2025年度建设工程施工合同范本

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度建设工程施工合同范本2合同目录一、合同双方信息1.1施工单位信息1.2招标单位信息1.3监理单位信息二、合同标的及工程概况2.1工程名称及编号2.2工程地点2.3工程规模及类型2.4工程投资额及资金来源2.5工程工期三、工程图纸及施工图3.1设计文件及图纸要求3.2施工图审核及批准3.3图纸修改及变更四、工程进度与付款4.1工程进度计划4.2工程款支付方式及期限4.3预付款及进度款比例4.4结算方式及时间五、施工质量要求及验收5.1施工质量标准5.2工程验收程序及标准5.3质量责任及违约责任六、工程安全管理及环境保护6.1施工安全管理措施6.2环境保护要求及措施6.3应急预案及处理程序七、合同变更及终止7.1合同变更程序及要求7.2合同终止条件及程序7.3合同解除及赔偿八、争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决期限九、保密条款9.1保密信息范围9.2保密期限及要求9.3违约责任及处理十、其他条款10.1合同附件及补充协议10.2争议管辖及法律适用10.3合同生效及解除10.4合同文本及语言十一、合同签订及生效11.1合同签订程序及日期11.2合同生效条件及时间11.3合同履行期限及范围十二、合同解除及终止12.1合同解除条件及程序12.2合同终止条件及程序12.3合同解除及终止后的处理十三、合同附件13.1合同附件一：工程量清单13.2合同附件二：施工图纸13.3合同附件三：合同附件及其他协议十四、合同争议解决机制14.1争议解决方式及程序14.2争议解决机构及人员14.3争议解决费用及负担合同编号_________一、合同双方信息1.1施工单位信息名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________1.2招标单位信息名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________1.3监理单位信息名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________二、合同标的及工程概况2.1工程名称及编号工程名称：____________________工程编号：____________________2.2工程地点地址：____________________2.3工程规模及类型规模：____________________类型：____________________2.4工程投资额及资金来源投资额：____________________资金来源：____________________2.5工程工期工期：____________________三、工程图纸及施工图3.1设计文件及图纸要求设计文件：____________________图纸要求：____________________3.2施工图审核及批准施工图：____________________审核及批准：____________________3.3图纸修改及变更修改及变更：____________________四、工程进度与付款4.1工程进度计划进度计划：____________________4.2工程款支付方式及期限支付方式：____________________期限：____________________4.3预付款及进度款比例预付款比例：____________________进度款比例：____________________4.4结算方式及时间结算方式：____________________时间：____________________五、施工质量要求及验收5.1施工质量标准标准：____________________5.2工程验收程序及标准程序及标准：____________________5.3质量责任及违约责任责任及违约责任：____________________六、工程安全管理及环境保护6.1施工安全管理措施措施：____________________6.2环境保护要求及措施要求及措施：____________________6.3应急预案及处理程序预案及处理程序：____________________七、合同变更及终止7.1合同变更程序及要求程序及要求：____________________7.2合同终止条件及程序条件及程序：____________________7.3合同解除及赔偿解除及赔偿：____________________八、争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序争议发生后，双方应自知道或应当知道争议之日起30日内进行协商。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限自争议发生之日起，双方应在6个月内解决争议。如未能解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密信息范围本合同涉及的保密信息包括但不限于技术秘密、商业秘密、财务信息、人员信息等。9.2保密期限及要求保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。在此期间，双方均应严格保守秘密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3违约责任及处理任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。十、其他条款10.1合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2争议管辖及法律适用本合同的解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3合同生效及解除本合同自双方签字盖章之日起生效。任何一方不得擅自解除合同，如需解除，应书面通知对方，并经双方协商一致。10.4合同文本及语言本合同以中文文本为准，如存在英文或其他语言文本，以中文文本为准。十一、合同签订及生效11.1合同签订程序及日期本合同经双方代表签字盖章后生效。11.2合同生效条件及时间本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3合同履行期限及范围本合同履行期限自合同生效之日起至工程竣工之日止。十二、合同解除及终止12.1合同解除条件及程序（1）一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件及程序合同履行完毕或合同解除后，视为合同终止。12.3合同解除及终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照本合同约定处理剩余工程、款项结算、资料移交等事宜。十三、合同附件13.1合同附件一：工程量清单13.2合同附件二：施工图纸13.3合同附件三：合同附件及其他协议十四、合同争议解决机制14.1争议解决方式及程序如发生争议，双方应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构及人员争议解决机构为合同签订地人民法院。14.3争议解决费用及负担争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。甲方（施工单位）：____________________乙方（招标单位）：____________________日期：____________________甲方（施工单位）代表签字：____________________乙方（招标单位）代表签字：____________________附件：1.工程量清单2.施工图纸3.合同附件及其他协议多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1项目进度控制条款说明：甲方有权对项目进度进行控制，包括但不限于制定进度计划、调整施工方案、监督施工进度等。施工单位应按照甲方的要求，合理配置资源，确保工程按时完成。1.2技术方案及变更条款说明：甲方有权对施工技术方案进行审查和批准，如有必要，甲方可以要求施工单位进行技术方案变更。变更后的技术方案应满足甲方的要求，并经甲方确认。1.3设备和材料采购条款说明：甲方有权决定工程所需设备和材料的品牌、规格、型号等。施工单位应按照甲方的要求，进行设备材料的采购，并确保质量和性能符合要求。1.4预算控制条款说明：甲方有权对工程预算进行控制和调整。施工单位在施工过程中，应严格按照预算执行，如有超支，需经甲方同意并追加预算。1.5施工现场管理条款说明：甲方有权对施工现场进行管理和监督，包括但不限于施工现场的布局、施工工艺、安全措施等。施工单位应积极配合甲方的工作，确保施工现场的安全、有序。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1施工单位自主权条款说明：乙方有权根据工程实际情况，自主选择施工方案、材料和施工工艺，并在保证工程质量的前提下，合理调整施工进度。2.2技术创新与应用条款说明：乙方有权在工程中应用新技术、新材料、新工艺，以提高施工效率和工程质量。甲方应予以支持和配合。2.3施工组织与管理条款说明：乙方有权根据工程需要，自主组织和管理施工队伍，确保施工人员的技术水平、经验丰富和团队协作。2.4工程验收标准条款说明：乙方有权根据国家标准和行业标准，制定工程验收标准。甲方应予以认可，并在验收过程中提供必要的支持和协助。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1中介机构职责条款说明：第三方中介机构在合同履行过程中，应负责监督和协调双方的权益，确保合同的顺利实施。中介机构的具体职责包括但不限于：（1）监督合同条款的执行；（2）协助解决合同履行过程中出现的争议；（3）对工程进度、质量、安全进行监督检查。3.2中介机构费用条款说明：中介机构的费用由合同双方按约定比例承担，具体费用标准由双方协商确定。3.3中介机构保密义务条款说明：中介机构在合同履行过程中，应遵守保密义务，对所获得的合同双方信息予以保密，不得泄露给任何第三方。3.4中介机构责任条款说明：中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行出现重大问题，应承担相应的法律责任。3.5中介机构终止条款说明：如中介机构无法履行职责或合同双方认为中介机构不再适合继续担任中介角色，双方可协商一致终止中介机构的服务。终止后，中介机构应向合同双方提供已完成的报告和资料。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.合同附件及其他协议4.图纸修改及变更记录5.工程进度计划表6.工程款支付凭证7.质量验收报告8.安全生产及环境保护措施9.应急预案及处理程序10.施工单位资质证书11.招标单位资质证书12.监理单位资质证书13.保密协议14.争议解决机制文件二、违约行为及认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的时间完成工程。2.违约行为：施工单位施工质量不符合合同约定标准。认定：经甲方或监理单位验收，发现工程质量问题，且施工单位未在规定时间内整改到位即为违约。3.违约行为：施工单位未按合同约定进行材料和设备采购。认定：甲方或监理单位验收材料或设备，发现不符合合同要求，且施工单位未在规定时间内更换即为违约。4.违约行为：施工单位未按合同约定进行施工现场管理。认定：施工现场出现安全事故、环境污染等问题，施工单位未采取有效措施或未在规定时间内整改即为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然力量或社会因素导致的无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如地震、战争、罢工等。2.违约责任：指一方违反合同约定，导致对方遭受损失，应承担相应的法律责任。3.争议解决：指合同双方在履行合同过程中产生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密信息：指合同双方在履行合同过程中知悉的，不为公众所知悉、具有商业价值并经合同一方采取保密措施的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，乙方擅自调整施工方案。解决办法：甲方应与乙方协商，如方案调整合理且不影响工程质量和进度，应书面确