二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同4篇_第1页
二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同4篇_第2页
二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同4篇_第3页
二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同4篇_第4页
二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工工期3.工程量清单及合同价款3.1工程量清单3.2合同价款3.3付款方式4.施工组织设计及进度安排4.1施工组织设计4.2施工进度安排5.施工质量要求及验收标准5.1施工质量要求5.2验收标准6.施工安全及环境保护6.1施工安全6.2环境保护7.材料设备供应7.1材料设备采购7.2材料设备验收8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同变更及解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1违约责任类型10.2违约责任承担11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:施工组织设计14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方法定名称:科技1.1.2乙方施工队名称:建筑1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方施工队法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1项目名称:二零二五年度智能停车场大清包劳务施工项目2.2施工地点:市区路号2.3施工内容:智能停车场的土建施工、设备安装、调试及验收2.4施工工期:自合同签订之日起至2026年6月30日3.工程量清单及合同价款3.1工程量清单3.1.1土建工程量:10000平方米3.1.2设备安装工程量:500台3.1.3调试及验收工程量:50次3.2合同价款:人民币壹仟万元整(¥10000000.00)3.3付款方式3.3.1预付款:合同签订后10个工作日内支付合同价款的20%3.3.2进度款:按施工进度支付合同价款的60%3.3.3验收款:工程验收合格后支付合同价款的20%3.3.4结算款:工程竣工并验收合格后支付合同价款的剩余部分4.施工组织设计及进度安排4.1施工组织设计4.1.1施工方案:按照甲方提供的施工图纸和规范要求进行施工4.1.2施工组织:设立项目经理部,负责施工现场的全面管理4.2施工进度安排4.2.1土建工程:2025年3月1日至2025年8月31日完成4.2.2设备安装:2025年9月1日至2025年11月30日完成4.2.3调试及验收:2025年12月1日至2026年1月31日完成5.施工质量要求及验收标准5.1施工质量要求5.1.1土建工程:符合国家相关施工质量标准5.1.2设备安装:符合设备制造商的安装规范5.2验收标准5.2.1土建工程:按照国家相关验收标准进行验收5.2.2设备安装:按照设备制造商的验收标准进行验收6.施工安全及环境保护6.1施工安全6.1.1严格遵守国家及地方有关施工安全的法律法规6.1.2施工现场设立安全警示标志,加强安全教育培训6.2环境保护6.2.1严格执行国家及地方有关环境保护的法律法规6.2.2施工过程中产生的废弃物按规定进行处理,减少对环境的影响8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1本合同争议解决机构为市仲裁委员会9.合同变更及解除9.1合同变更9.1.1合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议9.1.2合同变更内容应包括但不限于工程量、工期、价款等9.2合同解除9.2.1因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致,可以解除合同9.2.2任何一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任10.违约责任10.1违约责任类型10.1.1逾期付款10.1.2逾期完成工程10.1.3工程质量不符合要求10.1.4违反合同约定的其他行为10.2违约责任承担10.2.1逾期付款:应支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算10.2.2逾期完成工程:每逾期一日,应支付合同价款的千分之一作为违约金10.2.3工程质量不符合要求:乙方应无条件返工,并承担由此产生的费用10.2.4违反合同约定的其他行为:按实际损失赔偿,并承担相应的违约责任11.不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方11.2.2不可抗力事件发生后,合同履行期限相应顺延11.2.3因不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可根据实际情况协商解除合同12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效12.1.2甲方支付预付款后生效12.2合同终止条件12.2.1工程竣工并验收合格12.2.2双方协商一致解除合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:施工组织设计13.4附件四:合同签订地人民法院或市仲裁委员会的地址及联系方式14.其他约定事项14.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力14.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中,为了提高工作效率、保证工程质量或解决合同执行中的问题,经甲乙双方协商一致,引入的具有专业能力或特定资源的第三方主体。1.2.1工程监理公司1.2.2材料供应商1.2.3设备供应商1.2.4设计单位1.2.5评估机构1.2.6法律顾问2.第三方介入的引入程序2.1甲乙双方协商一致后,由甲方或乙方发起,向第三方发出邀请函或合同,明确第三方介入的具体事项、职责、权利及义务。2.2第三方应在收到邀请函或合同后的十个工作日内给予回复,确认是否接受介入。2.3第三方接受介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确各方的权利义务。3.第三方介入的权利和义务3.1第三方有权根据合同约定和补充协议,对施工过程进行监督、检查和评估。3.2第三方应遵守国家相关法律法规,保证其提供的材料和设备符合合同要求。3.3第三方应保守合同机密,不得泄露给任何第三方。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的材料和设备的质量、工程监理的服务质量等因素确定。4.2.1第三方责任限额的计算方式4.2.2第三方责任限额的赔偿范围4.2.3第三方责任限额的赔偿程序5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方的关系为委托代理或服务提供关系,双方应明确各自的权利和义务。5.2第三方与施工队伍的关系为监管或协助关系,第三方有权对施工队伍进行监督,但不得干预施工队伍的正常工作。5.3第三方与设计单位、评估机构等其他第三方的关系为合作关系,各方应相互尊重、协调配合。6.第三方介入的争议解决6.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决。6.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.第三方介入的终止7.1第三方介入结束后,甲乙双方应共同评估第三方介入的效果,并书面确认。7.2第三方介入终止后,甲乙双方应将第三方介入的相关资料整理归档。8.本合同补充条款8.1本合同补充条款与本合同具有同等法律效力。8.2本合同补充条款的修改或补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行。8.3本合同补充条款的签订、生效、解释和争议解决,均适用本合同的相关规定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸要求:包含详细的设计说明、尺寸标注、材料规格、施工工艺等。说明:施工图纸是施工的重要依据,应确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:工程量清单要求:详细列出工程量,包括土建工程量、设备安装工程量、调试及验收工程量等。说明:工程量清单是合同价款计算的基础,应确保工程量的准确无误。3.附件三:施工组织设计要求:包括施工方案、施工进度安排、施工质量要求、施工安全及环境保护措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保施工组织设计的科学性和可行性。4.附件四:合同签订地人民法院或市仲裁委员会的地址及联系方式要求:提供法院或仲裁委员会的官方地址和联系方式。说明:便于争议解决时联系相关机构。5.附件五:第三方介入协议要求:明确第三方介入的具体事项、职责、权利及义务。说明:第三方介入协议是双方与第三方之间的协议,应确保协议的合法性和有效性。6.附件六:工程验收报告要求:详细记录工程验收过程、验收结果及验收人员的签字。说明:工程验收报告是工程完成的重要证明,应确保报告的真实性和完整性。7.附件七:违约责任认定书要求:详细记录违约行为、违约责任认定及赔偿金额。说明:违约责任认定书是处理违约行为的重要依据,应确保认定书的公正性和准确性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1逾期付款:甲方未按时支付合同价款。1.2逾期完成工程:乙方未按时完成施工任务。1.3工程质量不符合要求:施工质量不符合合同约定。1.4违反合同约定的其他行为:如擅自变更施工方案、泄露合同机密等。2.责任认定标准:2.1逾期付款:每逾期一日,甲方应支付乙方合同价款的千分之五作为违约金。2.2逾期完成工程:每逾期一日,乙方应支付甲方合同价款的千分之五作为违约金。2.3工程质量不符合要求:乙方应无条件返工,并承担由此产生的费用。2.4违反合同约定的其他行为:按实际损失赔偿,并承担相应的违约责任。3.示例说明:3.1甲方未按时支付合同价款,逾期5天,应支付乙方违约金人民币25000元。3.2乙方未按时完成施工任务,逾期10天,应支付甲方违约金人民币50000元。3.3施工质量不符合要求,乙方返工,并承担由此产生的费用人民币30000元。3.4乙方擅自变更施工方案,泄露合同机密,按实际损失赔偿人民币100000元。全文完。二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)2.乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(相关方名称)地址:(相关方地址)联系人:(相关方联系人)联系电话:(相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确甲方与乙方在2025年度智能停车场大清包劳务施工过程中的权利、义务、责任和利益,确保施工项目的顺利进行。2.2目的:本合同的目的在于规范智能停车场大清包劳务施工过程中的各项事宜,确保施工质量、进度和安全管理,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1.智能停车场:指采用现代信息技术,实现停车场管理自动化、智能化、信息化的停车场。2.大清包劳务施工:指乙方负责智能停车场项目的全部施工工作,包括但不限于土建、电气、消防、监控等。3.2关键词解释:1.施工图纸:指甲方提供的智能停车场项目施工图纸及相关技术文件。2.施工进度:指智能停车场项目施工的进度安排,包括施工阶段、时间节点等。3.施工质量:指智能停车场项目施工过程中的质量标准,包括材料、工艺、验收等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。2.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。3.甲方应提供施工图纸、技术文件等相关资料,确保乙方顺利施工。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。2.乙方应遵守国家有关施工规范、标准,确保施工质量。3.乙方应配合甲方进行施工过程中的验收、整改等工作。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为(工期)天。5.2合同履行地点:智能停车场项目施工地点:(具体地址)5.3合同履行方式:1.乙方应按照施工图纸、技术文件等相关资料进行施工。2.乙方应按照甲方要求,及时完成施工任务,确保施工进度。3.乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.合同约定的工期届满,且双方无争议。2.因不可抗力导致合同无法履行。3.双方协商一致解除合同。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方。2.合同解除后,双方应按照约定进行工程结算。6.4终止后果:1.合同解除后,乙方应按照约定完成剩余施工任务。2.双方应按照约定进行工程结算,并支付相应的款项。3.合同解除后,双方应各自承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:1.工程费用:包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、施工机具使用费等。2.管理费用:包括项目管理人员的工资、办公费用、差旅费用等。3.利润:按照合同约定比例计算。7.2支付方式:1.预付款:合同签订后,乙方需提交相关资质证明文件,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2.进度款:在项目施工过程中,按照实际完成工程量及合同约定的进度,甲方分阶段支付工程款。3.结算款:项目完工并验收合格后,甲方支付剩余工程款的70%作为结算款。4.保修金:项目完工验收合格后,甲方支付合同总价款的10%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间:1.预付款:合同签订后10日内支付。2.进度款:每完成合同约定工程量的20%,乙方提交付款申请,甲方在收到申请后15日内支付。3.结算款:项目完工验收合格后30日内支付。4.保修金:项目完工验收合格后30日内支付。7.4支付条款:1.甲方应在合同约定的时间内支付款项,如逾期支付,应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。2.乙方应按照合同约定的时间节点提交付款申请,如逾期提交,甲方有权拒绝支付相应款项。3.乙方提交的付款申请应包括工程量清单、发票等相关资料。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期支付款项的千分之五计算。2.甲方未按时提供施工图纸、技术文件等相关资料,导致施工进度延误,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约:1.乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期总金额的千分之五计算。2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复、赔偿等责任。8.3赔偿金额和方式:1.违约金、赔偿金额均以人民币计算。2.甲方违约,赔偿金额应一次性支付。3.乙方违约,赔偿金额可在合同约定的期限内分期支付。九、保密条款9.1保密内容:1.甲方提供的项目资料、技术秘密等。2.乙方在施工过程中了解到甲方商业秘密、技术秘密等。9.2保密期限:本合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式:1.双方应严格遵守保密条款,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、法规变更等。3.社会异常事件:罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失。2.不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例:1.地震导致施工中断,经双方确认,可认定为不可抗力事件。2.国家政策调整导致项目停工,经双方确认,可认定为不可抗力事件。十一、争议解决11.1协商解决:1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:1.双方可提交仲裁委员会仲裁解决争议。2.双方也可依法向人民法院提起诉讼解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。2.经双方同意,合同可以转让给第三方。12.2不得转让的情形:1.乙方在施工过程中涉及的知识产权、商业秘密等。2.甲方在项目运营过程中涉及的知识产权、商业秘密等。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对智能停车场项目的所有权,直至乙方完成全部施工任务并验收合格。2.乙方在施工过程中,不得擅自变更施工图纸和技术要求,如需变更,应经甲方同意。13.2特殊权力保留:1.甲方保留对施工过程中出现的技术问题、质量问题的最终决定权。2.乙方在施工过程中,如发现影响工程质量和安全的问题,应及时通知甲方,并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改和补充合同。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互配合,确保施工进度和质量。2.甲方应提供必要的施工条件,如场地、水电等。3.乙方应按照甲方要求,提供施工所需的人员、设备等。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题。2.双方应通过书面形式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同为独立文件,与双方其他协议、合同无关。16.3增减条款:1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。2.任何增减条款均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:(年)年(月)月(日)日附件及其他说明解释一、附件列表:1.智能停车场施工图纸及技术文件。2.双方签订的补充协议及修改文件。3.甲方提供的场地、水电等相关资料。4.乙方提交的施工进度报告、工程量清单、发票等。5.争议解决过程中的相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付款项,认定违约。未按时提供施工图纸、技术文件,认定违约。未履行协助与配合义务,认定违约。2.乙方违约:未按时完成施工任务,认定违约。施工质量不符合合同约定,认定违约。未履行保密义务,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.仲裁:指双方当事人将争议提交给仲裁机构,由仲裁机构作出具有法律效力的裁决。3.诉讼:指一方当事人将争议提交给人民法院,由人民法院依法进行审理和判决。4.保密:指对合同中涉及的商业秘密、技术秘密等信息进行保密,不得向第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现技术问题,影响工程质量。解决办法:乙方应及时通知甲方,双方共同协商解决,必要时可邀请第三方专家进行鉴定。2.问题:施工进度延误,影响合同约定工期。解决办法:乙方应分析延误原因,采取措施加快施工进度,并向甲方提出书面报告。3.问题:施工过程中出现安全事故。解决办法:乙方应立即采取紧急措施,防止事故扩大,并及时报告甲方,同时配合相关部门进行调查处理。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:第三方是指在智能停车场大清包劳务施工合同中,与甲方和乙方签订合作协议,提供专业服务或物资供应的其他法人或自然人。2.第三方责任:第三方应按照合作协议的约定,提供符合质量标准的服务或物资,并承担因自身原因造成的损失。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合作协议的约定支付服务费用或物资费用。第三方有权在协议约定的范围内,对施工项目进行监督和检查。4.第三方义务:第三方应遵守国家相关法律法规,确保服务或物资的质量。第三方应配合甲方和乙方的工作,共同确保施工项目的顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方在合同约定的范围内提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并保证支付及时性。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和配合。2.乙方利益条款:乙方有权在施工过程中获得必要的培训和指导。乙方有权在施工完成后获得相应的奖金或奖励。乙方有权在合同期满后获得相应的工程维护权。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时提供施工条件,应向乙方支付违约金。甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,并承担相应的利息。甲方不得无故限制乙方的正常施工,否则应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款:甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督和检查。甲方有权在施工过程中对乙方的施工方案进行调整。2.甲方利益条款:甲方有权在施工完成后获得智能停车场的所有权。甲方有权在合同期满后获得相应的工程维护权。甲方有权在施工过程中获得乙方提供的优惠服务。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成施工任务,应向甲方支付违约金。乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复、赔偿等责任。乙方不得擅自变更施工图纸和技术要求,否则应承担相应责任。全文完。二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同2合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表二、合同标的及范围2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目进度三、合同金额及支付方式3.1合同总价3.2预付款比例及支付时间3.3进度款支付方式及时间3.4结算款支付方式及时间3.5违约金及滞纳金四、施工期限及工期延误4.1施工期限4.2工期延误处理4.3工期延误责任五、施工质量要求及验收标准5.1施工质量标准5.2验收程序5.3验收标准5.4质量保证期六、施工安全及环境保护6.1施工安全责任6.2安全生产措施6.3环境保护要求6.4环保设施及措施七、材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应时间7.4材料设备验收及保管八、技术支持与服务8.1技术支持方式8.2技术服务内容8.3技术服务期限8.4技术服务费用九、保密条款9.1保密范围9.2保密期限9.3违约责任十、知识产权10.1知识产权归属10.2知识产权保护10.3违约责任十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点十二、合同生效、解除及终止12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同终止条件十三、合同附件13.1附件一:项目技术规格书13.2附件二:施工图纸13.3附件三:工程量清单13.4附件四:其他相关文件十四、其他约定14.1不可抗力14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5违约责任14.6合同解释14.7合同份数及效力合同编号202501一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发乙方:建筑劳务1.2合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56781.4合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:赵六二、合同标的及范围2.1项目名称市区智能停车场建设项目2.2项目地点市区路2.3项目规模停车场面积:10000平方米停车位数量:200个2.4项目内容停车场设计、施工及验收2.5项目进度合同签订后30日内完成施工图纸设计合同签订后60日内完成基础施工合同签订后90日内完成主体结构施工合同签订后120日内完成设备安装及调试合同签订后150日内完成竣工验收三、合同金额及支付方式3.1合同总价人民币伍佰万元整(¥5000000.00)3.2预付款比例及支付时间预付款比例:10%支付时间:合同签订后5个工作日内3.3进度款支付方式及时间按施工进度分期支付,每完成一个阶段支付相应比例的款项支付时间:每个阶段完成后5个工作日内3.4结算款支付方式及时间结算款在竣工验收合格后10个工作日内支付支付时间:验收合格后10个工作日内3.5违约金及滞纳金若甲方未按时支付款项,应向乙方支付千分之五的违约金;若乙方未按时完成工程,应向甲方支付千分之五的违约金四、施工期限及工期延误4.1施工期限合同签订后180日内完成全部施工任务4.2工期延误处理因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任,并支付乙方相应的工期延误补偿因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方相应的工期延误损失4.3工期延误责任甲方和乙方应共同承担因不可抗力导致的工期延误责任五、施工质量要求及验收标准5.1施工质量标准应符合国家相关施工质量标准和设计要求5.2验收程序验收分为隐蔽工程验收、分部工程验收和竣工验收验收合格后方可进行下一阶段的施工5.3验收标准应符合国家相关施工质量验收标准5.4质量保证期自竣工验收合格之日起,质量保证期为2年六、施工安全及环境保护6.1施工安全责任乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准,确保施工安全6.2安全生产措施制定安全生产责任制、安全生产操作规程等6.3环境保护要求施工过程中应采取措施,减少对环境的影响6.4环保设施及措施设置环保设施,如污水处理站、噪声控制设施等七、材料设备供应7.1材料设备供应方式甲方负责提供全部材料设备,乙方负责运输及验收7.2材料设备质量要求应符合国家相关质量标准和设计要求7.3材料设备供应时间应在施工进度计划中明确材料设备供应时间7.4材料设备验收及保管乙方应在材料设备到货后及时进行验收,并对不合格材料设备提出异议八、技术支持与服务8.1技术支持方式甲方提供必要的技术支持,包括设计变更、技术指导等8.2技术服务内容技术服务包括但不限于现场技术支持、施工过程中的技术问题解答等8.3技术服务期限技术服务期限为合同签订之日起至竣工验收合格之日止8.4技术服务费用技术服务费用包含在合同总价中,不再另行计费九、保密条款9.1保密范围合同双方在履行合同过程中所获得的商业秘密、技术秘密等均属保密范围9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年9.3违约责任任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失十、知识产权10.1知识产权归属项目所涉及的所有知识产权归甲方所有10.2知识产权保护乙方应采取措施保护甲方知识产权,防止侵权行为10.3违约责任任何一方侵犯对方知识产权,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失十一、争议解决11.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交市区人民法院诉讼解决11.2争议解决程序争议提交法院后,按照法律规定进行诉讼程序11.3争议解决地点争议解决地点为市区十二、合同生效、解除及终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同解除条件合同在符合法定解除条件时,可经双方协商一致解除12.3合同终止条件合同履行完毕或因其他原因导致合同无法继续履行时,合同终止十三、合同附件13.1附件一:项目技术规格书13.2附件二:施工图纸13.3附件三:工程量清单13.4附件四:其他相关文件十四、其他约定14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任14.2合同变更合同任何条款的变更,均需双方书面同意,并签订补充协议14.3合同解除合同解除应符合法律规定和合同约定14.4合同终止合同终止后,双方应按合同约定处理剩余事宜甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:日期:多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方决策权在合同执行过程中,甲方对项目的设计变更、施工方案调整等重大决策拥有最终决定权。说明:此条款确保甲方在项目执行过程中的主导地位,保障甲方对项目整体方向的把控。1.2甲方监督权甲方有权对乙方施工过程进行监督,包括但不限于现场巡查、施工日志审核等。说明:此条款保障甲方对施工质量的监管,确保项目按照合同要求进行。1.3甲方协调权甲方负责协调项目涉及的各项资源,包括设计、监理、供应商等。说明:此条款确保项目在执行过程中,各相关方能够顺利沟通与协作。1.4甲方验收权甲方对项目的各阶段验收拥有最终决定权,包括但不限于隐蔽工程验收、分部工程验收和竣工验收。说明:此条款保障甲方对项目质量的把控,确保项目符合设计要求和国家相关标准。1.5甲方变更权甲方在项目执行过程中,有权根据实际情况对合同内容进行合理变更。说明:此条款允许甲方在项目执行过程中,根据实际情况调整合同条款,确保项目顺利进行。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工权乙方在合同执行过程中,有权根据实际情况调整施工方案,确保项目进度和质量。说明:此条款赋予乙方在施工过程中的自主权,有利于乙方更好地完成项目。2.2乙方进度控制权乙方负责制定项目进度计划,并对进度进行严格控制,确保项目按期完成。说明:此条款确保乙方对项目进度的掌控,有利于提高施工效率。2.3乙方质量保证权乙方对施工质量承担全部责任,确保项目质量达到合同要求。说明:此条款强化乙方对施工质量的重视,提高施工质量意识。2.4乙方材料采购权乙方有权根据项目需求,自行采购材料设备,确保材料设备的质量和供应。说明:此条款赋予乙方在材料采购方面的自主权,有利于提高材料采购效率。2.5乙方变更权乙方在项目执行过程中,有权根据实际情况对合同内容进行合理变更。说明:此条款允许乙方在项目执行过程中,根据实际情况调整合同条款,确保项目顺利进行。三、有第三方中介时的附加条款及说明3.1中介机构职责中介机构负责对项目进行全过程监督,包括但不限于施工质量、进度、合同履行等。说明:此条款明确中介机构的职责,确保项目在第三方监督下顺利进行。3.2中介机构费用中介机构的服务费用由甲方承担,具体费用根据中介机构的服务内容和标准确定。说明:此条款明确了中介机构费用的承担方,保障中介机构能够独立、公正地履行职责。3.3中介机构考核中介机构的服务质量将定期进行考核,考核结果作为支付中介机构服务费用的依据。说明:此条款确保中介机构的服务质量,提高项目整体管理水平。3.4中介机构变更如中介机构在项目执行过程中出现重大失误或违反合同约定,双方可协商更换中介机构。说明:此条款保障了项目在第三方监督下的灵活性,确保项目顺利进行。3.5中介机构保密中介机构在履行职责过程中,应严格保密项目相关信息,不得泄露给任何第三方。说明:此条款保障了项目的商业秘密,防止信息泄露对项目造成不利影响。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:项目技术规格书2.附件二:施工图纸3.附件三:工程量清单4.附件四:其他相关文件(包括但不限于合同双方的身份证明、授权委托书、资质证书等)5.附件五:甲方提供的材料设备清单6.附件六:乙方提供的施工方案及进度计划7.附件七:中介机构的服务协议及资质证明8.附件八:合同双方签订的补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项认定:甲方未在约定的时间内支付预付款、进度款或结算款,经乙方催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按时完成工程认定:乙方未在合同约定的工期内完成工程,经甲方催告后仍未按时完成。3.违约行为:施工质量不符合要求认定:经甲方或中介机构验收,发现施工质量不符合合同约定或国家相关标准。4.违约行为:泄露商业秘密认定:任何一方未经对方同意,泄露对方在合同履行过程中获得的商业秘密。5.违约行为:违反保密条款认定:任何一方违反保密条款,泄露或使用对方保密信息。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.诉讼:指当事人就民事权益争议向人民法院提起诉讼,请求人民法院作出判决、裁定或者调解。4.验收:指对已完成的工作或产品进行检查、确认是否符合合同要求的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:材料设备供应不及时解决办法:与供应商协商,确保材料设备按时供应,必要时可更换供应商。2.问题:施工过程中出现设计变更解决办法:及时与甲方沟通,确认设计变更内容,调整施工方案。3.问题:施工过程中出现质量隐患解决办法:立即停止施工,分析原因,采取整改措施,确保质量。4.问题:工期延误解决办法:分析延误原因,与甲方协商,制定新的工期计划。五、所有应用场景:1.智能停车场建设项目2.建筑劳务施工合同3.甲方为主导的施工项目4.乙方为主导的施工项目5.有第三方中介参与的施工项目6.需要严格保密的商业项目全文完。二零二五年度智能停车场大清包劳务施工合同3合同编号_________一、合同主体1.1甲方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________1.2乙方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________1.3其他相关方:名称:_________________________地址:_________________________联系人:_______________________联系电话:_____________________二、合同前言2.1背景:本合同背景为智能停车场建设项目,甲方为该项目业主,乙方为施工方。为明确双方的权利义务,确保项目顺利进行,经双方友好协商,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲方、乙方在智能停车场大清包劳务施工过程中的权利义务,确保工程质量和进度,实现双方的共同利益。三、定义与解释3.1专业术语:(1)智能停车场:指采用现代信息技术,实现对停车场的智能化管理,提高停车场使用效率和便捷性的设施。(2)大清包劳务施工:指乙方按照甲方要求,对智能停车场项目进行全面施工,包括土建、机电、智能化等工程内容。3.2关键词解释:(1)施工图:指甲方提供的智能停车场项目施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。(2)工程量清单:指乙方根据施工图,按照工程量计算规则,编制的工程量清单。(3)施工组织设计:指乙方为完成工程任务,编制的施工方案和施工组织计划。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成智能停车场大清包劳务施工任务。(2)甲方有权监督乙方施工过程,确保工程质量符合国家有关标准和规范。(3)甲方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。(4)甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成智能停车场大清包劳务施工任务。(2)乙方应按照国家有关标准和规范进行施工,确保工程质量。(3)乙方应遵守施工现场安全管理制度,确保施工安全。(4)乙方应按照甲方要求,及时提供施工组织设计和工程量清单等资料。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____年。5.2合同履行地点:智能停车场项目施工现场。5.3合同履行方式:乙方按照甲方要求,进行智能停车场大清包劳务施工,包括土建、机电、智能化等工程内容。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期完成后;(2)合同约定的质量标准达到;(3)因不可抗力导致合同无法继续履行。6.3终止程序:(1)双方协商一致,签订终止合同协议;(2)按照国家有关法律法规和政策规定,办理相关手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定完成剩余工程;(2)合同终止后,双方应按照约定结算工程款项;(3)合同终止后,双方应按照约定处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成:(1)工程直接费:包括人工费、材料费、机械使用费等;(2)工程间接费:包括企业管理费、规费、税金等;(3)其他费用:包括设计费、监理费、试验费等。7.2支付方式:(1)工程款支付采用分期支付方式,具体支付节点如下:预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总价的10%作为预付款;进度款:每个工程节点完成后,支付已完工程量对应合同总价的30%;验收款:工程验收合格后,支付已完工程量对应合同总价的30%;保修金:工程验收合格后,支付合同总价的10%作为保修金,保修期满后无质量问题退还。(2)设计费、监理费等其他费用,按照合同约定的时间和方式支付。7.3支付时间:(1)预付款:合同签订后5个工作日内支付;(2)进度款:每个工程节点完成后10个工作日内支付;(3)验收款:工程验收合格后30个工作日内支付;(4)保修金:工程验收合格后支付,保修期满后无质量问题退还。7.4支付章件:(1)甲方支付工程款项时,应提供支付证明,包括但不限于银行汇款凭证、转账记录等;(2)乙方收到工程款项后,应在收到款项后的5个工作日内向甲方提供相应的收款证明。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付工程款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算;(2)甲方未按合同约定提供设计文件、施工图纸等资料,导致工程延期,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定按时、按质、按量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日万分之五计算;(2)乙方未按合同约定履行保密义务,泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金和赔偿金额的具体计算方法,按合同约定执行;(2)违约金和赔偿金额的支付方式,按合同约定执行。九、保密条款9.1保密内容:(1)甲方商业秘密;(2)乙方施工技术和工艺;(3)双方约定需保密的其他信息。9.2保密期限:本合同涉及的保密期限为合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式:(1)双方应采取有效措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、恐怖袭击等社会事件;(3)政府行为或政策调整。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任;(3)因不可抗力导致合同部分无法履行的,双方可协商调整合同内容。10.4不可抗力实例:(1)地震导致施工现场损坏;(2)战争导致原材料供应中断;(3)政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决:发生争议后,双方应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或提交合同签订地仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让或抵押本合同。12.2不得转让的情形:(1)合同主体变更;(2)合同内容变更;(3)合同权利和义务的转让。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同签订后,甲方保留对智能停车场项目的设计、施工、验收等环节的监督权;(2)乙方在施工过程中,应遵守国家相关法律法规,并接受甲方及相关部门的监督和检查。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在合同履行期间,根据项目实际情况,对施工方案、进度计划等进行调整的权力;(2)乙方应积极配合甲方调整,确保工程质量和进度不受影响。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)合同任何一方的修改或补充,应书面通知对方,经双方协商一致后生效;(2)修改或补充的内容作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:(1)本合同的修改或补充,自双方签字盖章之日起生效;(2)未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的困难和问题;(2)乙方应积极配合甲方进行工程验收、保修等工作。15.2协作与配合方式:(1)双方应通过定期会议、书面通知等方式保持沟通;(2)对于重大问题,双方应立即召

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论