![2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同4篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/35/38/wKhkGWeZjJuAV2IBAACl-zyBVak986.jpg)
![2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同4篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/35/38/wKhkGWeZjJuAV2IBAACl-zyBVak9862.jpg)
![2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同4篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/35/38/wKhkGWeZjJuAV2IBAACl-zyBVak9863.jpg)
![2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同4篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/35/38/wKhkGWeZjJuAV2IBAACl-zyBVak9864.jpg)
![2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同4篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M07/35/38/wKhkGWeZjJuAV2IBAACl-zyBVak9865.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表二、项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求三、合同标的3.1施工临时用电劳务分包内容3.2施工临时用电劳务分包范围3.3施工临时用电劳务分包标准四、合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件4.5付款违约责任五、施工临时用电劳务分包工作内容5.1施工临时用电设施安装5.2施工临时用电设施维护5.3施工临时用电设施拆除5.4施工临时用电安全措施六、施工临时用电劳务分包进度安排6.1施工临时用电设施安装进度6.2施工临时用电设施维护进度6.3施工临时用电设施拆除进度七、施工临时用电劳务分包质量要求7.1施工临时用电设施质量要求7.2施工临时用电安全要求7.3质量验收标准八、合同变更及解除8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件8.4合同解除程序九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止程序十二、其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3合同附件及补充协议十三、合同附件13.1合同附件一:施工临时用电设施清单13.2合同附件二:施工临时用电安全措施13.3合同附件三:付款凭证十四、合同签署14.1合同签署时间14.2合同签署地点14.3合同签署代表14.4合同副本数量合同编号_________一、合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:储能设备箱涵项目业主单位(2)乙方:施工临时用电劳务分包单位1.2合同双方地址(1)甲方地址:_________(2)乙方地址:_________1.3合同双方联系方式(1)甲方联系方式:_________(2)乙方联系方式:_________1.4合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:_________(2)乙方法定代表人:_________1.5合同双方授权代表(1)甲方授权代表:_________(2)乙方授权代表:_________二、项目概况2.1项目名称:2025年度储能设备箱涵项目2.2项目地点:_________2.3项目规模:_________2.4项目工期:自合同生效之日起至_________止2.5项目质量要求:符合国家及行业相关标准三、合同标的3.1施工临时用电劳务分包内容:施工期间所需的临时用电设施安装、维护和拆除3.2施工临时用电劳务分包范围:包括但不限于施工场地、临时设施、设备等的用电需求3.3施工临时用电劳务分包标准:符合国家及行业相关标准四、合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币_________元整4.2付款方式:分阶段支付4.3付款时间:(1)合同签订后_________日内支付合同价的_________%(2)施工临时用电设施安装完成并验收合格后支付合同价的_________%(3)施工临时用电设施维护期间按月支付合同价的_________%(4)施工临时用电设施拆除并验收合格后支付合同价的_________%4.4付款条件:按照甲方提供的付款凭证和乙方提交的相应工作完成证明4.5付款违约责任:若乙方未按约定完成工作,甲方有权扣除相应款项;若甲方未按约定支付款项,乙方有权要求赔偿五、施工临时用电劳务分包工作内容5.1施工临时用电设施安装:包括电缆敷设、配电箱安装、插座安装等5.2施工临时用电设施维护:包括定期检查、维修、更换等5.3施工临时用电设施拆除:包括拆除临时用电设施、清理现场等5.4施工临时用电安全措施:确保施工期间用电安全,包括安全用电宣传、安全用电培训等六、施工临时用电劳务分包进度安排6.1施工临时用电设施安装进度:自合同生效之日起_________日内完成6.2施工临时用电设施维护进度:按照施工进度计划进行6.3施工临时用电设施拆除进度:自施工结束之日起_________日内完成七、施工临时用电劳务分包质量要求7.1施工临时用电设施质量要求:符合国家及行业相关标准,确保安全、可靠、经济、适用7.2施工临时用电安全要求:严格执行国家及行业安全用电规定,确保施工人员及设备安全7.3质量验收标准:按照国家及行业相关标准进行验收八、合同变更及解除8.1合同变更条件(1)因不可抗力导致合同无法履行或履行困难;(2)因国家政策、法规、标准调整导致合同内容需要变更;(3)双方协商一致,且不违反法律法规及合同约定。8.2合同变更程序(1)任何一方提出变更要求,应书面通知对方;(2)双方就变更内容进行协商,达成一致意见;(3)变更内容应以书面形式签订补充协议,作为合同附件。8.3合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行;(2)一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在合理期限内仍未纠正;(3)双方协商一致,且不违反法律法规及合同约定。8.4合同解除程序(1)任何一方提出解除要求,应书面通知对方;(2)双方就解除原因进行协商,达成一致意见;(3)解除合同应以书面形式确认,并签订解除协议。九、违约责任9.1违约情形(1)未按合同约定履行义务;(2)未按合同约定支付款项;(3)未按合同约定完成工作;(4)违反合同约定的保密义务。9.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金的具体数额由双方协商确定,但不得超过合同价款的_________%;(3)违约方应承担因违约给对方造成的全部损失。十、争议解决10.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议;(2)协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构(1)_________仲裁委员会。10.3争议解决程序(1)提交仲裁申请书;(2)仲裁委员会受理并组成仲裁庭;(3)仲裁庭进行审理并作出裁决。十一、合同生效及终止11.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同经甲方审核批准。11.2合同终止条件(1)合同约定的工程完成;(2)合同约定的终止条件出现。11.3合同终止程序(1)双方书面通知对方;(2)办理合同终止手续。十二、其他约定12.1保密条款(1)双方对本合同内容及履行情况负有保密义务;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款(1)不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等;(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。十三、合同附件13.1合同附件一:施工临时用电设施清单13.2合同附件二:施工临时用电安全措施13.3合同附件三:付款凭证十四、合同签署14.1合同签署时间:_________14.2合同签署地点:_________14.3合同签署代表:甲方代表:_________乙方代表:_________甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________代表人(签字):________________代表人(签字):________________日期:________________日期:________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明附加条款1:甲方监督权说明:甲方有权对乙方施工临时用电的安装、维护和拆除工作进行监督,包括但不限于现场巡查、查阅施工记录和检查施工质量。乙方应配合甲方的监督工作,并及时向甲方报告施工进展和存在的问题。附加条款2:甲方材料提供说明:甲方应按照合同约定提供必要的施工材料,如电缆、配电箱等。若甲方未按时提供材料导致工期延误,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。附加条款3:甲方付款保障说明:为确保乙方工程款的支付,甲方应设立专门的保证金账户,用于保障乙方在合同履行过程中的合法权益。若甲方未按时支付工程款,乙方有权要求甲方从保证金中支付。附加条款4:甲方工程变更管理说明:在施工过程中,如甲方需对项目进行变更,应提前通知乙方,并协商确定变更内容、工期调整和费用增减。未经乙方同意,甲方不得单方面变更工程。二、乙方为主导时的附加条款及说明附加条款5:乙方施工计划说明:乙方应根据工程进度和甲方要求,制定详细的施工计划,包括施工进度、材料需求、人员安排等。乙方应确保施工计划合理可行,并按时完成施工任务。附加条款6:乙方人员资质说明:乙方应确保参与施工的人员具备相应的资质和技能,并对其进行安全教育和培训。乙方应对施工人员进行考核,确保其符合甲方要求。附加条款7:乙方材料质量控制说明:乙方应使用符合国家及行业标准的施工材料,并对材料进行检验,确保其质量合格。若因乙方材料质量问题导致工程不合格,乙方应承担相应的责任。附加条款8:乙方工期延误责任说明:若乙方未按合同约定完成施工任务,导致工期延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。三、有第三方中介时的附加条款及说明附加条款9:第三方中介职责说明:第三方中介负责监督合同履行情况,包括工程质量、进度、费用等。第三方中介应公正、客观地评价乙方的施工质量和进度,并及时向甲方和乙方反馈。附加条款10:第三方中介费用说明:第三方中介的服务费用由甲方和乙方按约定比例承担。双方应按合同约定支付中介费用,确保中介工作顺利进行。附加条款11:第三方中介报告说明:第三方中介应在合同履行期间定期提交报告,内容包括工程质量、进度、费用等。报告应真实、客观地反映合同履行情况。附加条款12:第三方中介争议解决说明:若甲方、乙方与第三方中介在合同履行过程中产生争议,应通过协商解决。协商不成的,可提交第三方中介或相关机构进行调解或仲裁。附加条款13:第三方中介变更管理说明:如需更换第三方中介,应由甲方和乙方共同协商确定新的中介机构,并签订补充协议。更换中介机构不影响合同其他条款的效力。附加条款14:第三方中介终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同被解除;(3)双方协商一致终止中介职责。附件及其他补充说明一、附件列表:1.合同附件一:施工临时用电设施清单2.合同附件二:施工临时用电安全措施3.合同附件三:付款凭证4.合同附件四:第三方中介服务协议(如有)5.合同附件五:施工进度计划6.合同附件六:人员资质证明7.合同附件七:材料质量检验报告8.合同附件八:第三方中介报告9.合同附件九:合同变更及补充协议(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成施工任务,导致工期延误。认定:通过对比合同约定的工期与实际完成工期,若实际完成工期超过合同约定工期,则认定为违约。2.违约行为:乙方使用不合格的材料,导致工程质量问题。认定:通过材料质量检验报告,若发现材料不合格,则认定为违约。3.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。认定:通过付款凭证和合同约定,若甲方未按时支付款项,则认定为违约。4.违约行为:甲方未按合同约定提供材料。认定:通过材料提供记录和合同约定,若甲方未按时提供材料,则认定为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指当事人一方违约时,根据法律规定或合同约定,向对方支付的一定数额的金钱。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.保密义务:指当事人对合同内容及相关信息负有保密责任,不得向第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度缓慢。解决办法:甲方应与乙方协商,分析原因并制定改进措施,必要时调整施工计划。2.问题:甲方未按时支付工程款。解决办法:乙方应及时提供付款凭证,甲方应按时支付款项,如逾期支付,乙方有权要求赔偿。3.问题:第三方中介未能公正履行职责。解决办法:双方应重新选择中介机构,确保中介的公正性和专业性。五、所有应用场景:1.施工临时用电劳务分包合同适用于建筑、道路、桥梁等基础设施项目的临时用电施工。2.适用于各类工程项目中,需要对临时用电进行安装、维护和拆除的情况。3.适用于甲方与乙方之间,需要明确施工临时用电劳务分包的合同关系和责任。全文完。2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同1合同编号_________一、合同主体甲方(建设单位):名称:____________________________地址:____________________________联系人:__________________________联系电话:__________________________乙方(劳务分包单位):名称:____________________________地址:____________________________联系人:__________________________联系电话:__________________________二、合同前言2.1背景随着我国储能设备技术的不断发展,储能设备箱涵项目在基础设施建设中扮演着越来越重要的角色。为了确保2025年度储能设备箱涵项目的顺利实施,甲方决定对项目施工临时用电进行劳务分包,特此签订本合同。2.2目的本合同的签订旨在明确甲乙双方在2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电方面的权利、义务及责任,确保项目施工临时用电的安全、稳定、高效。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下:(1)储能设备箱涵:指用于储存电能的箱涵,包括充电站、变电站、储能电站等;(2)施工临时用电:指在储能设备箱涵项目建设过程中,为保证施工现场正常运转所需的临时用电设施;(3)劳务分包:指甲方将部分施工任务分包给乙方,乙方按照合同约定承担相应施工任务。3.2关键词解释(1)临时用电:指在项目施工过程中,为保证施工现场正常运转所需的临时用电设施;(2)劳务分包单位:指承担项目施工任务并按照合同约定履行相关义务的单位;(3)施工安全:指在施工过程中,确保施工人员生命财产安全,防止事故发生。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权对乙方提供的施工临时用电方案进行审查,确保其符合国家相关标准和要求;(2)甲方有权监督乙方在施工过程中的用电安全,发现安全隐患时,有权要求乙方立即整改;(3)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务;(4)甲方有权对乙方在施工过程中出现的违约行为进行处罚。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方提供施工临时用电所需的场地、设备等条件;(2)乙方有权按照合同约定,在甲方提供的场地和设备条件下,完成施工任务;(3)乙方应按照国家相关标准和要求,制定施工临时用电方案,并报甲方审查;(4)乙方应确保施工过程中用电安全,防止事故发生;(5)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成施工任务。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年,自合同生效之日起至2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电任务全部完成之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为2025年度储能设备箱涵项目施工现场。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,在甲方提供的场地和设备条件下,完成施工任务。具体施工方案由乙方制定,报甲方审批后执行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工期届满,施工临时用电任务全部完成;(2)因不可抗力等原因导致合同无法履行;(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商;(2)协商一致后,甲乙双方应签署终止协议,明确终止原因、终止日期及后续事宜;(3)合同终止后,甲乙双方应按照协议约定办理相关手续。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将施工现场清理干净,并恢复原状;(2)甲乙双方应按照合同约定,结算合同款项;(3)合同终止后,双方应妥善处理遗留问题。七、费用与支付7.1费用构成(1)劳务分包费用:包括但不限于施工临时用电设备的安装、调试、维护及拆除等费用;(2)材料费用:包括但不限于施工临时用电所需的电缆、电线、配电箱、开关等材料费用;(3)设备租赁费用:包括但不限于租赁施工临时用电设备所产生的费用;(4)人工费用:包括但不限于施工临时用电工程所需的人工工资;(5)其他费用:包括但不限于合同约定的其他相关费用。7.2支付方式(1)按月结算:乙方每月完成一定数量的施工临时用电任务后,向甲方提交费用结算申请,甲方在收到申请后五个工作日内支付相应费用;(2)按工程进度结算:在施工临时用电工程达到一定进度后,乙方向甲方提交费用结算申请,甲方在收到申请后五个工作日内支付相应费用;(3)竣工结算:在施工临时用电工程竣工后,乙方向甲方提交竣工结算报告,甲方在收到报告后三十日内支付剩余费用。7.3支付时间(1)合同签订后五个工作日内,支付合同总金额的10%作为预付款;(2)按月结算或按工程进度结算的,甲方应在收到乙方提交的费用结算申请后五个工作日内支付;(3)竣工结算的,甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告后三十日内支付。7.4支付章件(1)甲方应在支付凭证上注明支付的具体费用项目及金额;(2)甲方应在支付凭证上注明支付的费用为“2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包费用”;(3)甲方应在支付凭证上注明支付的费用为“乙方收款人:_________________________”。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按逾期付款金额的千分之五每日计算;(2)甲方未按照合同约定提供施工临时用电所需场地、设备的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约(2)乙方施工过程中发生安全事故的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应根据违约情况及实际损失确定。赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后五年止。9.3保密履行方式(1)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)对保密内容进行妥善保管,防止泄露;(3)对接触保密内容的人员进行保密教育。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、政府禁令等政府行为;(3)罢工、停工等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件的一方应及时通知对方;(2)双方应尽力减轻不可抗力事件造成的损失;(3)不可抗力事件持续期间,合同履行期限相应顺延。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工现场损坏;(2)政府发布禁令,禁止施工;(3)罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、机密的项目;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对施工临时用电设备、材料及施工方案等知识产权的拥有权。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对施工临时用电项目的监督权,包括但不限于现场巡查、进度检查等;(2)甲方保留对乙方施工过程中出现的安全隐患的整改指令权;(3)甲方保留在合同履行过程中,对施工临时用电方案进行调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对合同的修改和补充,均需甲乙双方协商一致,并以书面形式签署补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力经甲乙双方签署的补充协议,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,共同确保施工临时用电项目的顺利进行。15.2协作与配合方式(1)甲方应提供必要的施工临时用电条件,包括但不限于场地、设备等;(2)乙方应按照甲方的要求,提供施工临时用电的相关资料和报告;(3)甲乙双方应定期召开协调会议,讨论施工临时用电项目的进展情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方就施工临时用电劳务分包的全部协议,任何口头协议或先前的协议均以本合同为准。16.3增减条款未经甲乙双方书面同意,本合同条款不得增减。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):签字:_________________________日期:_________________________盖章:_________________________乙方(劳务分包单位):签字:_________________________日期:_________________________盖章:_________________________本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。附件及其他说明解释一、附件列表:1.2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电方案2.施工临时用电设备、材料清单3.甲乙双方协商达成的补充协议4.不可抗力事件证明材料5.争议解决的相关文件和记录6.付款凭证和发票7.施工临时用电项目的竣工报告8.其他与本合同相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付费用:甲方未在约定时间内支付费用,经催告后仍未支付。未提供施工临时用电所需条件:甲方未按合同约定提供必要的场地、设备等。2.乙方违约行为及认定:未按时完成施工临时用电任务:乙方未在约定时间内完成施工任务。施工过程中发生安全事故:乙方在施工过程中发生安全事故,未采取有效措施防止事故扩大。泄露保密信息:乙方未经甲方同意,泄露了合同中的商业秘密或技术秘密。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.调解:指在争议双方自愿的基础上,由第三方协助双方达成和解。3.仲裁:指争议双方根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。4.诉讼:指争议双方通过法院解决争议。5.知识产权:指文学、艺术和科学作品的原创性表达,以及发明、实用新型和外观设计等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工临时用电设备出现故障,影响施工进度。解决办法:乙方应及时通知甲方,甲方应在接到通知后尽快维修或更换设备。2.问题:施工过程中出现安全隐患,可能导致安全事故。解决办法:乙方应立即采取措施消除隐患,并向甲方报告,甲方应督促乙方整改。3.问题:甲方未按时支付费用,影响乙方正常运营。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方履行付款义务,必要时可寻求法律途径解决。4.问题:合同履行过程中出现争议,双方无法达成一致。解决办法:双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行期限或解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应承担因其提供的产品或服务导致的质量问题、安全事故等责任,并按照相关法律法规承担责任。2.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付相应的费用,并有权在合同约定的范围内对施工临时用电项目进行监督和管理。3.第三方义务:第三方应按照合同约定,提供符合国家标准和行业规范的设备、材料和服务,并确保其产品或服务的质量。4.第三方参与:第三方应积极参与施工临时用电项目的施工和管理,配合甲乙双方的工作,共同确保项目的顺利进行。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定的支付方式和时间支付费用;乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于场地、设备等;乙方有权要求甲方提供必要的技术支持,包括但不限于设计图纸、施工方案等。2.乙方利益条款:乙方有权获得项目竣工后的验收报告,并有权要求甲方在验收合格后支付尾款;乙方有权要求甲方在合同终止后,按照合同约定退还乙方已投入的成本和合理利润。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金;甲方未提供必要施工条件的,应承担相应的违约责任;甲方不得无故终止合同,如需终止,应提前通知乙方,并支付乙方相应的赔偿。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定的时间和标准完成施工任务;甲方可要求乙方遵守国家相关法律法规,确保施工安全;甲方可对乙方的施工质量进行监督检查。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在合同履行过程中提供项目进展报告;甲方可要求乙方在项目完成后提供竣工资料和验收报告。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成施工任务的,应向甲方支付违约金;乙方施工质量不合格的,应承担修复责任;乙方不得将合同权利义务转让给第三方,未经甲方同意。全文完。2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:2.乙方:二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,由甲方委托乙方对2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电进行劳务分包。甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下协议。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《中华人民共和国电力法》4.《中华人民共和国安全生产法》5.《电力设施保护条例》6.甲方、乙方双方签订的《2025年度储能设备箱涵项目施工合同》三、定义与解释3.1专业术语1.储能设备:指能够储存能量并在需要时释放能量的设备。2.箱涵:指由金属或非金属材料制成的封闭或半封闭的容器,用于输送能源、传输信息或容纳其他物品。3.临时用电:指在施工过程中,为满足施工需求而临时设置的用电设施。3.2关键词解释1.施工临时用电:指在储能设备箱涵项目施工过程中,为满足施工需求而设置的临时用电设施。2.劳务分包:指甲方将部分施工任务委托给乙方完成,乙方按照甲方的要求,完成施工任务并承担相应的法律责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权对乙方进行监督管理,确保施工临时用电的安全、可靠。2.甲方应按时支付乙方劳务费用。3.甲方应提供乙方施工所需的临时用电设施、设备等。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照甲方的要求,完成施工临时用电的安装、调试、维护等工作。2.乙方应确保施工临时用电的安全、可靠,遵守相关法律法规。3.乙方应按约定的时间、地点、方式完成施工任务,并及时向甲方汇报工作进展。4.乙方应按约定的时间、地点、方式向甲方提交工程验收报告,并承担相应的法律责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至储能设备箱涵项目施工临时用电工程验收合格之日止。5.2合同履行地点本合同履行地点为储能设备箱涵项目施工现场。5.3合同履行方式1.乙方按照甲方的要求,完成施工临时用电的安装、调试、维护等工作。2.甲方负责监督、检查施工临时用电工程的质量、进度和安全。3.乙方应按约定的时间、地点、方式向甲方提交工程验收报告。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.储能设备箱涵项目施工临时用电工程验收合格。2.双方协商一致,经书面同意解除本合同。6.3终止程序1.乙方在工程验收合格后,向甲方提交工程验收报告。2.甲方在收到乙方提交的工程验收报告后,对施工临时用电工程进行验收。3.验收合格后,双方签订终止协议,本合同终止。6.4终止后果1.乙方在合同终止后,应按照约定的时间和方式向甲方移交施工临时用电设施、设备等。2.双方应按照约定,结算劳务费用。3.双方应按照约定,处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.人工费用:包括乙方施工人员的工资、福利、保险等。2.材料费用:包括施工所需的各种材料、设备、配件等费用。3.设备租赁费用:包括施工过程中所需的租赁设备费用。4.施工管理费用:包括施工现场管理、协调、监督等费用。5.其他费用:包括合同履行过程中发生的其他相关费用。7.2支付方式1.乙方应在合同签订后,提交详细的费用预算表,经甲方审核确认后,甲方按预算表支付相应费用。2.施工过程中,乙方每月提交费用结算报表,甲方应在收到报表后5个工作日内支付当月费用。3.工程验收合格后,乙方提交最终费用结算报表,甲方应在收到报表后15个工作日内支付剩余费用。7.3支付时间1.人工费用:每月支付一次,支付时间为每月的25日。2.材料费用:按实际发生支付,支付时间为材料采购后的5个工作日内。3.设备租赁费用:按租赁合同约定支付,支付时间为租赁期满后的5个工作日内。4.施工管理费用:每月支付一次,支付时间为每月的25日。5.其他费用:按实际发生支付,支付时间为费用发生后的5个工作日内。7.4支付条款1.甲方支付给乙方的费用,应通过银行转账方式进行。2.乙方应在收到甲方支付费用后的5个工作日内,向甲方开具正规发票。3.甲方在支付费用时,如发现乙方提供的发票不符合规定,有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付乙方费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付费用总额的千分之五计算。2.甲方未按约定提供施工所需材料、设备的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约2.乙方在施工过程中,因自身原因造成安全事故的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金由违约方支付给守约方。2.违约造成的损失,由违约方承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.甲方、乙方双方在履行本合同时所了解的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.与储能设备箱涵项目施工临时用电相关的技术资料、图纸、方案等。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止之日止。9.3保密履行方式1.甲方、乙方双方应采取有效措施,防止保密内容的泄露。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、动乱、政府行为等。3.乙方无法控制的其他因素。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可协商解除合同。10.4不可抗力实例1.地震导致施工中断。2.政府政策调整,导致施工项目停工。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。2.协商不成时,可提交相关行业协会调解。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成时,双方可提交相关行业协会调解。2.调解不成时,可提交仲裁机构仲裁。3.仲裁不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同的权利和义务。2.经双方同意,合同可以转让。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中,因自身原因造成安全事故的。2.乙方在合同履行过程中,存在重大违约行为的。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对储能设备箱涵项目施工临时用电的监督权和检查权。2.乙方保留对甲方提供材料、设备的验收权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对乙方施工进度、质量、安全等方面的指导权。2.乙方保留在合同履行过程中,对甲方提供材料、设备的反馈权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容,应作为合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保储能设备箱涵项目施工临时用电的顺利进行。2.双方应共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,沟通施工进展情况。2.双方应通过书面或口头方式,及时通报施工过程中的重要信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,与其他文件无关联。16.3增减条款1.本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。2.任何增减条款,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同2.甲方、乙方双方签订的《2025年度储能设备箱涵项目施工合同》3.费用预算表4.费用结算报表5.工程验收报告6.保密协议7.不可抗力证明材料8.争议解决相关文件9.修改和补充协议10.其他双方认可的文件或资料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付乙方费用的,经认定后,甲方应支付违约金。未按约定提供施工所需材料、设备的,经认定后,甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及认定:未按时完成施工任务的,经认定后,乙方应支付违约金。在施工过程中,因自身原因造成安全事故的,经认定后,乙方应承担相应的法律责任。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,规定合同订立、履行、变更、解除等方面的法律规范。2.建筑法:指《中华人民共和国建筑法》,规定建筑工程的设计、施工、监理等方面的法律规范。3.电力法:指《中华人民共和国电力法》,规定电力设施建设、运行、维护、保护等方面的法律规范。4.安全生产法:指《中华人民共和国安全生产法》,规定安全生产管理制度、事故处理等方面的法律规范。5.电力设施保护条例:指《电力设施保护条例》,规定电力设施的保护、管理、使用等方面的规定。6.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中,因甲方未按时提供材料、设备,导致乙方施工进度延误。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,要求甲方按约定提供材料、设备,并保留相关证据。2.问题:施工过程中,因乙方施工质量不达标,导致甲方经济损失。解决办法:乙方应立即整改,确保施工质量,并赔偿甲方因此造成的经济损失。3.问题:合同履行过程中,因不可抗力导致合同无法履行。解决办法:双方应协商解除合同,或根据不可抗力事件的具体情况,调整合同履行方式。4.问题:合同履行过程中,因争议导致合同无法正常执行。解决办法:双方应友好协商解决争议,协商不成时,可提交相关行业协会调解或仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义:第三方指在本合同中,作为甲方或乙方的合作方或供应商,参与储能设备箱涵项目施工临时用电的第三方单位或个人。2.第三方责任:第三方应按照合同约定,履行其职责,确保其提供的材料、设备、服务符合合同要求。3.第三方权利:第三方有权要求甲方或乙方按照合同约定支付相关费用。第三方有权要求甲方或乙方提供必要的施工条件。4.第三方义务:第三方应遵守国家相关法律法规,确保其提供的材料、设备、服务安全可靠。第三方应配合甲方或乙方完成施工任务。5.第三方违约责任:第三方未履行合同义务,或提供不合格材料、设备、服务的,应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、安全设施等。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持。2.乙方利益条款:甲方应保证乙方在合同履行期间享有合理的利润空间。甲方应保证乙方在合同履行期间享有稳定的劳务需求。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付乙方费用的,应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。甲方未提供必要施工条件的,应承担违约责任,包括赔偿乙方因此造成的损失。甲方不得单方面变更合同条款,未经乙方同意,不得限制乙方的权利。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工质量、进度、安全进行监督和检查。甲方可要求乙方在施工过程中提供必要的进度报告和质量保证。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在施工过程中确保施工质量和安全,避免因施工问题造成甲方损失。甲方可要求乙方在施工过程中遵守合同约定,确保施工进度。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成施工任务的,应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿损失。乙方未达到施工质量要求的,应承担违约责任,包括修复和赔偿损失。乙方不得擅自变更合同条款,未经甲方同意,不得限制甲方的权利。全文完。2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包合同3本合同目录一览第一条项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目周期1.5项目内容第二条分包单位2.1分包单位名称2.2分包单位资质2.3分包单位负责人2.4分包单位联系方式第三条施工临时用电3.1供电方式3.2供电容量3.3供电电压3.4供电时间3.5供电费用3.6供电设备第四条施工现场用电安全4.1用电安全管理4.2用电安全措施4.3用电安全责任4.4用电安全培训第五条施工现场用电设施5.1用电设施安装5.2用电设施验收5.3用电设施维护5.4用电设施拆除第六条临时用电施工组织6.1施工组织设计6.2施工方案6.3施工进度计划6.4施工质量控制6.5施工安全管理第七条合同履行7.1合同签订7.2合同履行期限7.3合同履行地点7.4合同履行方式7.5合同履行变更第八条质量保证8.1质量标准8.2质量检验8.3质量责任8.4质量保证措施第九条工程款支付9.1工程款支付方式9.2工程款支付比例9.3工程款支付时间9.4工程款支付条件9.5工程款支付争议解决第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决费用第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿11.4违约解除合同第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任12.4合同解除后果第十三条合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止责任13.4合同终止后果第十四条合同生效及其他14.1合同生效14.2合同附件14.3合同解释14.4合同签署日期14.5合同份数14.6合同保管第一部分:合同如下:第一条项目概况1.1项目名称:2025年度储能设备箱涵项目施工临时用电劳务分包1.2项目地点:市区路号1.3项目规模:总建筑面积约平方米,共计层1.4项目周期:自合同签订之日起至2026年12月31日1.5项目内容:包括储能设备箱涵的施工临时用电系统的设计、安装、调试、运行及维护等第二条分包单位2.1分包单位名称:电力安装2.2分包单位资质:具备国家电力工程施工总承包二级资质2.3分包单位负责人:第三条施工临时用电3.1供电方式:采用三相四线制,高压侧接入项目专用变电站3.2供电容量:总容量为千伏安,分阶段接入3.3供电电压:高压侧电压为10千伏,低压侧电压为380/220伏3.4供电时间:自项目开工之日起至项目完工之日止3.5供电费用:按国家电价标准执行,由甲方支付3.6供电设备:包括电缆、配电箱、变压器、开关设备等第四条施工现场用电安全4.1用电安全管理:分包单位应建立健全用电安全管理制度,确保施工现场用电安全4.2用电安全措施:包括但不限于现场安全警示标志、安全防护设施、接地保护、绝缘保护等4.3用电安全责任:分包单位对施工现场用电安全负全部责任4.4用电安全培训:分包单位应对施工人员进行用电安全培训,提高用电安全意识第五条施工现场用电设施5.1用电设施安装:按照设计图纸和规范要求进行安装,确保安装质量5.2用电设施验收:安装完成后,由甲方组织验收,合格后方可投入使用5.3用电设施维护:分包单位负责日常维护,确保用电设施正常运行5.4用电设施拆除:项目完工后,按照规定程序拆除用电设施,恢复原状第六条临时用电施工组织6.1施工组织设计:分包单位应根据项目特点和施工要求,编制临时用电施工组织设计6.2施工方案:制定详细的施工方案,明确施工步骤、工艺流程、质量标准等6.3施工进度计划:编制施工进度计划,确保施工按期完成6.4施工质量控制:严格执行质量标准,确保施工质量6.5施工安全管理:加强施工现场安全管理,确保施工安全第七条合同履行7.1合同签订:双方在合同签订之日起,正式履行合同义务7.2合同履行期限:自合同签订之日起至2026年12月31日7.3合同履行地点:市区路号储能设备箱涵项目施工现场7.4合同履行方式:分包单位按照合同约定,自行组织施工,确保工程质量和安全7.5合同履行变更:如遇特殊情况需变更合同内容,双方应协商一致,签订补充协议第八条质量保证8.1质量标准:严格按照国家相关电力工程施工质量验收规范执行,确保工程质量符合设计要求8.2质量检验:分包单位应建立质量检验制度,对施工过程中的材料、设备、工艺进行检验8.3质量责任:分包单位对施工质量负全部责任,如因施工质量问题导致工程损坏或事故,由分包单位承担相应责任8.4质量保证措施:包括但不限于施工前对人员、设备、材料进行检验,施工过程中对关键工序进行旁站监督,施工完成后进行自检和第三方检测第九条工程款支付9.1工程款支付方式:采用分阶段支付,按照工程进度和验收情况支付9.2工程款支付比例:首付款为合同总额的20%,中期付款为50%,尾款为30%,尾款在工程完工并验收合格后支付9.3工程款支付时间:首付款在合同签订后5个工作日内支付,中期付款在每阶段工程验收合格后15个工作日内支付,尾款在工程完工验收合格后30个工作日内支付9.4工程款支付条件:工程进度符合合同约定,工程质量达到验收标准,相关手续齐全9.5工程款支付争议解决:如发生争议,双方应友好协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼第十条争议解决10.1争议解决方式:通过协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼10.2争议解决机构:仲裁机构为仲裁委员会,诉讼机构为市人民法院10.3争议解决程序:按照相关法律和仲裁规则进行10.4争议解决费用:仲裁或诉讼费用由败诉方承担,双方另有约定的除外第十一条违约责任11.1违约情形:包括但不限于未能按时完成工程、工程质量不符合约定、擅自变更设计、拖欠工程款等11.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担仲裁或诉讼费用等11.3违约赔偿:赔偿金额根据违约程度和损失情况确定11.4违约解除合同:如一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任第十二条合同解除12.1合同解除条件:包括不可抗力、一方严重违约、合同目的不能实现等12.2合同解除程序:合同解除前,双方应书面通知对方,并协商确定解除事宜12.3合同解除责任:因不可抗力解除合同的,双方互不承担责任;因一方违约解除合同的,违约方承担相应责任12.4合同解除后果:合同解除后,双方应按照约定办理相关手续,并处理合同解除后的善后事宜第十三条合同终止13.1合同终止条件:包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力无法履行合同等13.2合同终止程序:合同终止前,双方应书面通知对方,并协商确定终止事宜13.3合同终止责任:合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,并处理合同终止后的善后事宜13.4合同终止后果:合同终止后,双方的权利义务终止,但合同约定的其他义务仍需履行第十四条合同生效及其他14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件:包括施工图纸、设备清单、验收报告等14.3合同解释:本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行,双方另有约定的除外14.4合同签署日期:2025年4月1日14.5合同份数:一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.6合同保管:双方应妥善保管合同,如有遗失或损坏,应及时通知对方并采取补救措施第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义:本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的任何单位或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、技术支持服务提供者等。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了保证
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论