版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度地下综合管廊照明系统承包清工劳务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人或授权代表2.合同签订背景及目的3.合同标的及范围3.1合同标的3.2工程范围4.合同工期及进度安排4.1合同工期4.2进度安排5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验6.工程造价及付款方式6.1工程造价6.2付款方式6.3付款时间7.材料供应及设备采购7.1材料供应7.2设备采购8.施工组织与管理8.1施工组织8.2管理制度9.安全生产与环境保护9.1安全生产9.2环境保护10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.2争议解决12.合同生效及终止12.1合同生效12.2合同终止13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:材料设备清单13.4附件四:合同变更记录13.5附件五:其他相关文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1承包方:照明工程1.1.2发包方:城市建设管理局1.2合同双方地址1.2.1承包方地址:省市区路号1.2.2发包方地址:省市区路号1.3合同双方法定代表人或授权代表1.3.1承包方法定代表人:1.3.2发包方法定代表人:2.合同签订背景及目的2.1签订背景:为提高城市地下综合管廊照明系统质量,满足城市安全、环保和美观需求,双方经友好协商,签订本合同。2.2签订目的:明确双方在地下综合管廊照明系统建设过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。3.合同标的及范围3.1合同标的:地下综合管廊照明系统建设。3.2工程范围:3.2.1照明系统设计、安装、调试及验收;3.2.2照明设备、电缆、线槽等材料供应;3.2.3施工现场管理及协调工作。4.合同工期及进度安排4.1合同工期:自合同生效之日起,工期为120天。4.2进度安排:4.2.1设计阶段:合同签订后10天内完成;4.2.2材料设备采购及进场:合同签订后15天内完成;4.2.3施工阶段:合同签订后20天内开始,至合同工期结束;4.2.4验收阶段:合同工期结束后10天内完成。5.工程质量要求5.1质量标准:按照国家及行业标准执行。5.2质量检验:5.2.1设计阶段:设计文件需经发包方审核批准;5.2.2材料设备:进场前需提供合格证明,并经发包方验收;5.2.3施工过程:定期进行现场质量检查;5.2.4竣工验收:按照合同约定及国家及行业标准进行。6.工程造价及付款方式6.1工程造价:根据工程量清单及合同约定计算,总造价为人民币万元。6.2付款方式:6.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价款的20%;6.2.2进度款:按月进度支付,每月支付合同总价款的10%;6.2.3验收款:竣工验收合格后10个工作日内支付合同总价款的30%;6.2.4结算款:合同工程全部完成后,双方进行最终结算,结算款为合同总价款的剩余部分。7.材料供应及设备采购7.1材料供应:7.1.1承包方负责材料采购,确保材料质量;7.1.2材料采购需符合国家及行业标准。7.2设备采购:7.2.1承包方负责设备采购,确保设备质量;7.2.2设备采购需符合国家及行业标准。8.施工组织与管理8.1施工组织8.1.1承包方应设立项目经理部,负责现场施工的组织、协调和管理。8.1.2项目经理部应配备必要的施工人员、技术人员和管理人员,确保工程顺利进行。8.2管理制度8.2.1承包方应建立健全施工现场管理制度,包括安全生产、质量保证、进度控制、合同管理等。8.2.2承包方应遵守国家有关施工安全和环境保护的法律法规,确保施工安全,减少对环境的影响。9.安全生产与环境保护9.1安全生产9.1.1承包方应制定安全生产措施,确保施工人员的人身安全。9.1.2施工现场应设置必要的安全标志,并定期进行安全教育和培训。9.2环境保护9.2.1承包方应采取有效措施,防止施工过程中对环境的污染。9.2.2施工现场产生的废弃物应分类存放,并及时清理运输。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同的任何变更需经双方书面同意,并签订书面变更协议。10.1.2合同变更不得影响原合同的目的和基本原则。10.2合同解除10.2.1发包方有权在承包方严重违约的情况下解除合同。10.2.2承包方有权在发包方严重违约的情况下解除合同。11.违约责任及争议解决11.1违约责任11.1.1承包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任。11.1.2发包方未按合同约定支付款项,应承担违约责任。11.2争议解决11.2.1双方发生争议,应通过友好协商解决。11.2.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效及终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止12.2.1合同按约定履行完毕,合同终止。12.2.2合同因双方协商一致或法定原因终止。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:材料设备清单13.4附件四:合同变更记录13.5附件五:其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1本合同所指第三方,是指除合同双方(甲乙方)以外的任何自然人与法人,包括但不限于设计单位、监理单位、施工分包商、材料供应商、设备供应商、保险公司、评估机构、咨询机构等。1.2.1根据合同约定,为完成合同项目,甲乙方邀请第三方参与;1.2.2经双方同意,第三方受托承担部分合同责任或提供特定服务;1.2.3因合同履行过程中出现特殊情况,第三方作为专家提供咨询或评估。2.第三方责任与权利2.1第三方责任2.1.1第三方应根据合同约定或相关法律法规承担相应的责任。2.1.2第三方在履行合同过程中,若因自身原因导致合同目标未能实现,应承担违约责任。2.2第三方权利2.2.1第三方有权要求甲乙方按照合同约定提供必要的支持与配合。2.2.2第三方有权根据合同约定获得报酬或费用。3.第三方介入程序3.1第三方介入前,甲乙方应与第三方进行充分沟通,明确各方责任、权利和义务。3.2甲乙方应将第三方介入事宜通知对方,并取得对方的书面同意。3.3第三方介入后,甲乙方应与第三方签订相应的合作协议或合同,明确双方的权利和义务。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务或承担的责任进行确定。4.2甲乙方应在合作协议或合同中明确第三方的责任限额,包括但不限于:4.2.1间接损失责任限额;4.2.2人员伤亡责任限额;4.2.3财产损失责任限额;4.2.4其他相关责任限额。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方的关系5.1.1第三方与甲乙方之间的关系由合作协议或合同约定;5.1.2第三方在合同履行过程中的行为,视为甲乙方的行为,甲乙方应承担相应的法律责任。5.2第三方与其他第三方的关系5.2.1各第三方之间的关系由各自的合作协议或合同约定;5.2.2若各第三方之间存在合同纠纷,应各自解决,不影响甲乙方的权利和义务。6.第三方变更与退出6.1第三方变更6.1.1第三方变更需经甲乙方书面同意;6.1.2第三方变更后,甲乙方与变更后的第三方之间应重新签订合作协议或合同。6.2第三方退出6.2.1第三方退出合同,需提前通知甲乙方,并取得甲乙方的书面同意;6.2.2第三方退出后,甲乙方有权选择替代第三方,并重新签订合作协议或合同。7.第三方保密义务7.1第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙方及项目相关的保密信息。8.争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;8.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.其他9.1本条款是对合同原有条款的补充和细化,与合同原有条款不一致之处,以本条款为准;9.2本条款的任何变更或补充,均需经甲乙方书面同意。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单1.1详细要求和说明:1.1.1工程量清单应包括所有工程项目的详细名称、数量、单位、单价和总价。1.1.2工程量清单应与合同标的及范围一致,确保准确无误。1.1.3工程量清单应包含必要的工程变更和补充项目。2.附件二:工程进度计划2.1详细要求和说明:2.1.1工程进度计划应包括各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。2.1.2工程进度计划应考虑施工条件、材料供应、人员安排等因素。2.1.3工程进度计划应定期更新,以反映实际进度。3.附件三:材料设备清单3.1详细要求和说明:3.1.1材料设备清单应包括所有工程所需的材料、设备名称、规格、型号、数量和供应商信息。3.1.2材料设备清单应与合同标的及范围一致,确保材料设备的合格性和适用性。3.1.3材料设备清单应包含必要的材料设备变更和补充项目。4.附件四:合同变更记录4.1详细要求和说明:4.1.1合同变更记录应详细记录所有合同变更的内容、原因、时间、双方签字等。4.1.2合同变更记录应作为合同的一部分,对各方具有同等法律效力。5.附件五:其他相关文件5.1详细要求和说明:5.1.1其他相关文件包括但不限于设计文件、验收报告、质量检验报告等。5.1.2其他相关文件应真实、完整,并与合同内容相符。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲乙方未按合同约定履行工程进度;1.2甲乙方未按合同约定提供材料或设备;1.3甲乙方未按合同约定进行施工;1.4甲乙方未按合同约定支付款项;1.5第三方未按合同约定履行职责;1.6发生不可抗力事件,甲乙方未及时通知对方;1.7发生争议,未按合同约定解决。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定以合同约定为准,合同未约定的,参照国家相关法律法规;2.2违约责任的大小根据违约行为对合同目的的实现程度、造成的损失等因素确定;2.3违约责任的承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.违约示例说明:3.1甲乙方未按合同约定履行工程进度,导致工程延期完成,应承担违约责任,向发包方支付违约金;3.2甲乙方未按合同约定提供合格材料,导致工程质量不合格,应承担违约责任,负责修复或更换材料,并赔偿损失;3.3第三方未按合同约定提供专业咨询服务,导致工程进度受阻,应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。全文完。二零二五年度地下综合管廊照明系统承包清工劳务合同1合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的鉴于地下综合管廊照明系统在现代社会中发挥着越来越重要的作用,为确保地下综合管廊照明系统的安全、稳定、高效运行,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,明确双方的权利和义务,确保地下综合管廊照明系统的施工质量和进度。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,以及双方签订的《地下综合管廊照明系统施工合同》等文件制定。三、定义与解释3.1专业术语(1)地下综合管廊:指为满足城市地下空间综合需求,采用管道、电缆等设施组成的,具有输送、配电、通讯、排水等功能的地下公共设施。(2)照明系统:指为满足地下综合管廊照明需求,采用灯具、电缆、配电箱等组成的照明设施。(3)清工劳务:指乙方为甲方提供照明系统施工所需的劳动力、材料、设备等。3.2关键词解释(1)施工质量:指乙方按照合同约定,在规定的时间内完成地下综合管廊照明系统的施工,确保工程质量符合国家标准。(2)施工进度:指乙方按照合同约定,在规定的时间内完成地下综合管廊照明系统的施工,确保工程进度符合要求。(3)合同价款:指甲乙双方根据合同约定,由甲方支付给乙方的照明系统清工劳务费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,在规定的时间内完成地下综合管廊照明系统的施工。(2)甲方有权监督乙方施工过程,确保施工质量符合国家标准。(3)甲方有权要求乙方在施工过程中,按照合同约定支付合同价款。4.2乙方的权力和义务(1)乙方有权按照合同约定,收取甲方支付的合同价款。(2)乙方应按照合同约定,在规定的时间内完成地下综合管廊照明系统的施工。(3)乙方应按照合同约定,保证施工质量符合国家标准。(4)乙方应按照合同约定,遵守施工现场的各项规定,确保施工安全。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同签订后_________个工作日内完成地下综合管廊照明系统的施工。5.2合同履行地点地下综合管廊照明系统施工地点:_________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,自行组织施工,确保施工质量、进度和安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程竣工验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法继续履行;(3)甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)甲乙双方应提前_________日书面通知对方,说明终止合同的原因;(2)双方应共同进行工程验收,确保工程质量符合国家标准;(3)终止合同后,双方应按照约定处理合同剩余事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照约定,将工程移交甲方;(2)合同终止后,双方应按照约定,结算合同价款;(3)合同终止后,双方应各自承担因合同终止而产生的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工劳务费:根据实际施工劳务量及市场行情,经双方协商确定;(2)材料费:包括照明系统所需灯具、电缆、配电箱等材料费用;(3)设备租赁费:如需租赁施工设备,乙方应提前向甲方提出申请,经甲方同意后,由乙方承担租赁费用;(4)管理费:甲方为乙方提供施工管理服务所产生的费用;(5)其他费用:根据施工过程中可能产生的其他费用,经双方协商确定。7.2支付方式(1)合同签订后,甲方支付合同价款的_________作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方支付合同价款的_________;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同价款的_________;(4)合同终止后,甲方支付合同价款的_________。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后_________个工作日内支付;(2)进度款:工程进度达到约定节点后_________个工作日内支付;(3)竣工验收款:工程竣工验收合格后_________个工作日内支付;(4)终止款:合同终止后_________个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前,向乙方提供相应的支付凭证;(2)乙方应在收到支付款项后,向甲方提供相应的收款凭证;(3)甲方支付款项时,应确保款项安全、及时到账。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付合同价款,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的_________;(2)甲方未按约定提供施工场地或相关资料,导致乙方无法按时完成施工,甲方应承担相应的责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成施工,应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的_________;(2)乙方未按约定保证施工质量,导致工程不合格,乙方应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的具体金额由双方协商确定;(2)赔偿金额的支付方式与合同价款支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容(1)甲方和乙方的商业秘密;(2)地下综合管廊照明系统的技术参数、设计方案等;(3)合同履行过程中的相关资料。9.2保密期限本合同约定的保密期限为合同签订之日起_________年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、骚乱、恐怖袭击等社会事件;(3)政府政策、法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决,必要时可终止合同;(3)因不可抗力事件导致的损失,由双方按比例承担。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工中断;(2)政府政策调整导致施工成本增加。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)合同约定的保密内容;(2)合同约定的特定权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对地下综合管廊照明系统施工质量的最终验收权;(2)甲方保留对乙方施工过程中违反合同约定的纠正权;(3)甲方保留对乙方施工过程中发生安全事故的处理权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对地下综合管廊照明系统设计方案的修改权;(2)甲方保留对施工过程中技术难题的决策权;(3)甲方保留对施工过程中重大变更的审批权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改或补充,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章确认。14.2修改和补充效力经双方签字盖章确认的合同修改或补充,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续;(2)乙方应按照甲方要求,提供施工所需的技术资料和图纸;(3)双方应相互配合,确保施工顺利进行。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开会议,沟通施工进度和质量;(2)双方应建立信息共享机制,及时传递相关信息;(3)双方应相互支持,共同解决施工过程中遇到的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于地下综合管廊照明系统承包清工劳务的完整协议,任何口头协议或先前的协议均被视为无效。16.3增减条款本合同如有增减条款,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:_________年_________月_________日甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:_________年_________月_________日附件及其他说明解释一、附件列表:1.地下综合管廊照明系统施工图纸及技术规范2.甲乙双方签订的《地下综合管廊照明系统施工合同》3.相关法律法规文件4.甲乙双方协商确定的施工进度计划5.甲乙双方协商确定的施工质量标准6.甲乙双方协商确定的材料清单及价格7.不可抗力事件证明文件8.工程竣工验收报告9.甲乙双方签字盖章的合同修改或补充文件10.其他双方认为需要作为合同附件的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:(1)甲方未按约定支付合同价款;(2)乙方未按约定完成施工;(3)乙方未按约定保证施工质量;(4)甲方未按约定提供施工场地或相关资料。2.违约行为认定:(1)甲方未按约定支付合同价款,经乙方催告后仍未支付的,视为违约;(3)乙方施工质量不符合约定标准,经甲方验收不合格的,视为违约;(4)甲方未按约定提供施工场地或相关资料,导致乙方无法按时完成施工的,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规范。2.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,规定了建筑活动的管理、建筑企业的设立、建筑安全生产、建筑工程监理等方面的法律规范。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。4.违约金:指违约方按照约定或法律规定,向守约方支付的赔偿金。5.竣工验收:指建筑工程竣工后,由有关单位按照国家规定进行的质量验收。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术难题,影响施工进度。解决办法:双方应召开会议,共同研究解决方案,必要时可聘请第三方专家提供技术支持。2.问题:材料供应不及时,影响施工进度。解决办法:甲方应提前向乙方提供材料清单及需求量,乙方应确保按期供应材料。3.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:乙方应严格遵守安全生产规定,及时发现并报告安全事故,甲方应积极配合处理。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可申请仲裁或诉讼。5.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时通知对方,协商解决合同无法履行的问题,必要时可终止合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:_________2.第三方主体地址:_________3.第三方主体联系人:_________4.第三方主体联系电话:_________第三方的责权利:1.责任:(1)第三方应保证提供的技术或服务符合国家相关标准和规定;(2)第三方应对其提供的技术或服务承担相应的法律责任。2.权利:(1)第三方有权要求甲方按照合同约定支付技术服务费用;(2)第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。3.义务:(1)第三方应按照合同约定,及时完成技术服务或提供支持;(2)第三方应配合甲乙双方完成施工任务。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款;(2)乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和设施;(3)乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付工程尾款。2.乙方利益条款:(1)乙方有权要求甲方在合同中明确约定工期延误赔偿标准;(2)乙方有权要求甲方在合同中明确约定施工过程中材料价格上涨的调整机制;(3)乙方有权要求甲方在合同中明确约定因不可抗力导致工程延误的处理办法。3.甲方的违约及限制条款:(1)甲方未按约定支付工程进度款,应向乙方支付违约金;(2)甲方未按约定提供施工场地或设施,应承担相应的责任;(3)甲方不得擅自变更合同约定,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工任务;(2)甲方有权要求乙方保证施工质量符合国家标准;(3)甲方有权要求乙方在施工过程中遵守安全生产规定。2.甲方的利益条款:(1)甲方有权要求乙方在合同中明确约定工期延误赔偿标准;(2)甲方有权要求乙方在合同中明确约定施工过程中材料价格上涨的调整机制;(3)甲方有权要求乙方在合同中明确约定因不可抗力导致工程延误的处理办法。3.乙方的违约及限制条款:(1)乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付违约金;(2)乙方施工质量不符合国家标准,应承担相应的责任;(3)乙方不得擅自变更合同约定,如需变更,应经甲方同意。全文完。二零二五年度地下综合管廊照明系统承包清工劳务合同2合同目录第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同当事人1.4合同期限1.5合同范围1.6合同变更与解除1.7合同终止第二章合同主体资格与责任2.1承包方主体资格2.2劳务方主体资格2.3合同各方责任2.4信用保证第三章工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程质量要求3.6工程进度要求第四章工程承包方式与内容4.1承包方式4.2承包内容4.3工程量清单4.4工程变更4.5工程追加第五章工程费用与支付5.1工程费用组成5.2工程费用结算5.3工程费用支付5.4工程预付款5.5工程进度款5.6工程结算款5.7逾期付款违约责任第六章工程进度与质量控制6.1工程进度计划6.2工程进度控制6.3工程质量控制6.4质量检验与验收6.5质量纠纷处理第七章工程安全管理7.1工程安全管理制度7.2安全生产责任7.3安全教育培训7.4安全事故处理7.5事故报告与调查第八章人员配置与培训8.1人员配置要求8.2人员培训与考核8.3人员管理8.4人员调配8.5人员考核与奖惩第九章专利与技术秘密9.1专利保护9.2技术秘密保护9.3专利与技术秘密的分享第十章违约责任10.1承包方违约责任10.2劳务方违约责任10.3合同违约责任10.4违约赔偿10.5违约责任承担第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序11.4争议解决费用第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序12.4合同解除与终止后的处理第十三章合同生效与解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同解除程序13.4合同解除后的处理第十四章合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程进度计划14.3附件三:人员配置表14.4附件四:专利与技术秘密清单14.5附件五:其他相关文件合同编号_________第一章合同概述1.1合同背景1.2合同目的为满足地下综合管廊照明系统建设的需要,明确合同双方的权利、义务,确保工程质量和安全,实现合作共赢。1.3合同当事人1.3.1承包方:[承包方全称]1.3.2劳务方:[劳务方全称]1.4合同期限本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至地下综合管廊照明系统工程竣工之日止。1.5合同范围本合同范围包括地下综合管廊照明系统的设计、设备采购、安装调试、验收等全过程。1.6合同变更与解除1.6.1合同变更:合同内容如有变更,双方应书面确认,变更部分自双方签字(或盖章)之日起生效。1.6.2合同解除:合同双方任何一方违反合同约定,致使合同无法履行时,另一方有权解除合同。1.7合同终止1.7.1合同履行完毕;1.7.2合同双方协商一致解除合同;1.7.3合同因不可抗力等原因终止。第二章合同主体资格与责任2.1承包方主体资格承包方应具备国家规定的相关资质,具备履行合同的能力。2.2劳务方主体资格劳务方应具备国家规定的相关资质,具备履行合同的能力。2.3合同各方责任2.3.1承包方责任:承包方负责地下综合管廊照明系统的设计、设备采购、安装调试、验收等工作,确保工程质量达到合同要求。2.3.2劳务方责任:劳务方负责提供合格的劳务人员,按照承包方要求完成相关劳务工作。第三章工程概况3.1工程名称地下综合管廊照明系统工程3.2工程地点[工程具体地点]3.3工程规模[工程规模描述]3.4工程内容[工程内容描述]3.5工程质量要求[工程质量要求描述]3.6工程进度要求[工程进度要求描述]第四章工程承包方式与内容4.1承包方式[承包方式描述]4.2承包内容[承包内容描述]4.3工程量清单[工程量清单内容]4.4工程变更[工程变更规定]4.5工程追加[工程追加规定]第五章工程费用与支付5.1工程费用组成[工程费用组成描述]5.2工程费用结算[工程费用结算规定]5.3工程费用支付[工程费用支付规定]5.4工程预付款[工程预付款规定]5.5工程进度款[工程进度款规定]5.6工程结算款[工程结算款规定]5.7逾期付款违约责任[逾期付款违约责任规定]第六章工程进度与质量控制6.1工程进度计划[工程进度计划内容]6.2工程进度控制[工程进度控制规定]6.3工程质量控制[工程质量控制规定]6.4质量检验与验收[质量检验与验收规定]6.5质量纠纷处理[质量纠纷处理规定]第八章人员配置与培训8.1人员配置要求8.1.1承包方应按照合同要求配备足够的技术人员和施工人员。8.1.2劳务方应提供符合要求的劳务人员,并保证其具备相应的技能和资质。8.2人员培训与考核8.2.1承包方应对施工人员进行专业培训,确保其掌握必要的技能和安全知识。8.2.2劳务方应对劳务人员进行岗前培训,并进行考核。8.3人员管理8.3.1承包方负责对施工人员进行日常管理和监督。8.3.2劳务方负责对劳务人员进行日常管理和监督。8.4人员调配8.4.1合同双方应协商一致进行人员调配。8.4.2人员调配应根据工程进度和实际需要调整。8.5人员考核与奖惩8.5.1合同双方应建立人员考核制度,对人员的工作表现进行考核。8.5.2根据考核结果,对表现优秀的人员给予奖励,对表现不佳的人员进行处罚。第九章专利与技术秘密9.1专利保护9.1.1合同双方应尊重对方的专利权,未经对方同意,不得擅自使用对方的专利技术。9.2技术秘密保护9.2.1合同双方应妥善保管技术秘密,未经对方同意,不得泄露给第三方。9.3专利与技术秘密的分享9.3.1合同双方在合作过程中产生的专利和技术秘密,应按照双方约定的方式进行分享。第十章违约责任10.1承包方违约责任10.1.1承包方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。10.2劳务方违约责任10.2.1劳务方未按合同约定提供劳务,应承担相应的违约责任。10.3合同违约责任10.3.1合同双方违反合同约定的,应承担相应的违约责任。10.4违约赔偿10.4.1违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。10.5违约责任承担10.5.1违约责任由违约方承担。第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同双方发生争议,应通过协商解决。11.2争议解决机构11.2.1协商不成的,可提交[争议解决机构名称]仲裁。11.3争议解决程序11.3.1争议解决应遵循[争议解决机构名称]的仲裁规则。11.4争议解决费用11.4.1争议解决费用由败诉方承担。第十二章合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方违约;(2)不可抗力;(3)双方协商一致。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕或合同解除后,合同终止。12.3合同解除与终止的程序12.3.1合同解除或终止,双方应书面通知对方。12.4合同解除与终止后的处理第十三章合同生效与解除13.1合同生效条件13.1.1合同双方签字(或盖章)并经[合同登记机构名称]登记后生效。13.2合同解除条件(1)一方违约;(2)不可抗力;(3)双方协商一致。13.3合同解除程序13.3.1合同解除,双方应书面通知对方。13.4合同解除后的处理第十四章合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程进度计划14.3附件三:人员配置表14.4附件四:专利与技术秘密清单14.5附件五:其他相关文件承包方(盖章):法定代表人(签字):日期:劳务方(盖章):法定代表人(签字):日期:多方为主导时的,附件条款及说明1.当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权条款1.1.1甲方有权对工程的设计、施工、验收等环节进行监督和管理。1.1.2甲方有权对承包方和劳务方的施工计划进行调整,并要求双方执行。1.2甲方审批权条款1.2.1甲方对承包方和劳务方提交的施工方案、进度计划、变更申请等文件有审批权。1.2.2未经甲方批准,承包方和劳务方不得擅自变更施工内容或进度。1.3甲方支付控制条款1.3.1甲方有权根据工程进度和实际完成情况,对承包方和劳务方的工程款支付进行控制。1.3.2甲方有权要求承包方和劳务方提供工程进度报告和验收报告,作为支付工程款的依据。1.4甲方信息保密条款1.4.1甲方对工程相关信息负有保密义务,未经甲方同意,承包方和劳务方不得泄露给第三方。1.4.2保密信息包括但不限于工程图纸、技术资料、财务数据等。2.当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权条款2.1.1乙方有权对工程的设计、施工、验收等环节进行监督和管理。2.1.2乙方有权对承包方和劳务方的施工计划进行调整,并要求双方执行。2.2乙方审批权条款2.2.1乙方对承包方和劳务方提交的施工方案、进度计划、变更申请等文件有审批权。2.2.2未经乙方批准,承包方和劳务方不得擅自变更施工内容或进度。2.3乙方支付控制条款2.3.1乙方有权根据工程进度和实际完成情况,对承包方和劳务方的工程款支付进行控制。2.3.2乙方有权要求承包方和劳务方提供工程进度报告和验收报告,作为支付工程款的依据。2.4乙方信息保密条款2.4.1乙方对工程相关信息负有保密义务,未经乙方同意,承包方和劳务方不得泄露给第三方。2.4.2保密信息包括但不限于工程图纸、技术资料、财务数据等。3.当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责条款3.1.1第三方中介负责对工程的设计、施工、验收等环节进行监督和管理。3.1.2第三方中介有权对承包方和劳务方的施工计划进行调整,并要求双方执行。3.2第三方中介审批权条款3.2.1第三方中介对承包方和劳务方提交的施工方案、进度计划、变更申请等文件有审批权。3.2.2未经第三方中介批准,承包方和劳务方不得擅自变更施工内容或进度。3.3第三方中介支付控制条款3.3.1第三方中介有权根据工程进度和实际完成情况,对承包方和劳务方的工程款支付进行控制。3.3.2第三方中介有权要求承包方和劳务方提供工程进度报告和验收报告,作为支付工程款的依据。3.4第三方中介信息保密条款3.4.1第三方中介对工程相关信息负有保密义务,未经第三方中介同意,承包方和劳务方不得泄露给第三方。3.4.2保密信息包括但不限于工程图纸、技术资料、财务数据等。3.5第三方中介费用条款3.5.1第三方中介的服务费用由合同双方另行协商确定。3.5.2第三方中介的费用支付方式及时间由合同双方与第三方中介协商确定。3.6第三方中介责任条款3.6.1第三方中介应按照合同约定履行职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。3.6.2第三方中介在履行职责过程中,如违反法律法规或合同约定,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:工程进度计划3.附件三:人员配置表4.附件四:专利与技术秘密清单5.附件五:其他相关文件(包括但不限于合同变更协议、验收报告、付款凭证等)二、违约行为及认定:1.违约行为:承包方未按合同约定完成工程;劳务方未按合同约定提供劳务;甲方或乙方未按合同约定支付工程款;任何一方泄露合同信息;任何一方违反合同约定的保密义务。2.违约行为认定:违约行为应根据合同条款和相关法律法规进行认定;合同双方应通过协商或仲裁机构进行违约行为的认定。三、法律名词及解释:1.资质:指承包方和劳务方在履行合同过程中所应具备的相应能力、条件或资格。2.质量控制:指对工程的设计、施工、验收等环节进行监控和检查,确保工程质量达到合同要求。3.保密义务:指合同双方在合同履行过程中对相关信息负有保密的义务,不得泄露给第三方。4.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。5.仲裁:指合同双方在发生争议时,自愿选择由仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:及时调整施工计划,增加人力或设备,确保工程进度。2.问题:工程质量不合格。解决办法:立即停止施工,查明原因,采取整改措施,重新进行验收。3.问题:工程款支付不及时。解决办法:明确支付节点和支付方式,加强沟通,确保工程款按时支付。五、所有应用场景:1.地下综合管廊照明系统建设;2.工程承包和劳务合作;3.甲方或乙方为主导的工程管理;4.第三方中介参与的项目管理;5.专利和技术秘密保护。全文完。二零二五年度地下综合管廊照明系统承包清工劳务合同3合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)1.2乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)1.3其他相关方:名称:(相关方名称)地址:(相关方地址)联系人:(相关方联系人)联系电话:(相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的:本合同是为了明确甲方与乙方在2025年度地下综合管廊照明系统承包清工劳务中的权利义务,确保工程顺利进行,特制定本合同。2.2合同依据:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语:(1)地下综合管廊:指在地下敷设电缆、通信、给水、排水、燃气、热力等管线及其配套设施的综合性地下空间。(2)照明系统:指为地下综合管廊提供照明的设备、线路及相关配套设施。3.2关键词解释:(1)承包:指乙方按照合同约定,负责地下综合管廊照明系统的设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程。(2)清工劳务:指乙方提供的劳动力、施工设备、施工材料等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成地下综合管廊照明系统的承包清工劳务。(2)甲方有权对乙方提供的劳动力、施工设备、施工材料等进行监督、检查。(3)甲方应按时支付乙方工程款项。(4)甲方应配合乙方完成工程所需的相关手续和审批。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。(2)乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成地下综合管廊照明系统的承包清工劳务。(3)乙方应保证施工过程中的人身安全和工程质量。(4)乙方应配合甲方完成工程所需的相关手续和审批。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至地下综合管廊照明系统竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:地下综合管廊施工现场。5.3合同履行方式:(1)乙方按照合同约定,负责地下综合管廊照明系统的设计、采购、施工、安装、调试、验收等全过程。(2)甲方负责提供必要的施工条件,包括但不限于场地、设备、材料等。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满,且地下综合管廊照明系统竣工验收合格。(2)因不可抗力导致合同无法履行。(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应按照合同约定完成各自的权利义务。(2)合同终止后,双方应按照国家有关规定办理相关手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应将地下综合管廊照明系统移交给甲方。(2)合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余款项。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他九、合同附件十、合同份数本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________签订日期:________________________七、费用与支付7.1费用构成:(1)设计费用:乙方根据甲方要求进行照明系统设计所发生的费用。(2)材料费用:乙方购买照明系统所需材料的费用。(3)施工费用:乙方进行照明系统施工的人工、机械、材料等费用。(4)验收费用:乙方完成施工后,进行系统验收的费用。(5)保修费用:乙方提供照明系统保修服务所发生的费用。(6)其他费用:因合同履行过程中产生的其他费用。7.2支付方式:(1)乙方提交费用清单及相应凭证后,甲方应在七个工作日内审核无误后支付相应款项。(2)支付方式为银行转账,具体账户信息见附件。7.3支付时间:(1)设计费用:在设计阶段完成后,乙方提交设计费用清单,甲方支付50%预付款。(2)材料费用:材料采购完毕,乙方提交材料费用清单,甲方支付60%进度款。(3)施工费用:施工进度达到合同约定节点,乙方提交施工费用清单,甲方支付80%进度款。(4)验收费用:系统验收合格,乙方提交验收费用清单,甲方支付10%尾款。(5)保修费用:在保修期内,乙方按年度提交保修费用清单,甲方按年度支付。7.4支付条款:(1)甲方在收到乙方提交的合法、合规的费用清单及相关凭证后,应在约定的时间内完成支付。(2)若乙方提供的费用清单及相关凭证不符合合同约定或法律法规要求,甲方有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付应付金额的千分之五作为违约金。(2)甲方未按合同约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,应承担相应责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按时完成工程,应向甲方支付应付金额的千分之五作为违约金。(2)乙方施工质量不达标,造成甲方损失,应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定和法律法规规定,向守约方支付违约金或赔偿金。赔偿金额及方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容:本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息,均为保密内容。9.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年止。9.3保密履行方式:(1)双方应采取保密措施,确保保密内容不被泄露。(2)未经对方同意,不得将保密内容告知任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)社会事件,如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并提供相关证明材料。(2)不可抗力事件发生导致合同无法履行,双方应协商解决。10.4不可抗力实例:(1)自然灾害导致的施工中断。(2)政府行为导致的施工许可证无法办理。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)合同涉及国家秘密、商业秘密等。(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、合同附件十四、合同份数本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。甲方(盖章):________________________乙方(盖章):________________________签订日期:________________________十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同中未明确授予的权力,甲方保留所有权力。(2)乙方在合同履行过程中产生的知识产权,乙方保留所有权。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在合同履行过程中对乙方施工质量的监督权。(2)甲方保留在合同履行过程中对乙方施工进度的控制权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充内容应以书面形式签订补充协议,并作为本合同的附件。14.2修改和补充效力:(1)修改和补充协议与本合同具有同等法律效力。(2)修改和补充协议的签订日期晚于本合同签订日期的,以修改和补充协议的签订日期为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲乙双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。(2)甲乙双方应相互配合,解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式:(1)甲乙双方应定期召开会议,沟通合同履行情况。(2)甲乙双方应通过书面或口头形式及时沟通,解决问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同为独立文件,其内容与甲乙双方其他合同、协议无关。16.3增减条款:(1)本合同如
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五版大型活动安保劳务派遣合同规范文本2篇
- 二零二五版独资公司股权互换与利润共享协议3篇
- 二零二五年度绿色生态店面翻新与能源管理系统承包合同4篇
- 二零二五年度新型绿色屋顶搭建承包工程合同4篇
- 2025年度残疾人福利补贴合同范本3篇
- 2025版美容院美容院美容服务标准化流程制定合同4篇
- 2025年度智能LED显示屏户外广告资源承包合作协议3篇
- 二零二五年酒店客房特色服务项目合作合同3篇
- 2025年度个人房屋抵押贷款合同终止条件通知协议4篇
- 2025年度家庭心理健康服务个人家政服务合同范本(心灵呵护)2篇
- 第22单元(二次函数)-单元测试卷(2)-2024-2025学年数学人教版九年级上册(含答案解析)
- 安全常识课件
- 河北省石家庄市2023-2024学年高一上学期期末联考化学试题(含答案)
- 小王子-英文原版
- 新版中国食物成分表
- 2024年山东省青岛市中考生物试题(含答案)
- 河道综合治理工程技术投标文件
- 专题24 短文填空 选词填空 2024年中考英语真题分类汇编
- 再生障碍性贫血课件
- 产后抑郁症的护理查房
- 2024年江苏护理职业学院高职单招(英语/数学/语文)笔试历年参考题库含答案解析
评论
0/150
提交评论