




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度水利枢纽大白施工合同规范版本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准5.3验收程序6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工管理职责6.3施工安全与质量保证7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.专利技术及知识产权8.1专利技术使用8.2知识产权保护9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1不可抗力13.2合同附件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水利枢纽工程管理局乙方:建筑集团1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2025年度水利枢纽大白施工项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模大坝长1000米,高100米,总库容10亿立方米2.4项目工期自合同签订之日起,工期为24个月3.工程范围及内容3.1工程范围包括大坝主体工程、溢洪道、电站等水利枢纽工程3.2工程内容大坝土石方开挖、混凝土浇筑、钢筋工程、金属结构安装等3.3工程量清单详见附件一《工程量清单》4.合同价款及支付方式4.1合同价款合同总价为人民币伍拾亿元整(¥50000000000.00)4.2支付方式按工程进度分阶段支付,具体支付节点及比例详见附件二《支付进度表》5.工程进度及验收5.1工程进度计划详见附件三《工程进度计划表》5.2验收标准按照国家及行业相关标准执行5.3验收程序工程完成后,由甲方组织验收,乙方配合6.施工组织与管理6.1施工组织机构乙方设立项目经理部,负责施工组织与管理6.2施工管理职责乙方负责施工过程中的安全管理、质量管理、进度管理、成本管理等6.3施工安全与质量保证乙方必须遵守国家及行业相关安全、质量标准,确保施工安全与工程质量7.材料设备供应7.1材料设备供应方式乙方负责材料设备的采购、运输、保管及供应7.2材料设备质量要求材料设备必须符合国家及行业相关质量标准7.3材料设备验收材料设备到货后,由双方共同验收,验收合格后方可投入使用8.专利技术及知识产权8.1专利技术使用乙方在施工过程中使用的专利技术,需事先获得甲方同意,并遵守相关专利法规。8.2知识产权保护双方均应尊重对方的知识产权,未经对方同意,不得擅自使用或侵犯对方的专利、商标、著作权等知识产权。9.合同变更及解除9.1合同变更任何合同变更均需以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。9.2合同解除(1)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在规定期限内未采取补救措施或补救措施无效;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致决定解除合同。10.违约责任10.1违约情形(1)未按时完成工程进度;(2)工程不符合设计或行业标准;(3)未按合同约定支付款项;(4)其他违反合同约定的行为。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿守约方的经济损失、支付违约金等。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,可提交省市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。12.合同生效及终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或根据本合同约定解除合同后,合同终止。13.其他约定事项13.1不可抗力不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。13.2合同附件本合同附件包括但不限于:(1)工程量清单;(2)支付进度表;(3)工程进度计划表;(4)其他与本合同有关的文件。14.合同签署及生效日期本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。甲方:水利枢纽工程管理局乙方:建筑集团甲方代表(签字):_____________乙方代表(签字):_____________签订日期:_________________第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除合同双方外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问等。1.2第三方介入范围(1)监理单位对工程施工进行监督管理;(2)设计单位对工程设计进行审查和指导;(3)检测机构对工程材料、设备进行检测;(4)咨询顾问对工程管理、技术等进行咨询。2.第三方介入的约定2.1第三方选择甲方有权选择第三方,并通知乙方。乙方应予以配合,确保第三方工作的顺利进行。2.2第三方资质要求第三方必须具备相应的资质和经验,能够独立承担其职责。2.3第三方工作内容第三方应根据合同约定和甲方要求,完成其工作内容,并向甲方和乙方提交工作报告。3.第三方责任限额3.1第三方责任第三方在履行职责过程中,因其自身原因导致合同履行受到影响或造成损失的,应承担相应的责任。3.2责任限额(1)监理单位的责任限额:因监理单位原因造成的损失,甲方有权要求监理单位赔偿,赔偿金额不超过合同总价的5%。(2)设计单位的责任限额:因设计单位原因造成的损失,甲方有权要求设计单位赔偿,赔偿金额不超过合同总价的3%。(3)检测机构的责任限额:因检测机构原因造成的损失,甲方有权要求检测机构赔偿,赔偿金额不超过合同总价的2%。(4)咨询顾问的责任限额:因咨询顾问原因造成的损失,甲方有权要求咨询顾问赔偿,赔偿金额不超过合同总价的1%。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲方与第三方甲方负责与第三方签订合作协议,明确双方的权利和义务。第三方应按照协议约定履行职责。4.2乙方与第三方乙方应配合第三方的工作,确保第三方能够顺利开展工作。乙方不得干预第三方的正常工作。4.3第三方与乙方第三方在履行职责过程中,应尊重乙方的合法权益,不得损害乙方的利益。5.第三方介入的变更与解除5.1变更若需变更第三方,甲方应提前通知乙方,并经乙方同意后方可进行变更。5.2解除(1)若第三方无法履行其职责,甲方有权解除与第三方的合作协议。(2)若第三方违反合作协议,甲方有权解除与第三方的合作协议。6.第三方介入的费用6.1费用承担第三方介入的费用由甲方承担,并在合同总价中单独列支。6.2费用支付第三方介入的费用按照合作协议约定支付,甲方应在合同约定的时间内支付。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。协商不成的,可提交省市仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《工程量清单》详细要求:详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价,以及相关费用的计算依据。附件说明:本附件为合同附件一,是合同价款的计算依据,乙方需根据工程实际情况进行编制。2.《支付进度表》详细要求:明确工程进度与支付款项的对应关系,包括付款节点、支付比例和支付金额。附件说明:本附件为合同附件二,是合同支付方式的详细说明,双方需严格按照约定执行。3.《工程进度计划表》详细要求:详细列出工程项目的施工顺序、起止时间、预计完成时间等。附件说明:本附件为合同附件三,是工程进度管理的依据,乙方需根据实际情况进行编制。4.《施工组织设计》详细要求:包括施工方案、施工方法、施工进度计划、安全措施等。附件说明:本附件为合同附件四,是乙方施工组织管理的指导文件,需经甲方审核批准。5.《材料设备清单》详细要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、产地、供应商等。附件说明:本附件为合同附件五,是材料设备采购的依据,乙方需根据工程需求进行编制。6.《安全文明施工措施》详细要求:包括施工现场安全管理、环境保护、文明施工等方面的措施。附件说明:本附件为合同附件六,是施工现场管理的指导文件,需经甲方审核批准。7.《质量保证措施》详细要求:包括工程质量标准、检验方法、质量保证体系等。附件说明:本附件为合同附件七,是工程质量管理的指导文件,需经甲方审核批准。8.《环境保护措施》详细要求:包括施工现场环境保护措施、污染物排放标准等。附件说明:本附件为合同附件八,是施工现场环境保护的指导文件,需经甲方审核批准。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程进度责任认定标准:乙方未按合同约定的时间完成工程进度,每延误一天,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价的0.1%。示例说明:若乙方未按合同约定的时间完成工程进度,延误工期30天,则应支付违约金300万元。2.违约行为:工程不符合设计或行业标准责任认定标准:乙方施工的工程质量不符合设计或行业标准,甲方有权要求乙方进行返工或修复,直至达到要求。由此产生的费用由乙方承担。示例说明:若乙方施工的大坝混凝土强度低于设计要求,甲方有权要求乙方进行返工,返工费用由乙方承担。3.违约行为:未按合同约定支付款项责任认定标准:乙方未按合同约定的时间支付款项,每延误一天,甲方有权要求乙方支付滞纳金,滞纳金金额为未付款项的0.05%。示例说明:若乙方未按合同约定的时间支付工程款,延误支付10天,则应支付滞纳金5000元。4.违约行为:其他违反合同约定的行为责任认定标准:乙方违反合同约定的其他行为,根据违约行为的性质和影响,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。示例说明:若乙方在施工过程中擅自改变设计方案,导致工程延误和成本增加,甲方有权要求乙方承担由此产生的损失。全文完。2025年度水利枢纽大白施工合同规范版1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:(如有其他相关方,在此处填写)二、合同前言2.1背景为满足我国水利枢纽大白工程建设的需要,提高工程质量和施工效率,经甲乙双方友好协商,达成如下协议。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在水利枢纽大白工程建设中的权利、义务及责任,确保工程建设顺利进行,实现合同各方的利益最大化。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(根据实际情况填写专业术语及定义)3.2关键词解释(根据实际情况填写关键词及解释)四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成工程建设任务。(2)甲方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止,并要求乙方改正。(3)甲方有权要求乙方对工程质量问题进行整改,直至达到合格标准。(4)甲方有权要求乙方按照合同约定,支付工程款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定,提供必要的施工条件。(2)乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题进行协调和解决。(3)乙方有权要求甲方按照合同约定,支付工程款项。(4)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成工程建设任务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至水利枢纽大白工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点水利枢纽大白工程现场。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,在水利枢纽大白工程现场进行施工,确保工程质量和施工进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)水利枢纽大白工程竣工验收合格。(2)甲乙双方协商一致。(3)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致后,应签订终止协议。(2)终止协议应明确双方的权利、义务及责任。6.4终止后果(1)合同终止后,甲乙双方应按照终止协议约定,妥善处理遗留问题。(2)合同终止后,乙方应将工程现场清理干净,撤离施工现场。(3)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,结算工程款项。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工直接费用,包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、运输费、施工用水电费等。(2)施工间接费用,包括但不限于管理费、监理费、检验检测费、安全文明施工费等。(3)其他费用,包括但不限于设计变更费、索赔费、保险费等。7.2支付方式(1)按工程进度支付,即根据工程实际完成的工程量分期支付。(2)按月支付,即每月底前支付当月完成的工程款。(3)按合同约定比例支付,即根据合同约定的比例分期支付。7.3支付时间(1)施工直接费用应在工程量完成并经甲方验收合格后10个工作日内支付。(2)施工间接费用应在每月底前支付上一个月发生的费用。(3)其他费用应在发生费用并经甲方确认后10个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前向乙方提供支付证明,包括但不限于付款通知、发票等。(2)乙方应在收到支付款项后出具收款确认书。(3)如甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按每日万分之五计算。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金。(2)甲方因自身原因导致工程延期或停工的,应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定时间完成工程任务的,应向甲方支付违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题或安全事故的,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方法按合同约定的比例和逾期天数计算。(2)赔偿金额应以人民币计算,并按照国家有关规定进行调整。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等,均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方。(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例地震、洪水、瘟疫、战争、政府禁令等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同中明确约定不得转让的情形。(2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对水利枢纽大白工程的质量、进度、安全等事项的监督权。(2)乙方保留对甲方提供的施工图纸、技术规范等资料的正确使用和保管权。13.2特殊权力保留(1)在任何情况下,甲方保留对工程款的最终支付决定权。(2)乙方保留对工程变更的合理调整权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。14.2修改和补充效力修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)及时沟通,确保工程信息的准确传递。(2)共同解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式(1)定期召开协调会,讨论工程进展和问题解决。(2)建立信息共享平台,确保双方信息及时更新。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于水利枢纽大白施工的全部协议,具有独立性。16.3增减条款任何增减条款均需经甲乙双方书面确认,否则不具有法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:(填写签字日期)乙方(盖章):代表(签字):日期:(填写签字日期)甲方(盖章):代表(签字):乙方(盖章):代表(签字):附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的施工图纸及技术规范文件。2.乙方提交的施工组织设计及施工方案。3.工程量清单及工程款支付计划。4.不可抗力事件证明文件。5.争议解决过程中的相关文件及记录。6.合同修改和补充协议。7.保密协议。8.其他双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付工程款。未按约定提供施工图纸及技术规范。未按约定提供施工条件。2.乙方违约:未按约定时间完成工程任务。施工过程中出现质量问题或安全事故。未按约定进行工程变更的合理调整。违约行为的认定依据合同条款及实际情况,由双方协商或仲裁机构进行判定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.争议解决:指甲乙双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.保密:指对合同中涉及的商业秘密、技术秘密、管理秘密等采取保密措施,防止泄露给第三方。4.仲裁:指双方在争议发生后,自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决。5.诉讼:指双方在争议发生后,向人民法院提起诉讼,请求法院作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即停止施工,进行整改,并通知甲方验收。2.问题:工程进度延误。解决办法:双方应协商确定新的工程进度计划,并采取有效措施加快施工进度。3.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方应向甲方发出付款通知,如甲方未在规定时间内支付,乙方有权暂停施工,并要求支付违约金。4.问题:合同条款理解不一致。解决办法:双方应通过协商或咨询专业人士,明确合同条款的含义,确保双方理解一致。5.问题:不可抗力事件导致工程延误。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决因不可抗力事件导致的工程延误及损失。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:(1)名称:(填写第三方全称)(2)地址:(填写第三方详细地址)(3)联系人:(填写第三方联系人姓名)(4)联系电话:(填写第三方联系电话)2.第三方责任:(1)第三方应按照合同约定,提供必要的工程咨询服务。(2)第三方应保证提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:(1)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付咨询费用。(2)第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件。4.第三方义务:(1)第三方应保守合同机密,不得向任何第三方泄露。(2)第三方应按照合同约定的时间完成咨询服务。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工图纸及技术规范。(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。(3)乙方有权要求甲方提供施工条件,包括但不限于场地、材料、设备等。2.乙方利益条款:(1)乙方有权要求甲方在工程变更时,提供合理的变更费用。(2)乙方有权要求甲方在工程验收合格后,支付尾款。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按约定提供施工图纸及技术规范的,应向乙方支付违约金。(2)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,并承担相应的利息。(3)甲方不得擅自改变工程设计和施工方案,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程任务。(2)甲方有权要求乙方保证工程质量。(3)甲方有权要求乙方在施工过程中采取必要的安全措施。2.甲方的利益条款:(1)甲方有权要求乙方在工程变更时,提供合理的变更费用。(2)甲方有权要求乙方在工程验收合格后,支付尾款。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按约定完成工程任务的,应向甲方支付违约金。(2)乙方施工过程中出现质量问题的,应承担相应的责任。(3)乙方未采取必要的安全措施,导致安全事故的,应承担相应的责任。全文完。2025年度水利枢纽大白施工合同规范版3合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________2.乙方(施工单位):名称:_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________3.其他相关方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在规范2025年度水利枢纽大白施工项目的建设,明确甲乙双方的权利义务,确保工程顺利进行,实现水利枢纽大白施工项目的预期目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规,以及水利枢纽大白施工项目的招标文件、设计文件、施工图纸等资料制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)水利枢纽:指水库、水电站、船闸等水利工程设施。(2)大白施工:指水利枢纽大白施工项目的具体施工活动。3.2关键词解释(1)甲方:指本合同中的建设单位。(2)乙方:指本合同中的施工单位。(3)合同期限:指本合同的生效时间和终止时间。(4)合同价款:指本合同约定的工程款总额。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成水利枢纽大白施工项目。(2)甲方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。(3)甲方应按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成水利枢纽大白施工项目。(2)乙方应按照甲方要求提供施工图纸、技术资料等。(3)乙方应确保施工过程中的质量、进度、安全等符合国家相关标准。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至水利枢纽大白施工项目竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点水利枢纽大白施工项目所在地。5.3合同履行方式乙方按照合同约定,在甲方提供的施工场地进行水利枢纽大白施工项目的施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)水利枢纽大白施工项目竣工验收合格。(2)合同约定的其他终止条件。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致,签订终止合同协议。(2)按照国家相关法律法规办理合同终止手续。6.4终止后果(1)甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程款。(2)乙方应按照合同约定退还甲方提供的施工场地。(3)合同终止后,甲乙双方应按照国家相关法律法规处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等。(2)工程间接费用:包括但不限于施工管理费、临时设施费、保险费、检验试验费等。(3)利润:根据合同约定,乙方应获得的合理利润。(4)其他费用:根据合同约定或实际情况发生的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的10%作为预付款。(2)进度款:乙方按照合同约定的进度,提交工程进度报告和相关证明材料,甲方应在收到后15日内支付相应工程进度款的80%。(3)结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交结算报告和相关证明材料,甲方应在收到后30日内支付结算款的90%。(4)尾款:尾款为结算款的10%,在保修期满后,乙方提交保修期满证明,甲方应在收到后30日内支付尾款。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付。(2)进度款:每个进度节点完成后5个工作日内支付。(3)结算款:竣工验收合格后10个工作日内支付。(4)尾款:保修期满后10个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方支付款项时,应按照合同约定的支付方式,将款项支付至乙方指定的账户。(2)乙方应在收到款项后,向甲方出具相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。(2)甲方未按合同约定提供施工场地的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。(2)乙方未按合同约定保证工程质量、安全和进度的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定和实际损失,向守约方支付赔偿金。赔偿金的具体金额和支付方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术秘密、商业秘密、财务信息等,均为保密内容。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容泄露。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形(1)合同主体变更。(2)合同内容变更。(3)合同履行期限变更。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对水利枢纽大白施工项目的最终决策权,包括但不限于设计变更、工期调整等。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程中的质量、安全和进度进行监督检查的权利。(2)甲方保留对乙方提交的施工图纸、技术资料等文件进行审核的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充,必须以书面形式经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力修改和补充的条款与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,共同完成水利枢纽大白施工项目的建设。15.2协作与配合方式(1)甲方应按时提供施工场地和必要的施工条件。(2)乙方应按照甲方的要求,按时完成施工任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何口头承诺或补充均视为无效。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):代表(签字):_________________________日期:_________________________盖章:_________________________乙方(施工单位):代表(签字):_________________________日期:_________________________盖章:_________________________附件:1.水利枢纽大白施工项目招标文件2.水利枢纽大白施工项目设计文件3.水利枢纽大白施工项目施工图纸4.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.水利枢纽大白施工项目招标文件2.水利枢纽大白施工项目设计文件3.水利枢纽大白施工项目施工图纸4.甲方提供的施工场地及条件说明5.乙方提交的施工组织设计和施工方案6.乙方提交的施工进度计划7.乙方提交的施工质量保证措施8.乙方提交的施工安全保证措施9.乙方提交的施工环境保护措施10.水利枢纽大白施工项目竣工验收报告11.水利枢纽大白施工项目保修期证明12.其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付款项,认定为违约行为。未按合同约定提供施工场地,认定为违约行为。2.乙方违约:未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程,认定为违约行为。未按合同约定提供施工图纸、技术资料等,认定为违约行为。未按合同约定保证工程质量、安全和进度,认定为违约行为。违约行为的认定以合同约定为准,如有争议,由双方协商解决。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.建筑法:调整建筑活动及其相关关系的法律规范。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 银行承兑转让协议书
- 转让个人林地协议书
- 酒吧玩家股东协议书
- 采暖调试运行协议书
- 冷仓库租赁合同协议书
- 高空抛物调解协议书
- 购买链条技术协议书
- 青年创作合作协议书
- 办公室工位出租协议书
- 预售资金监管协议书
- 2024年四年级英语下册 Module 4 Things we enjoy Unit 12 The ugly duckling第2课时教案 牛津沪教版(三起)
- 中职教育二年级上学期《三工位隔离开关》教学课件
- 2024-2030年中国母乳低聚糖(HMO)行业发展形势与未来前景展望报告
- 江苏省江阴市江阴初级中学2023-2024学年中考三模英语试题含答案
- 2024电化学储能电站巡视检查项目表
- 河南中考记叙文真题阅读专项训练10篇
- 新能源汽车技术专业《汽车构造》-课程标准
- 江苏省南京市鼓楼区2023-2024学年八年级下学期期末考试物理试题
- 2024年山东枣庄初中生物会考模拟试卷(解析版)
- (高清版)JTG 3363-2019 公路桥涵地基与基础设计规范
- MOOC 电力电子学-华中科技大学 中国大学慕课答案
评论
0/150
提交评论