2025年陕建施工合同范本施工现场安全管理版3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年陕建施工合同范本施工现场安全管理版本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.2业主单位信息2.施工项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工现场安全管理3.1安全管理制度3.2安全责任划分3.3安全教育培训3.4安全防护设施3.5事故报告与处理4.施工现场环境保护4.1环境保护措施4.2环境监测与报告4.3环境污染事故处理5.施工现场消防安全5.1消防安全制度5.2消防设施与器材5.3消防安全教育培训5.4消防事故处理6.施工现场交通安全6.1交通安全管理制度6.2交通设施与标识6.3交通安全教育培训6.4交通事故处理7.施工现场用电安全7.1用电安全制度7.2用电设施与线路7.3用电安全教育培训7.4用电事故处理8.施工现场防雷、防静电8.1防雷、防静电措施8.2防雷、防静电设施8.3防雷、防静电教育培训8.4防雷、防静电事故处理9.施工现场防尘、防噪9.1防尘、防噪措施9.2防尘、防噪设施9.3防尘、防噪教育培训9.4防尘、防噪事故处理10.施工现场应急救援10.1应急救援组织10.2应急救援预案10.3应急救援设施10.4应急救援培训11.施工现场安全检查11.1安全检查制度11.2安全检查内容11.3安全检查方法11.4安全检查结果处理12.施工现场安全责任追究12.1安全责任追究制度12.2安全责任追究范围12.3安全责任追究程序12.4安全责任追究结果13.合同履行与违约责任13.1合同履行要求13.2违约责任承担13.3违约责任追究14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1施工单位信息施工单位名称：________施工单位地址：________施工单位法定代表人：________施工单位联系电话：________1.2业主单位信息业主单位名称：________业主单位地址：________业主单位法定代表人：________业主单位联系电话：________2.施工项目概况2.1项目名称：________2.2项目地点：________2.3项目规模：________2.4项目工期：________年________月________日至________年________月________日3.施工现场安全管理3.1安全管理制度本合同项目施工现场必须严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范，建立健全施工现场安全生产责任制，确保施工安全。3.2安全责任划分施工单位负责施工现场的安全管理工作，包括但不限于施工人员的安全教育培训、施工现场的安全防护设施配置、施工现场的安全检查等。业主单位负责提供施工现场的安全保障，包括但不限于施工现场的安全措施、施工现场的应急救援设施等。3.3安全教育培训施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训，确保施工人员掌握必要的安全知识和技能。3.4安全防护设施施工现场必须按照相关标准配备必要的安全防护设施，包括但不限于安全网、防护栏、安全带、安全帽等。3.5事故报告与处理施工现场发生安全事故时，施工单位应立即采取措施，防止事故扩大，并按规定及时向业主单位和相关部门报告。4.施工现场环境保护4.1环境保护措施施工现场应采取有效措施，减少对环境的影响，包括但不限于噪声控制、废水处理、固体废物处理等。4.2环境监测与报告施工单位应定期对施工现场的环境进行监测，并将监测结果及时报告业主单位。4.3环境污染事故处理发生环境污染事故时，施工单位应立即采取有效措施，防止污染扩散，并按规定及时向业主单位和相关部门报告。5.施工现场消防安全5.1消防安全制度施工现场必须建立健全消防安全制度，包括但不限于消防设施的管理、消防通道的设置、消防应急预案等。5.2消防设施与器材施工现场必须配备足够的消防设施与器材，并确保其完好有效。5.3消防安全教育培训施工单位应定期对施工人员进行消防安全教育培训，提高施工人员的消防安全意识。5.4消防事故处理发生火灾事故时，施工单位应立即启动应急预案，组织人员进行扑救，并按规定及时向业主单位和相关部门报告。6.施工现场交通安全6.1交通安全管理制度施工现场必须建立健全交通安全管理制度，包括但不限于交通标识设置、交通疏导措施等。6.2交通设施与标识施工现场必须按照相关标准设置交通设施与标识，确保施工现场交通安全。6.3交通安全教育培训施工单位应定期对施工人员进行交通安全教育培训，提高施工人员的交通安全意识。6.4交通事故处理发生交通事故时，施工单位应立即采取措施，保护现场，并按规定及时向业主单位和相关部门报告。8.施工现场防雷、防静电8.1防雷、防静电措施施工现场应采取有效措施防止雷击和静电危害，包括但不限于安装防雷装置、接地系统、使用防静电材料等。8.2防雷、防静电设施施工现场应配备必要的防雷、防静电设施，如避雷针、接地棒、防静电地板等，并确保其定期检查和维护。8.3防雷、防静电教育培训施工单位应对施工人员进行防雷、防静电知识的教育培训，确保施工人员了解相关安全操作规程。8.4防雷、防静电事故处理若发生因雷击或静电引起的意外事故，施工单位应立即启动应急预案，采取紧急措施，并按照规定报告相关部门。9.施工现场防尘、防噪9.1防尘、防噪措施施工现场应采取有效措施减少粉尘和噪声的产生，如使用湿法作业、设置隔音屏障、使用低噪音设备等。9.2防尘、防噪设施施工现场应配备防尘、防噪设施，如防尘口罩、耳塞、防尘网等，并确保施工人员正确使用。9.3防尘、防噪教育培训施工单位应对施工人员进行防尘、防噪知识的教育培训，提高施工人员的自我保护意识。9.4防尘、防噪事故处理若发生因粉尘或噪声引起的健康问题，施工单位应立即采取措施改善工作环境，并按照规定报告相关部门。10.施工现场应急救援10.1应急救援组织施工现场应建立应急救援组织，明确应急救援人员的职责和权限，并定期进行应急演练。10.2应急救援预案施工现场应制定详细的应急救援预案，包括但不限于火灾、中毒、触电、坍塌等突发事件的应对措施。10.3应急救援设施施工现场应配备应急救援设施，如急救箱、消防器材、救援工具等，并确保其随时可用。10.4应急救援培训施工单位应对施工人员进行应急救援知识的教育培训，提高施工人员的应急处理能力。11.施工现场安全检查11.1安全检查制度施工现场应建立安全检查制度，定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。11.2安全检查内容安全检查应包括施工现场的安全设施、施工人员的安全行为、施工设备的安全状况等。11.3安全检查方法安全检查可采用现场观察、询问、记录等方式进行。11.4安全检查结果处理安全检查发现的问题应立即整改，整改措施和结果应记录在案，并定期复查。12.施工现场安全责任追究12.1安全责任追究制度施工现场应建立安全责任追究制度，明确各级人员的安全责任和追究标准。12.2安全责任追究范围安全责任追究范围包括违反安全规定、造成安全事故、未履行安全责任等。12.3安全责任追究程序安全责任追究程序应按照相关规定进行，确保公正、公平、公开。12.4安全责任追究结果安全责任追究结果应记录在案，并作为考核和奖惩的依据。13.合同履行与违约责任13.1合同履行要求双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保合同目标的实现。13.2违约责任承担任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约责任追究违约责任追究应按照合同约定和法律规定进行。14.合同解除与终止14.1合同解除条件合同解除条件应按照合同约定和法律规定执行。14.2合同终止条件合同终止条件包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同等。14.3合同解除与终止程序合同解除与终止程序应按照合同约定和法律规定进行，确保双方权益得到保障。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义本合同中所述的第三方是指除甲乙双方以外的，为合同的履行提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的范围（1）工程监理：负责监督施工过程，确保工程质量、进度和投资符合合同要求。（2）工程设计：负责提供施工图设计，确保设计方案的合理性和可行性。（3）工程检测：负责对施工材料和工程质量进行检测，确保其符合国家及行业标准。（4）工程验收：负责对施工完成的工程进行验收，确保工程符合设计要求和合同约定。2.第三方介入的约定2.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的服务协议。2.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质证书，具备履行合同所需的专业能力和技术条件。2.3第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，并对因自身原因造成的损失承担相应责任。3.第三方责任限额3.1责任限额的设定第三方责任限额应根据第三方服务内容、合同金额及风险等因素综合考虑，并在服务协议中明确。3.2责任限额的调整如遇特殊情况，甲乙双方可协商调整第三方责任限额，并书面通知第三方。4.第三方与其他各方的划分说明4.1责任划分（1）甲方责任：负责提供施工场地、相关资料、配合第三方开展工作等。（2）乙方责任：负责组织施工、确保工程质量、进度和投资符合合同要求等。（3）第三方责任：负责提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等，并对自身服务造成的损失承担相应责任。4.2权利划分（1）甲方权利：对施工过程进行监督，对第三方服务提出意见和要求。（2）乙方权利：要求第三方按照合同约定提供专业服务，对第三方服务不满意时可要求更换。（3）第三方权利：按照合同约定收取服务费用，对甲乙双方的要求提供专业意见。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1保密条款甲乙双方及第三方应遵守保密条款，对项目信息、技术资料等保密事项进行保密。5.2争议解决甲乙双方及第三方在履行合同过程中发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.3合同变更如遇特殊情况，甲乙双方及第三方可协商变更合同内容，并签订书面变更协议。5.4合同解除如遇合同解除情况，甲乙双方及第三方应按照合同约定和法律法规的规定，办理合同解除手续。5.5合同终止合同终止后，甲乙双方及第三方应按照合同约定和法律法规的规定，办理合同终止手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表详细要求：包含甲乙双方的基本信息，如名称、地址、法定代表人、联系电话等。说明：此附件用于明确合同双方的身份和联系方式。2.附件二：施工项目概况表详细要求：包含项目名称、地点、规模、工期、合同金额等信息。说明：此附件用于明确项目的具体信息。3.附件三：施工现场安全管理方案详细要求：包含安全管理制度、责任划分、教育培训、防护设施、事故报告等内容。说明：此附件用于明确施工现场的安全管理措施。4.附件四：环境保护措施及监测报告详细要求：包含环境保护措施、监测计划、监测结果、污染事故处理等内容。说明：此附件用于明确施工现场的环境保护措施和监测情况。5.附件五：消防安全管理制度及设施清单详细要求：包含消防安全制度、设施清单、教育培训、事故处理等内容。说明：此附件用于明确施工现场的消防安全措施。6.附件六：交通安全管理制度及设施清单详细要求：包含交通安全制度、设施清单、教育培训、事故处理等内容。说明：此附件用于明确施工现场的交通安全措施。7.附件七：用电安全管理制度及设施清单详细要求：包含用电安全制度、设施清单、教育培训、事故处理等内容。说明：此附件用于明确施工现场的用电安全措施。8.附件八：防雷、防静电措施及设施清单详细要求：包含防雷、防静电措施、设施清单、教育培训、事故处理等内容。说明：此附件用于明确施工现场的防雷、防静电措施。9.附件九：防尘、防噪措施及设施清单详细要求：包含防尘、防噪措施、设施清单、教育培训、事故处理等内容。说明：此附件用于明确施工现场的防尘、防噪措施。10.附件十：应急救援预案详细要求：包含应急救援组织、预案内容、设施清单、教育培训等内容。说明：此附件用于明确施工现场的应急救援措施。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成施工任务责任认定标准：根据合同约定，如乙方未按时完成施工任务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：乙方未能在合同约定的工期内完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：根据合同约定和工程质量标准，如乙方提供的工程质量不合格，应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、赔偿损失等。示例说明：乙方施工的某部分工程经检测不合格，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：违反施工现场安全管理规定责任认定标准：根据合同约定和安全生产法律法规，如乙方违反施工现场安全管理规定，应承担违约责任，包括但不限于罚款、停工整改等。示例说明：乙方在施工现场违规操作，导致安全事故发生，甲方有权要求乙方支付罚款，并停工整改。4.违约行为：未按时提交工程验收报告责任认定标准：根据合同约定，如乙方未按时提交工程验收报告，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：乙方未能在合同约定的验收期限内提交工程验收报告，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。5.违约行为：未按时支付工程款责任认定标准：根据合同约定，如甲方未按时支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：甲方未能在合同约定的付款期限内支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。全文完。2024年陕建施工合同范本施工现场安全管理版1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释原则2.双方权利与义务2.1承包人权利与义务2.2发包人权利与义务2.3第三方权利与义务3.施工现场安全管理3.1安全生产责任制3.2安全生产目标3.3安全生产措施3.4安全生产检查与整改3.5安全生产事故处理4.安全生产制度与措施4.1安全生产规章制度4.2安全生产培训与教育4.3安全生产设施与设备4.4安全生产记录与报告4.5安全生产奖励与处罚5.安全生产责任追究5.1责任追究原则5.2责任追究范围5.3责任追究程序5.4责任追究方式6.施工现场安全防护6.1防护设施与措施6.2防护区域划分6.3防护责任与义务6.4防护检查与整改7.施工现场消防管理7.1消防安全责任制7.2消防设施与设备7.3消防安全管理措施7.4消防事故处理8.施工现场环境保护8.1环境保护原则8.2环境保护措施8.3环境保护责任与义务8.4环境保护检查与整改9.施工现场交通与车辆管理9.1交通组织与管理9.2车辆进出与停放9.3车辆安全责任9.4交通事故处理10.施工现场应急管理与救援10.1应急预案10.2应急组织与人员10.3应急物资与设备10.4应急演练与培训11.施工现场档案管理11.1档案管理制度11.2档案收集与整理11.3档案保管与使用11.4档案销毁与移交12.合同履行与变更12.1合同履行原则12.2合同变更程序12.3合同解除与终止12.4合同履行争议解决13.违约责任与赔偿13.1违约责任原则13.2违约责任范围13.3违约责任追究程序13.4违约赔偿方式14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止程序14.3合同解除与终止后的责任与义务14.4合同解除与终止后的结算与清算第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指双方签订的《2024年陕建施工合同范本施工现场安全管理版》。1.1.2“承包人”指合同中承担施工任务的单位。1.1.3“发包人”指合同中委托施工任务的单位。1.1.4“施工现场”指承包人施工的场所。1.1.5“安全生产”指在施工过程中防止人身伤害、财产损失和环境污染。1.1.6“安全生产责任制”指各方在安全生产中承担的责任和义务。1.2解释原则1.2.1本合同的解释以文字表述为准，如有歧义，以有利于合同目的实现的原则进行解释。1.2.2本合同的解释应遵循公平、公正、诚实信用的原则。2.双方权利与义务2.1承包人权利与义务2.1.1承包人有权要求发包人提供必要的安全生产条件。2.1.2承包人应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。2.1.3承包人应按照合同约定进行安全生产管理。2.2发包人权利与义务2.2.1发包人有权要求承包人遵守安全生产法律法规。2.2.2发包人应提供施工现场的安全生产条件。2.2.3发包人应协助承包人进行安全生产管理。2.3第三方权利与义务2.3.1第三方应遵守安全生产法律法规，不得侵犯承包人和发包人的合法权益。2.3.2第三方应协助承包人和发包人进行安全生产管理。3.施工现场安全管理3.1安全生产责任制3.1.1承包人应设立安全生产管理机构，明确各级安全生产责任。3.1.2发包人应设立安全生产管理机构，监督承包人履行安全生产责任。3.2安全生产目标3.2.1实现施工现场零事故、零伤亡的目标。3.2.2保障施工现场环境整洁、无污染。3.3安全生产措施3.3.1承包人应制定安全生产措施，包括安全操作规程、应急预案等。3.3.2发包人应监督承包人实施安全生产措施。3.4安全生产检查与整改3.4.1承包人应定期进行安全生产检查，发现问题及时整改。3.4.2发包人应不定期对承包人的安全生产进行检查。3.5安全生产事故处理3.5.1发生安全生产事故时，承包人应立即上报，并采取措施控制事故扩大。3.5.2发包人应协助承包人处理安全生产事故。4.安全生产制度与措施4.1安全生产规章制度4.1.1承包人应制定安全生产规章制度，包括安全操作规程、设备管理制度等。4.1.2发包人应监督承包人执行安全生产规章制度。4.2安全生产培训与教育4.2.1承包人应定期对员工进行安全生产培训和教育。4.2.2发包人应协助承包人开展安全生产培训与教育。4.3安全生产设施与设备4.3.1承包人应配备必要的安全生产设施与设备。4.3.2发包人应监督承包人使用安全生产设施与设备。4.4安全生产记录与报告4.4.1承包人应如实记录安全生产情况，定期向发包人报告。4.4.2发包人应审核承包人的安全生产记录与报告。4.5安全生产奖励与处罚4.5.1对在安全生产工作中表现突出的个人或集体给予奖励。4.5.2对违反安全生产规定的个人或集体进行处罚。5.安全生产责任追究5.1责任追究原则5.1.1责任追究应遵循实事求是、依法依规的原则。5.1.2责任追究应明确责任主体和责任范围。5.2责任追究范围5.2.1责任追究范围包括安全生产事故、安全生产违规行为等。5.3责任追究程序5.3.1责任追究程序应按照合同约定和法律法规的规定执行。5.4责任追究方式5.4.1责任追究方式包括经济处罚、行政处分、刑事责任等。6.施工现场安全防护6.1防护设施与措施6.1.1承包人应根据施工现场情况，设置必要的防护设施和措施。6.1.2发包人应监督承包人设置防护设施和措施。6.2防护区域划分6.2.1防护区域应按照安全生产要求进行划分。6.2.2防护区域应设置明显的警示标志。6.3防护责任与义务6.3.1承包人应对防护设施和措施的安全负责。6.3.2发包人应监督承包人履行防护责任和义务。6.4防护检查与整改6.4.1承包人应定期检查防护设施和措施，发现问题及时整改。6.4.2发包人应不定期对承包人的防护检查与整改情况进行监督。7.施工现场消防管理7.1消防安全责任制7.1.1承包人应设立消防安全管理机构，明确各级消防安全责任。7.1.2发包人应设立消防安全管理机构，监督承包人履行消防安全责任。7.2消防设施与设备7.2.1承包人应配备必要的消防设施与设备。7.2.2发包人应监督承包人使用消防设施与设备。7.3消防安全管理措施7.3.1承包人应制定消防安全管理措施，包括消防巡查、消防演练等。7.3.2发包人应监督承包人实施消防安全管理措施。7.4消防事故处理7.4.1发生消防事故时，承包人应立即上报，并采取措施控制事故扩大。7.4.2发包人应协助承包人处理消防事故。8.施工现场环境保护8.1环境保护原则8.1.1承包人应遵守国家环境保护法律法规，保护施工现场环境。8.1.2发包人应监督承包人执行环境保护法律法规。8.2环境保护措施8.2.1承包人应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。8.2.2承包人应设置环境保护设施，如沉淀池、隔音屏障等。8.3环境保护责任与义务8.3.1承包人应对施工现场环境负责，确保环境保护措施落实到位。8.3.2发包人应监督承包人履行环境保护责任和义务。8.4环境保护检查与整改8.4.1承包人应定期进行环境保护检查，发现问题及时整改。8.4.2发包人应不定期对承包人的环境保护检查与整改情况进行监督。9.施工现场交通与车辆管理9.1交通组织与管理9.1.1承包人应根据施工现场情况，制定交通组织方案。9.1.2发包人应监督承包人执行交通组织方案。9.2车辆进出与停放9.2.1车辆进出施工现场应遵守交通规则，不得妨碍他人通行。9.2.2车辆停放应按照规定区域进行，不得占用消防通道。9.3车辆安全责任9.3.1承包人应对车辆行驶安全负责，确保车辆状况良好。9.3.2发包人应监督承包人履行车辆安全责任。9.4交通事故处理9.4.1发生交通事故时，承包人应立即上报，并采取措施控制事故扩大。9.4.2发包人应协助承包人处理交通事故。10.施工现场应急管理与救援10.1应急预案10.1.1承包人应制定应急预案，包括火灾、地震、洪水等突发事件的应对措施。10.1.2发包人应监督承包人执行应急预案。10.2应急组织与人员10.2.1承包人应设立应急组织，明确应急人员职责。10.2.2发包人应监督承包人履行应急组织职责。10.3应急物资与设备10.3.1承包人应配备必要的应急物资与设备。10.3.2发包人应监督承包人使用应急物资与设备。10.4应急演练与培训10.4.1承包人应定期进行应急演练，提高应急处置能力。10.4.2发包人应协助承包人开展应急演练与培训。11.施工现场档案管理11.1档案管理制度11.1.1承包人应建立档案管理制度，明确档案收集、整理、保管、使用等要求。11.1.2发包人应监督承包人执行档案管理制度。11.2档案收集与整理11.2.1承包人应收集与施工相关的各类档案资料。11.2.2承包人应定期对档案资料进行整理。11.3档案保管与使用11.3.1承包人应妥善保管档案，确保档案完整、安全。11.3.2档案使用应遵循相关规定，不得泄露保密信息。11.4档案销毁与移交11.4.1档案达到销毁期限或合同终止时，承包人应按照规定程序销毁档案。11.4.2合同终止后，承包人应将档案移交给发包人。12.合同履行与变更12.1合同履行原则12.1.1双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。12.1.2合同履行应遵循诚实信用原则。12.2合同变更程序12.2.1合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2.2合同变更不得违反法律法规和合同约定。12.3合同解除与终止12.3.1合同解除应按照法律法规和合同约定执行。12.3.2合同终止后，双方应按照合同约定进行结算与清算。12.4合同履行争议解决12.4.1合同履行中发生的争议，应通过协商解决。12.4.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。13.违约责任与赔偿13.1违约责任原则13.1.1违约责任应按照法律法规和合同约定承担。13.1.2违约责任承担应遵循公平、公正原则。13.2违约责任范围13.2.1违约责任范围包括但不限于未按时完成施工、质量不合格、安全生产事故等。13.3违约责任追究程序13.3.1违约责任追究程序应按照法律法规和合同约定执行。13.3.2违约责任追究应保证程序公正、公开。13.4违约赔偿方式13.4.1违约赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.4.2违约赔偿应按照实际损失和合同约定进行计算。14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1合同解除应符合法律法规和合同约定的条件。14.1.2合同解除应经双方协商一致。14.2合同终止程序14.2.1合同终止应按照法律法规和合同约定执行。14.2.2合同终止后，双方应按照合同约定进行结算与清算。14.3合同解除与终止后的责任与义务14.3.1合同解除与终止后，双方应按照合同约定承担相应的责任和义务。14.3.2合同解除与终止后，双方应按照法律法规和合同约定处理相关事宜。14.4合同解除与终止后的结算与清算14.4.1合同解除与终止后，双方应按照合同约定进行结算与清算。14.4.2结算与清算应遵循公平、公正原则。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指除甲乙双方外的其他参与合同履行过程中的个人或单位，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、供应商等。15.1.2第三方介入合同履行，应经甲乙双方同意，并签订书面协议。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责。15.2.2第三方在履行职责过程中造成损失的，应承担相应的法律责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定获取报酬。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方对甲乙双方不承担连带责任。15.4.2第三方对施工现场的管理和监督，不得干涉甲乙双方的正常工作。16.第三方介入时的额外条款及说明16.1第三方介入程序16.1.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。16.1.2甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各自的权利和义务。16.2第三方介入的额外条款16.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定。16.2.2第三方应确保其工作不会对施工现场的正常施工造成影响。16.2.3第三方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作。16.3第三方介入时的说明16.3.1第三方介入后，甲乙双方应相互配合，共同确保合同目标的实现。16.3.2第三方介入的费用由甲乙双方根据协议约定承担。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1第三方责任限额应根据第三方的资质、经验和合同约定确定。17.1.2第三方责任限额应在协议中明确。17.2第三方责任限额的调整17.2.1第三方责任限额的调整应经甲乙双方同意，并签订书面协议。17.2.2第三方责任限额的调整不得违反法律法规和合同约定。17.3第三方责任限额的履行17.3.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失的，应在责任限额内承担赔偿责任。17.3.2第三方责任限额的履行，不影响甲乙双方根据合同约定追究对方责任。18.第三方介入后的争议解决18.1第三方介入引发的争议，应通过协商解决。18.2协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。19.第三方介入后的合同终止19.1第三方介入后，如合同终止，甲乙双方应与第三方协商解决相关事宜。19.2第三方介入合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行结算与清算。20.第三方介入后的档案管理20.1第三方介入过程中产生的档案资料，应按照合同约定进行管理。20.2第三方介入合同终止后，甲乙双方应按照合同约定处理档案资料。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明：该制度应包含具体的安全操作步骤、安全检查记录、事故处理流程等。2.安全生产培训记录详细要求：记录所有员工参加安全生产培训的时间和内容。说明：培训记录应包括培训时间、培训内容、培训讲师、参训人员名单等。3.安全生产检查记录详细要求：记录定期和不定期的安全生产检查结果。说明：检查记录应包括检查时间、检查人员、检查内容、整改措施等。4.安全生产事故报告详细要求：详细记录事故发生的时间、地点、原因、损失等情况。说明：事故报告应包括事故发生的时间、地点、涉及人员、直接原因、间接原因、损失评估等。5.消防安全管理制度详细要求：包括消防设施管理、消防巡查、消防演练等。说明：该制度应包含消防设施的配置、消防巡查的频率、消防演练的方案等。6.环境保护管理制度详细要求：包括环境保护措施、污染处理、废物处理等。说明：该制度应包含环境保护的具体措施、污染处理流程、废物处理规定等。7.交通与车辆管理制度详细要求：包括交通组织、车辆进出、车辆停放等。说明：该制度应包含交通组织的具体方案、车辆进出的规定、车辆停放的区域等。8.应急预案详细要求：包括火灾、地震、洪水等突发事件的应对措施。说明：应急预案应包括应急组织、应急物资、应急措施等。9.档案管理制度详细要求：包括档案收集、整理、保管、使用、销毁等。说明：该制度应包含档案的分类、归档、查询、保管期限、销毁程序等。10.合同变更协议详细要求：记录合同变更的具体内容、变更时间、变更原因等。说明：变更协议应包括变更的具体条款、变更后的合同内容、双方签字等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按时完成施工责任认定：承包人未按合同约定的时间完成施工，应支付违约金。示例：承包人未在合同约定的工期内完成施工，发包人有权要求承包人支付违约金。2.质量不合格责任认定：承包人提供的施工质量不符合合同约定，应进行返工或修复，并承担相关费用。示例：承包人施工的工程部分质量不合格，发包人有权要求承包人进行返工或修复。3.安全生产事故责任认定：承包人未采取有效措施防止安全生产事故，应承担事故责任。示例：施工现场发生安全生产事故，承包人因未采取有效措施，应承担事故责任。4.违反环境保护规定责任认定：承包人违反环境保护规定，应承担相应的法律责任。示例：承包人未按合同约定处理施工现场的废水，违反环境保护规定，应承担相应责任。5.违反消防安全规定责任认定：承包人违反消防安全规定，应承担相应的法律责任。示例：承包人未按合同约定配置消防设施，违反消防安全规定，应承担相应责任。6.违反合同约定责任认定：承包人或发包人违反合同约定，应承担相应的违约责任。示例：发包人未按合同约定支付工程款，承包人有权要求发包人支付违约金。全文完。2024年陕建施工合同范本施工现场安全管理版2本合同目录一览1.施工现场安全管理制度1.1安全生产责任制1.2安全生产目标管理1.3安全生产责任制考核1.4安全生产奖惩制度2.施工现场安全组织机构2.1安全生产领导小组2.2安全生产办公室2.3安全生产监督小组2.4安全生产检查组3.施工现场安全教育培训3.1安全教育培训计划3.2安全教育培训内容3.3安全教育培训方法3.4安全教育培训考核4.施工现场安全防护措施4.1高处作业安全防护4.2临时用电安全防护4.3机械安全防护4.4施工现场道路安全防护5.施工现场消防管理5.1消防组织机构5.2消防设施设备5.3消防安全检查5.4消防演练6.施工现场应急救援预案6.1应急救援组织机构6.2应急救援物资6.3应急救援程序6.4应急救援演练7.施工现场危险源辨识与控制7.1危险源辨识方法7.2危险源辨识内容7.3危险源控制措施7.4危险源动态管理8.施工现场环境保护与文明施工8.1环境保护措施8.2文明施工要求8.3环境保护责任8.4环境保护监督检查9.施工现场安全事故处理9.1事故报告程序9.2事故调查处理9.3事故责任追究9.4事故统计分析10.施工现场安全检查与验收10.1安全检查制度10.2安全检查内容10.3安全检查方法10.4安全检查验收11.施工现场安全资料管理11.1安全资料收集11.2安全资料整理11.3安全资料归档11.4安全资料使用12.施工现场安全协议12.1协议签订12.2协议内容12.3协议履行12.4协议变更13.施工现场安全法律法规13.1法律法规宣传13.2法律法规执行13.3法律法规培训13.4法律法规咨询14.施工现场安全合同条款14.1合同安全责任14.2合同安全措施14.3合同安全监督14.4合同安全争议解决第一部分：合同如下：第一条施工现场安全管理制度1.1安全生产责任制（1）项目施工过程中，项目经理为安全生产第一责任人，负责组织、协调和监督施工现场的安全生产工作。（2）施工项目部应设立安全生产领导小组，由项目经理担任组长，负责制定安全生产计划和组织实施。（3）各工种负责人为直接责任人，负责本工种安全生产工作的组织实施。1.2安全生产目标管理（1）安全生产目标应与施工进度、质量、成本等目标同步制定，确保施工过程中安全生产的连续性。（2）安全生产目标应分解到每个施工环节和岗位，明确责任人。1.3安全生产责任制考核（1）每月对安全生产责任制进行考核，考核结果作为绩效评定的依据。（2）对安全生产责任制考核不合格的，应进行整改，直至合格。1.4安全生产奖惩制度（1）对在安全生产工作中表现突出的个人或集体，给予表彰和奖励。（2）对违反安全生产规定，造成安全事故的，按规定追究责任，给予处罚。第二条施工现场安全组织机构2.1安全生产领导小组（1）安全生产领导小组负责全面领导施工现场的安全生产工作。（2）领导小组每月至少召开一次会议，研究解决安全生产中的重大问题。2.2安全生产办公室（1）安全生产办公室负责日常工作，包括安全生产宣传教育、检查、隐患排查等。（2）办公室人员应具备安全生产专业知识，能独立处理日常工作。2.3安全生产监督小组（1）安全生产监督小组负责监督施工现场安全生产措施的落实情况。（2）监督小组应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时上报。2.4安全生产检查组（1）安全生产检查组负责对施工现场进行全面安全检查，包括安全防护设施、施工设备、人员操作等。（2）检查组应定期发布安全检查报告，提出整改意见。第三条施工现场安全教育培训3.1安全教育培训计划（1）施工项目部应根据工程特点和人员需求，制定年度安全教育培训计划。（2）安全教育培训计划应包括培训内容、培训时间、培训对象等。3.2安全教育培训内容（1）安全生产法律法规、规章制度、操作规程等。（2）施工现场常见安全事故案例及预防措施。3.3安全教育培训方法（1）采用讲座、演示、实操等形式进行培训。（2）鼓励员工参与互动，提高培训效果。3.4安全教育培训考核（1）培训结束后，对参训人员进行考核，考核合格后方可上岗作业。（2）考核不合格的，应重新参加培训。第四条施工现场安全防护措施4.1高处作业安全防护（1）高处作业前，必须进行安全防护设施的检查和确认。（2）高处作业人员应佩戴安全带、安全帽等个人防护用品。4.2临时用电安全防护（1）临时用电线路必须符合安全标准，并由专业电工安装、维护。（2）临时用电设备应定期检查，确保安全运行。4.3机械安全防护（1）机械操作人员必须经过专业培训，取得操作资格。（2）机械操作时应严格按照操作规程进行，确保安全。4.4施工现场道路安全防护（1）施工现场道路应设置警示标志，保持畅通。（2）车辆通行应遵守交通规则，确保交通安全。第五条施工现场消防管理5.1消防组织机构（1）施工项目部应设立消防组织机构，负责施工现场的消防管理工作。（2）消防组织机构应定期召开会议，研究解决消防工作中的问题。5.2消防设施设备（1）施工现场应配备足够的消防设施设备，并保持完好有效。（2）消防设施设备应定期检查、维护，确保随时可用。5.3消防安全检查（1）定期对施工现场进行消防安全检查，发现问题及时整改。（2）检查内容包括消防设施、消防通道、易燃易爆物品等。5.4消防演练（1）定期组织消防演练，提高员工的消防安全意识和应急处理能力。第六条施工现场应急救援预案6.1应急救援组织机构（1）施工项目部应设立应急救援组织机构，负责施工现场的应急救援工作。（2）应急救援组织机构应定期召开会议，研究解决应急救援工作中的问题。6.2应急救援物资（1）施工现场应配备足够的应急救援物资，并保持完好有效。（2）应急救援物资应定期检查、补充，确保随时可用。6.3应急救援程序（1）发生安全事故时，应立即启动应急救援程序。（2）应急救援程序包括事故报告、现场救援、伤员救治等。6.4应急救援演练（1）定期组织应急救援演练，提高员工的应急救援意识和应急处理能力。第七条施工现场危险源辨识与控制7.1危险源辨识方法（1）采用现场观察、询问、查阅资料等方法进行危险源辨识。（2）危险源辨识应全面、细致，不留死角。7.2危险源辨识内容（1）施工现场的机械设备、施工工艺、材料、环境等。（2）施工过程中可能出现的各种危险因素。7.3危险源控制措施（1）针对辨识出的危险源，制定相应的控制措施。（2）危险源控制措施应具有针对性、可操作性。7.4危险源动态管理（1）定期对危险源进行动态管理，及时发现新危险源，调整控制措施。（2）危险源动态管理应形成记录，及时更新。第八条施工现场环境保护与文明施工8.1环境保护措施（1）施工现场应采取有效措施，减少施工噪声、粉尘、废水等对周围环境的影响。（2）施工垃圾应及时清运，不得随意堆放。8.2文明施工要求（1）施工现场应保持整洁，道路平整，材料堆放有序。（2）施工现场应设置明显的安全警示标志，确保施工安全。8.3环境保护责任（1）施工项目部应设立环境保护负责人，负责施工现场的环境保护工作。（2）环境保护负责人应定期检查施工现场的环境保护措施落实情况。8.4环境保护监督检查（1）施工现场环境保护工作接受当地环保部门的监督检查。（2）施工项目部应积极配合环保部门的监督检查工作。第九条施工现场安全事故处理9.1事故报告程序（1）发生安全事故时，事故现场人员应立即向项目经理报告。（2）项目经理应在接到事故报告后1小时内向上级单位报告。9.2事故调查处理（1）事故发生后，应立即组织事故调查组进行调查。（2）事故调查组应在规定时间内完成调查，并提出处理意见。9.3事故责任追究（1）根据事故调查结果，对事故责任人进行责任追究。（2）事故责任追究应严格按照相关法律法规执行。9.4事故统计分析第十条施工现场安全检查与验收10.1安全检查制度（1）施工项目部应建立安全检查制度，定期对施工现场进行安全检查。（2）安全检查应包括安全生产责任制、安全防护措施、安全教育培训等方面。10.2安全检查内容（1）安全防护设施是否到位、完好。（2）施工人员是否佩戴个人防护用品。（3）施工机械是否处于良好状态。10.3安全检查方法（1）现场观察、询问、查阅资料等方法。（2）安全检查应形成记录，包括检查时间、检查内容、检查结果等。10.4安全检查验收（1）安全检查发现的问题，应立即整改，并进行验收。（2）验收合格后方可继续施工。第十一条施工现场安全资料管理11.1安全资料收集（1）施工现场应收集各类安全资料，包括安全生产责任制、安全教育培训记录、安全检查记录等。（2）安全资料收集应全面、及时、准确。11.2安全资料整理（1）安全资料应按照规定的格式进行整理，便于查阅和管理。（2）安全资料整理应保持整洁、有序。11.3安全资料归档（1）安全资料应定期归档，归档时间不得晚于施工结束后的一个月。（2）安全资料归档应按照规定的档案管理制度执行。11.4安全资料使用（1）安全资料仅供内部查阅和使用，不得外泄。（2）安全资料使用应遵守相关法律法规。第十二条施工现场安全协议12.1协议签订（1）施工项目部与相关单位签订安全协议，明确各方安全责任。（2）安全协议应包括安全责任、安全措施、事故处理等内容。12.2协议内容（1）明确各方的安全责任和义务。（2）规定安全措施的实施和监督检查。12.3协议履行（1）各方应按照安全协议履行自己的责任和义务。（2）施工项目部应定期检查安全协议的履行情况。12.4协议变更（1）如需变更安全协议，应经各方协商一致。（2）安全协议变更后，各方应重新履行协议。第十三条施工现场安全法律法规13.1法律法规宣传（1）施工项目部应定期宣传安全生产法律法规，提高员工的法制意识。（2）宣传形式包括会议、宣传栏、培训等。13.2法律法规执行（1）施工项目部应严格执行安全生产法律法规，确保施工安全。（2）违反安全生产法律法规的行为，应依法处理。13.3法律法规培训（1）定期组织员工进行安全生产法律法规培训。（2）培训内容应包括最新法律法规、案例分析等。13.4法律法规咨询（1）设立法律法规咨询服务，解答员工在安全生产方面的疑问。（2）咨询服务应确保及时、准确。第十四条施工现场安全合同条款14.1合同安全责任（1）施工合同中应明确双方的安全责任，包括安全生产责任制、安全防护措施等。（2）合同安全责任应具有可操作性，便于履行。14.2合同安全措施（1）合同中应规定安全措施的具体内容，包括施工过程中的安全防护、应急预案等。（2）安全措施应符合国家安全生产法律法规的要求。14.3合同安全监督（1）合同中应规定安全监督的具体内容，包括监督方式、监督频率等。（2）安全监督应确保施工现场的安全措施得到有效执行。14.4合同安全争议解决（1）合同中应规定安全争议解决的方式，如协商、调解、仲裁等。（2）安全争议解决应遵循公平、公正、公开的原则。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为提供专业服务、监督、评估、咨询或其他特定职能的独立实体或个人。1.2第三方不包括甲乙双方的雇员、合作伙伴或合同关系中的另一方。第二条第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于施工现场安全管理、工程质量监督、环境保护、技术支持、法律咨询等需要专业知识和技能的领域。2.2第三方介入的具体范围和内容应在合同中明确约定。第三条第三方介入的引入程序3.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入。3.2邀请第三方介入前，甲乙双方应共同确定第