未按照合同约定支付工程款，每逾期支付一天，应向甲方支付逾期付款金额的千分之一作为违约金。3.违约责任示例：乙方未按合同约定的时间完成工程，延误了10天，应向甲方支付10,000元违约金。乙方施工过程中发现质量问题，经检查，乙方应负责返工，并承担由此产生的5,000元费用。乙方在施工过程中违反安全规定，导致事故，乙方应赔偿甲方因事故造成的损失10万元。全文完。2025年度数据中心大清包劳务施工合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________2.乙方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________3.其他相关方：名称：_____________________地址：_____________________联系人：_____________________联系电话：_____________________二、合同前言2.1背景本合同背景为甲方数据中心的建设与维护，为了确保数据中心的建设质量与安全，甲方决定与乙方签订本合同，共同完成数据中心大清包劳务施工项目。2.2目的本合同目的在于明确甲方、乙方及其他相关方的权利、义务，确保数据中心大清包劳务施工项目的顺利进行，实现项目目标。三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心：指用于存储、处理和管理数据的物理设施，包括服务器、存储设备、网络设备等。2.大清包劳务施工：指乙方承担甲方数据中心建设过程中所需的所有劳务施工工作，包括但不限于土建、安装、调试、验收等。3.2关键词解释1.合同期限：指本合同生效之日起至合同终止之日止的时间段。2.工程量：指本合同约定乙方需完成的各项劳务施工工作的具体数量。3.工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的劳务施工费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方的权利：（1）要求乙方按照合同约定完成各项劳务施工工作；（2）对乙方的工作进行监督和检查；（3）按照合同约定支付工程款。2.甲方的义务：（1）提供必要的施工条件，如场地、设施等；（2）按照合同约定支付工程款；（3）对乙方在工作过程中遇到的问题提供必要的协助。4.2乙方的权利和义务1.乙方的权利：（1）按照合同约定完成各项劳务施工工作；（2）要求甲方提供必要的施工条件；（3）按照合同约定收取工程款。2.乙方的义务：（1）按照合同约定的时间、地点和方式完成各项劳务施工工作；（2）确保施工质量符合国家标准和甲方要求；（3）对施工过程中出现的问题及时报告甲方，并采取措施予以解决。五、履行条款5.1合同履行时间本合同履行时间为自合同生效之日起至甲方数据中心建设完毕之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方数据中心建设现场。5.3合同履行方式乙方按照合同约定的时间、地点和方式完成各项劳务施工工作，甲方按照合同约定支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期限届满；2.双方协商一致解除合同；3.因不可抗力导致合同无法履行；4.乙方严重违反合同约定；5.甲方严重违反合同约定。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同，应书面通知对方，并签订合同解除协议；2.因不可抗力导致合同无法履行，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料；3.乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任；4.甲方严重违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照合同约定结清工程款；2.双方应按照合同约定处理剩余工程；3.合同终止后，乙方应将甲方数据中心建设现场清理干净，并将相关资料移交给甲方。七、费用与支付7.1费用构成1.人工费用：包括乙方施工人员的工资、福利、保险等；2.材料费用：包括施工过程中所需的各种建筑材料、设备、配件等；3.施工机械费用：包括施工过程中使用的各类施工机械的租赁、维护、折旧等费用；4.管理费用：包括乙方项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等；5.其他费用：包括合同约定的其他费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的20%作为预付款；2.进度款：乙方按照合同约定完成一定比例的工程量后，甲方应按照实际完成工程量的比例支付相应款项；3.结算款：合同履行完毕，乙方提交最终结算报告后，甲方应在收到报告后30日内支付剩余款项。7.3支付时间1.预付款：合同签订后5个工作日内支付；2.进度款：根据工程进度，每月支付一次；3.结算款：乙方提交最终结算报告后30日内支付。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前，核实乙方已按照合同约定完成相应工程量；2.甲方支付款项时，应开具正规发票；3.乙方应在收到款项后，出具收款确认函。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付预付款、进度款或结算款的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付款项的千分之五计算；2.甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约2.乙方未按合同约定保证施工质量的，应承担相应的责任，包括但不限于返工、修复等。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定；2.赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿、恢复原状等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等，均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式1.双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性；2.双方不得泄露或向任何第三方提供保密内容；3.双方不得利用保密内容进行不正当竞争。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应立即通知对方；2.双方应采取措施减少损失；3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：如地震、洪水、台风等；2.战争：如军事冲突、战争状态等；3.政府行为：如政策调整、法律法规变化等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1.如协商不成，任何一方均可申请调解；2.如调解不成，任何一方均可申请仲裁；3.如仲裁不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同；2.经双方同意，乙方可以将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行过程中存在违约行为；2.乙方涉及诉讼、仲裁或其他法律纠纷。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心大清包劳务施工项目的最终决定权；2.乙方保留对施工过程中出现的技术问题的解决权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间对施工进度、质量、安全等方面的监督权；2.乙方保留在合同履行期间对施工过程中出现的技术问题的改进权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方提出修改或补充合同内容的，应书面通知对方；2.双方应在收到通知后10个工作日内就修改或补充内容达成一致。14.2修改和补充效力1.修改或补充内容经双方签字盖章后，与本合同具有同等法律效力；2.修改或补充内容未明确约定生效日期的，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合，共同确保数据中心大清包劳务施工项目的顺利进行；2.双方应及时沟通，解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应按照合同约定，及时提供必要的资料和条件；2.双方应定期召开协调会，讨论项目进展和问题解决。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，不因任何其他文件的存在而改变其效力。16.3增减条款1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；2.任何增减条款均应经双方协商一致，并以书面形式确认。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸及技术规范；2.乙方提交的施工组织设计和施工方案；3.乙方提交的施工人员名单及资质证明；4.乙方提交的材料设备清单及质量证明；5.乙方提交的施工进度计划；6.乙方提交的施工质量保证措施；7.乙方提交的安全生产保证措施；8.乙方提交的工程款支付申请及凭证；9.乙方提交的工程验收报告；10.双方协商一致的补充协议及变更通知；11.任何其他与本合同相关的文件和资料。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按时支付预付款、进度款或结算款；b.未按合同约定提供施工条件；c.未按合同约定对施工进度、质量、安全等方面进行监督。乙方违约：a.未按时完成合同约定的工程量；b.未按合同约定保证施工质量；c.未按合同约定提供施工人员、材料、设备等。违约行为的认定：甲方违约的认定：a.甲方未按时支付款项，乙方有权要求支付违约金；b.甲方未提供施工条件，乙方有权要求甲方提供或赔偿损失；c.甲方未进行监督，乙方有权要求甲方履行监督职责。乙方违约的认定：a.乙方未按时完成工程量，甲方有权要求乙方支付违约金；b.乙方未保证施工质量，甲方有权要求乙方返工、修复或赔偿损失；c.乙方未提供施工人员、材料、设备等，甲方有权要求乙方提供或赔偿损失。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金：指因一方违约而向另一方支付的一定金额的金钱赔偿。3.补充协议：指双方在合同履行过程中，就某些事项达成一致意见，并签订的补充协议。4.变更通知：指一方就合同内容进行变更的通知，变更内容经双方确认后生效。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现的技术问题。解决办法：乙方应及时报告甲方，并采取有效措施解决。2.问题：施工进度滞后。解决办法：双方应共同分析原因，调整施工计划，确保项目按期完成。3.问题：施工质量不符合要求。解决办法：乙方应立即进行整改，确保施工质量符合合同约定。4.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：乙方应立即采取措施，防止事故扩大，并及时报告甲方，共同处理事故。5.问题：工程款支付争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成可申请调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的设计、咨询或监理服务；第三方应确保其提供的服务符合国家标准和甲方要求；第三方应对其提供的服务质量承担相应的责任。2.第三方权利：第三方有权要求甲方按照合同约定支付咨询费用；第三方有权要求甲方对其提供的服务保密；第三方有权要求甲方在合同终止后提供必要的支持。3.第三方义务：第三方应按时提交服务报告，并提供必要的协助；第三方应遵守合同约定，不得泄露甲方商业秘密；第三方应配合甲方和乙方的工作，确保项目顺利进行。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、设施等；乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款；乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助。2.乙方利益条款：甲方应保证乙方在施工过程中的合法权益不受侵害；甲方应保证乙方在合同履行期间获得合理的利润；甲方应保证乙方在合同终止后获得相应的补偿。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金；甲方未提供施工所需条件，应承担相应的责任；甲方不得无故终止合同，否则应向乙方支付违约金。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可要求乙方按照合同约定完成施工任务；甲方可要求乙方保证施工质量符合国家标准和甲方要求；甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规。2.甲方的利益条款：乙方应保证甲方在项目中的利益不受损害；甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的技术支持；甲方有权要求乙方在合同终止后提供项目维护服务。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金；乙方未保证施工质量，应承担相应的责任；乙方不得在施工过程中泄露甲方商业秘密。全文完。2025年度数据中心大清包劳务施工合同2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同有效期5.合同双方基本信息二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目工期三、合同标的1.施工范围2.施工内容3.施工标准4.施工材料5.施工设备四、合同双方的权利与义务1.承包方的权利与义务2.发包方的权利与义务3.合同履行过程中的权利与义务五、合同价款1.合同总价2.付款方式3.付款时间4.付款条件5.逾期付款处理六、工期及进度1.工期安排2.进度要求3.工期延误处理4.工期调整5.完工验收七、质量要求及验收1.质量标准2.质量验收3.质量保证4.质量争议处理5.质量保修八、安全及环保1.安全生产要求2.安全防护措施3.环保要求4.环保措施5.安全事故处理九、合同变更及解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序5.合同解除后的处理十、违约责任1.承包方违约责任2.发包方违约责任3.合同解除后的违约责任4.违约金的计算与支付5.违约争议处理十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决地点4.争议解决期限5.争议解决费用十二、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止后的权利义务5.合同终止后的争议解决十三、合同附件1.合同附件名称2.合同附件内容3.合同附件效力4.合同附件签署5.合同附件变更十四、其他1.合同签订地点2.合同签订日期3.合同份数4.合同生效条件5.合同附件及补充协议合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度数据中心大清包劳务施工合同2.合同编号：_______3.合同签订日期：2025年1月1日4.合同有效期：自2025年1月1日至2025年12月31日5.合同双方基本信息：发包方：名称：数据中心地址：省市区路号联系人：联系电话：138xxxx5678承包方：名称：建筑工程地址：省市区路号联系人：联系电话：139xxxx5678二、项目概述1.项目名称：2025年度数据中心大清包劳务施工项目2.项目地点：省市区路号3.项目规模：占地面积平方米，建筑面积平方米4.项目内容：数据中心基础设施建设、设备安装、调试等5.项目工期：自2025年1月1日起，预计工期为12个月三、合同标的1.施工范围：包括但不限于土建工程、电气工程、网络工程、安防工程等2.施工内容：具体施工内容详见附件《施工图纸及说明》3.施工标准：按照国家及行业相关标准执行4.施工材料：由承包方提供，材料品牌、规格、型号等详见附件《材料清单》5.施工设备：由承包方提供，设备型号、规格、数量等详见附件《设备清单》四、合同双方的权利与义务1.承包方的权利与义务：按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全配备合格的技术人员和施工队伍严格按照施工图纸和规范进行施工按时提交施工进度报告和工程结算对施工过程中发生的事故负责2.发包方的权利与义务：按时支付工程进度款提供必要的施工条件对施工过程进行监督和检查及时解决施工过程中遇到的问题对施工过程中发生的事故负责五、合同价款1.合同总价：人民币万元整2.付款方式：分阶段支付，具体付款节点详见附件《付款进度表》3.付款时间：按照合同约定的付款节点支付4.付款条件：按期完成施工任务，并通过发包方验收5.逾期付款处理：逾期付款按每日万分之五支付违约金六、工期及进度1.工期安排：详见附件《施工进度计划》2.进度要求：按照合同约定的工期完成施工任务3.工期延误处理：因承包方原因导致的工期延误，每延误一天，按合同价款的万分之五支付违约金4.工期调整：因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致后可进行工期调整5.完工验收：按照合同约定的验收标准和程序进行工程验收七、质量要求及验收1.质量标准：按照国家及行业相关标准执行2.质量验收：按照合同约定的验收标准和程序进行工程验收3.质量保证：承包方对施工质量承担连带责任，确保工程合格率达到100%4.质量争议处理：如发生质量争议，双方应协商解决，协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼5.质量保修：承包方对施工质量承担保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修内容详见附件《保修期及内容》八、安全及环保1.安全生产要求：承包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.安全防护措施：承包方应制定详细的安全防护措施，包括但不限于现场安全、施工机械安全、个人防护等。3.环保要求：承包方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准，采取有效措施减少施工对环境的影响。4.环保措施：承包方应采取有效措施减少噪声、粉尘、废水等污染物的排放，确保环境保护达标。5.安全事故处理：发生安全事故时，承包方应立即采取措施，保护事故现场，并及时报告发包方和相关部门。九、合同变更及解除1.合同变更条件：因不可抗力、政策调整、工程设计变更等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致。2.合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：一方严重违约，经催告后仍未改正；因不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。3.合同变更程序：合同变更需经双方签署书面协议，并作为合同附件。4.合同解除程序：合同解除需以书面形式通知对方，并说明解除原因。5.合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程、支付款项、承担违约责任等。十、违约责任1.承包方违约责任：如承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。2.发包方违约责任：如发包方未按合同约定支付款项，或提供施工条件，应承担相应的违约责任。4.违约金的计算与支付：违约金按合同价款的%计算，违约方应在收到违约通知后日内支付。5.违约争议处理：违约争议可通过协商、调解或仲裁等方式解决。十一、争议解决1.争议解决方式：双方发生争议时，应通过协商解决。2.争议解决程序：协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。3.争议解决地点：仲裁地点为市。4.争议解决期限：争议应在收到仲裁申请之日起个月内解决。5.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担。十二、合同终止1.合同终止条件：合同履行完毕或因双方协商一致、法定事由等导致合同终止。2.合同终止程序：合同终止需以书面形式通知对方，并说明终止原因。3.合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程、支付款项、承担违约责任等。4.合同终止后的权利义务：合同终止后，双方的权利义务关系终止，但未了事项应继续处理。5.合同终止后的争议解决：合同终止后的争议解决方式同本章十一。十三、合同附件1.合同附件名称：附件一：施工图纸及说明附件二：材料清单附件三：设备清单附件四：付款进度表附件五：施工进度计划附件六：保修期及内容2.合同附件内容：详见附件本身。3.合同附件效力：合同附件与合同具有同等法律效力。4.合同附件签署：合同附件由双方代表签署。5.合同附件变更：合同附件变更需经双方签署书面协议，并作为合同附件。十四、其他1.合同签订地点：省市区路号2.合同签订日期：2025年1月1日3.合同份数：一式两份，双方各执一份4.合同生效条件：双方代表签字盖章后生效5.合同附件及补充协议：合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（盖章）：代表（签字）：日期：承包方（盖章）：代表（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款说明：本条款旨在明确甲方在项目中的主导地位，确保项目按照甲方的要求和进度进行。内容：1.1甲方有权对施工图纸、设计方案进行审核和批准。1.2甲方有权对施工进度进行监督，并提出调整建议。1.3甲方有权对施工过程中的重大决策进行最终决定。2.甲方审批流程说明：为确保施工过程中的决策符合甲方要求，特制定审批流程。内容：2.1施工方案、施工计划需经甲方审批后方可实施。2.2重大变更需经甲方书面批准后方可进行。2.3甲方有权要求承包方提供相关资料以供审核。3.甲方监督权说明：甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量、安全和进度。内容：3.1甲方可派遣代表现场监督施工过程。3.2甲方有权要求承包方提供施工日志、进度报告等资料。3.3甲方有权对施工过程中发现的问题提出整改要求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款说明：本条款旨在明确乙方在项目中的主导地位，确保项目按照乙方的专业能力和经验进行。内容：1.1乙方有权对施工图纸、设计方案进行审核和提出修改意见。1.2乙方有权对施工进度进行控制，确保项目按期完成。1.3乙方有权对施工过程中的重大决策进行最终决定。2.乙方施工质量保证说明：为确保施工质量，乙方需对施工过程进行严格管理。内容：2.1乙方应建立完善的质量管理体系，确保施工质量符合合同要求。2.2乙方应定期对施工过程进行自检，并对发现的问题及时整改。2.3乙方应接受甲方对施工质量的监督检查。3.乙方进度控制权说明：乙方有权对施工进度进行控制，确保项目按期完成。内容：3.1乙方应制定详细的施工进度计划，并定期向甲方汇报进度。3.2乙方应确保施工过程中的人、材、机等资源充足。3.3乙方应接受甲方对施工进度的监督检查。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款说明：本条款旨在明确第三方中介在项目中的角色和职责，确保项目顺利进行。内容：1.1第三方中介应具备相关资质和经验，负责项目的协调和管理。1.2第三方中介应协助甲方和乙方解决项目实施过程中的问题。1.3第三方中介的收费标准和支付方式应在合同中明确。2.第三方中介职责内容：2.1第三方中介应定期向甲方和乙方汇报项目进展情况。2.2第三方中介应协调解决施工过程中出现的争议和纠纷。2.3第三方中介应监督施工质量，确保符合合同要求。3.第三方中介费用内容：3.1第三方中介的收费标准和支付方式应在合同中明确。3.2第三方中介的收费应包含项目协调、管理、监督等费用。3.3第三方中介的收费应按月或按项目进度支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：施工图纸及说明2.附件二：材料清单3.附件三：设备清单4.附件四：付款进度表5.附件五：施工进度计划6.附件六：保修期及内容7.附件七：第三方中介资质证明8.附件八：施工合同补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成工程或工程质量不合格。发包方未按合同约定支付款项或提供施工条件。任何一方未按合同约定履行其权利和义务。2.违约认定：违约行为发生时，另一方有权要求违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、终止合同等。违约行为的认定需根据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，按照合同约定向另一方支付的一定金额的金钱。3.仲裁：指当事人根据事先或事后达成的仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.保修期：指承包方对施工质量承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，进行整改，确保符合质量标准。2.问题：施工进度延误。解决办法：分析延误原因，调整施工计划，确保按期完成。3.问题：合同双方发生争议。解决办法：通过协商、调解或仲裁等方式解决争议。五、所有应用场景：1.数据中心建设项目。2.大型基础设施施工项目。3.工程承包合同。4.劳务施工合同。5.甲方为主导的施工项目。6.乙方为主导的施工项目。7.存在第三方中介的施工项目。全文完。2025年度数据中心大清包劳务施工合同3合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在明确2025年度数据中心大清包劳务施工项目的双方权利、义务及责任，确保施工项目顺利进行，实现项目目标。2.2目的：本合同旨在规范数据中心大清包劳务施工项目的实施，明确双方责任，确保工程质量和进度，降低施工风险，实现互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语：（1）数据中心：指为满足企业、机构或个人对数据存储、处理、交换、传输等需求而建设的专用场所。（2）大清包劳务施工：指甲方将数据中心项目中的土建、安装、调试等全部或部分施工任务委托乙方完成。3.2关键词解释：（1）甲方：指委托乙方进行数据中心大清包劳务施工的企业、机构或个人。（2）乙方：指接受甲方委托，承担数据中心大清包劳务施工任务的施工单位。（3）施工图纸：指甲方提供的，用于指导乙方进行施工的图纸、技术规范等文件。（4）工程量清单：指甲方提供的，用于明确工程量、工程单价及总价等内容的清单。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成数据中心大清包劳务施工任务。（2）甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。（3）甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术规范等文件。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成数据中心大清包劳务施工任务。（2）乙方应按照施工图纸、技术规范等文件进行施工，确保工程质量。（3）乙方应遵守国家有关法律法规，依法进行施工。（4）乙方应按照合同约定，接受甲方对施工过程的监督检查。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至数据中心大清包劳务施工任务完成之日止。5.2合同履行地点：数据中心大清包劳务施工地点为：____________________5.3合同履行方式：乙方应按照甲方要求，采用分阶段、分批次的方式进行数据中心大清包劳务施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未履行义务。6.3终止程序：（1）一方提出解除合同，应提前通知另一方；（2）双方应就解除合同事宜进行协商，达成一致意见；（3）解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果：（1）合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款；（2）因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任；（3）合同解除后，双方应按照法律法规和合同约定处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工管理费等。（2）设计费用：如乙方提供设计服务，则包括设计费及相关设计变更费用。（3）验收费用：包括但不限于验收前后的检查、测试费用。（4）其他费用：包括但不限于税费、保险费等。7.2支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。（2）进度款：在施工过程中，甲方应按照乙方提交的进度款申请，在约定的支付时间内支付相应比例的款项。（3）结算款：施工完成后，乙方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后的30日内支付结算款。（4）质保金：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的5%作为质保金，在工程保修期满后无质量问题发生时无息退还。7.3支付时间（1）预付款支付时间：合同签订后10个工作日内。（2）进度款支付时间：每个进度节点后5个工作日内。（3）结算款支付时间：提交结算报告后30日内。（4）质保金支付时间：工程保修期满后30日内。7.4支付条款（1）甲方应在约定的支付时间内将款项支付至乙方指定的账户。（2）支付款项时，甲方应提供付款凭证，乙方应在收到款项后出具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。（2）甲方因自身原因导致合同无法继续履行的，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成施工任务的，应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应根据实际情况确定，赔偿方式可为现金支付、工程修复或双方协商的其他方式。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均属保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方均应采取合理措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担责任。（3）不可抗力事件持续期间，双方应采取一切可能的措施，尽量减少损失。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形包括但不限于合同中约定的保密条款、知识产权等。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对数据中心大清包劳务施工项目的最终决定权。（2）乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，并接受甲方的监督和管理。13.2特殊权力保留（1）甲方保留在施工过程中对施工方案、施工进度和施工质量进行调整的权力。（2）乙方在施工过程中，如需进行设计变更，应事先取得甲方的书面同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应就数据中心大清包劳务施工项目进行密切配合，确保项目顺利进行。15.2协作与配合方式（1）甲方应提供必要的施工图纸、技术规范等文件。（2）乙方应按照甲方要求，及时完成施工任务，确保工程进度和质量。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心大清包劳务施工项目的完整协议，任何口头协议或先前协议均视为无效。16.3增减条款本合同任何条款的增减均需经双方协商一致，并以书面形式修改。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_________日