二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同4篇_第1页
二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同4篇_第2页
二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同4篇_第3页
二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同4篇_第4页
二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩60页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条工期约定2.1合同工期2.2工期延误补偿原则2.3延误责任判定第三条工期延误补偿标准3.1顺延工期的计算方式3.2逾期付款违约金的计算3.3工期延误补偿的支付方式第四条工期延误补偿流程4.1报告要求4.2审查流程4.3补偿决定4.4补偿执行第五条风险承担5.1自然灾害风险5.2政府政策风险5.3不可抗力风险5.4其他风险第六条质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量保修第七条检查与验收7.1检查方式7.2验收标准7.3验收流程7.4验收争议处理第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限8.3争议解决费用8.4争议解决地点第九条合同变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更或解除程序9.4变更或解除的后果第十条保密条款10.1保密信息10.2保密义务10.3违约责任第十一条合同解除后的处理11.1工程交接11.2资料移交11.3费用结算11.4争议处理第十二条违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约金计算第十三条合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止后的处理第十四条合同生效与解除14.1生效条件14.2解除条件14.3生效或解除的程序第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:二零二五年度门窗安装工程1.2工程地点:市区路号1.3工程规模:总面积为平方米,涉及栋楼,共计扇门窗1.4工程内容:包括门窗的拆除、安装、调试、验收等全过程第二条工期约定2.1合同工期:自合同签订之日起,工期为个月2.2工期延误补偿原则:按照实际延误的天数,按日计算延误费用2.3延误责任判定:因承包方原因造成的工期延误,承包方承担全部责任;因不可抗力等原因造成的工期延误,双方协商解决第三条工期延误补偿标准3.1顺延工期的计算方式:自合同工期截止之日起,每延误一天,按合同总价的0.1%计算延误费用3.2逾期付款违约金的计算:因承包方原因造成工期延误,承包方需向业主支付每日合同总价0.2%的违约金3.3工期延误补偿的支付方式:业主在收到承包方提交的工期延误补偿申请后个工作日内支付延误费用第四条工期延误补偿流程4.1报告要求:承包方应在工期延误发生后小时内向业主提交书面报告,详细说明延误原因及预计延误天数4.2审查流程:业主在收到报告后个工作日内进行审查,确认延误原因及延误天数4.3补偿决定:业主在审查完成后,根据实际情况做出补偿决定,并将结果通知承包方4.4补偿执行:承包方根据业主的决定,进行工期延误补偿的执行第五条风险承担5.1自然灾害风险:因自然灾害造成的工期延误,按第四条的规定进行补偿5.2政府政策风险:因政府政策调整造成的工期延误,按第四条的规定进行补偿5.3不可抗力风险:因不可抗力造成的工期延误,双方协商解决5.4其他风险:除上述风险外,其他原因造成的工期延误,按第四条的规定进行补偿第六条质量要求6.1质量标准:门窗安装工程应符合国家标准《建筑门窗工程技术规范》GB501562013的要求6.2质量检测:在门窗安装过程中,承包方应进行自检,业主有权进行抽检6.3质量保修:门窗安装工程完成后,承包方应提供年的质量保修服务第七条检查与验收7.1检查方式:业主或其委托的第三方机构对门窗安装工程进行现场检查7.2验收标准:门窗安装工程应符合合同约定的质量标准,无质量问题7.3验收流程:在门窗安装工程完成后,承包方应通知业主进行验收7.4验收争议处理:如验收过程中出现争议,双方应协商解决,协商不成的,可向相关部门申请仲裁或诉讼第八条争议解决8.1争议解决方式:本合同发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决期限:自争议发生之日起,双方应在个工作日内协商解决争议。8.3争议解决费用:因解决争议而产生的费用,由败诉方承担;双方协商解决的,各自承担。8.4争议解决地点:争议解决地点为合同签订地。第九条合同变更与解除9.1变更条件:因不可抗力、政府政策调整等原因,导致合同无法继续履行时,双方可协商变更合同内容。9.2解除条件:在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。9.3变更或解除程序:变更或解除合同,双方应书面通知对方,并签订书面变更或解除协议。9.4变更或解除的后果:合同变更或解除后,双方应按照协议处理相关事宜,包括但不限于工程款结算、设备回收、人员遣散等。第十条保密条款10.1保密信息:本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等,均为保密信息。10.2保密义务:双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.3违约责任:违反保密义务的,应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。第十一条合同解除后的处理11.1工程交接:合同解除后,承包方应立即停止施工,并将施工现场交还给业主。11.2资料移交:承包方应在合同解除后个工作日内,将所有与工程相关的资料、图纸等移交给业主。11.3费用结算:合同解除后,双方应按照合同约定进行费用结算,包括已付款项、未付款项、违约金等。11.4争议处理:合同解除后如产生争议,按第八条的规定处理。第十二条违约责任12.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、质量不符合标准、违反保密义务等。12.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约金计算:违约金按合同总价的%计算,具体数额由双方协商确定。第十三条合同终止13.1终止条件:合同履行完毕、双方协商一致解除合同、因不可抗力导致合同无法履行等。13.2终止程序:合同终止,双方应签订书面终止协议,并办理相关手续。13.3终止后的处理:合同终止后,双方应按照协议处理剩余事宜,包括但不限于工程款结算、设备回收、人员遣散等。第十四条合同生效与解除14.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2解除条件:合同生效后,因不可抗力、政府政策调整等原因,导致合同无法继续履行时,双方可协商解除合同。14.3生效或解除的程序:合同生效或解除,双方应签订书面协议,并办理相关手续。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义:本合同中的第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的独立法人、自然人或其他组织。1.2第三方介入范围:第三方介入包括但不限于工程监理、质量检测、技术咨询、争议调解等。第二条第三方介入的引入2.1引入条件:甲乙双方协商一致,认为有必要引入第三方介入以保障合同履行。2.2引入程序:甲乙双方应书面通知对方,并共同与第三方签订服务协议。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义:第三方在履行服务协议过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由服务协议约定。3.2责任限额确定:责任限额应根据第三方服务的内容、风险程度和合同金额等因素综合确定。3.3责任限额的修改:责任限额的修改需经甲乙双方和第三方协商一致,并签订补充协议。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利:第三方有权根据服务协议的要求,独立开展工作,并享受相应的服务费用。4.2第三方义务:第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,确保服务质量,并对因自身原因造成的损失承担相应责任。第五条第三方与其他各方的划分5.1责任划分:第三方在履行服务协议过程中,其责任仅限于服务协议约定的范围,甲乙双方对第三方服务外的责任仍各自承担。5.2信息共享:甲乙双方应向第三方提供必要的信息,以保障第三方履行服务协议。5.3争议处理:第三方与其他各方发生争议,应按服务协议约定解决。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更条件:甲乙双方协商一致,认为有必要变更第三方介入的服务内容或方式。6.2解除条件:第三方在履行服务协议过程中,严重违反合同约定,甲乙双方有权解除服务协议。6.3变更或解除程序:变更或解除服务协议,甲乙双方应书面通知第三方,并签订书面变更或解除协议。第七条第三方介入的费用承担7.1费用承担原则:第三方介入的费用由甲乙双方根据服务协议约定分担。7.2费用支付方式:第三方介入的费用按服务协议约定支付,支付方式包括但不限于预付款、进度款、结算款等。第八条第三方介入的保密义务8.1保密内容:第三方在履行服务协议过程中,应遵守保密义务,对甲乙双方提供的信息和商业秘密予以保密。8.2保密期限:保密期限自服务协议签订之日起至合同终止后年。第九条第三方介入的争议解决9.1争议解决方式:第三方介入的争议,应按服务协议约定解决。9.2争议解决期限:争议解决期限自争议发生之日起个工作日内。第十条第三方介入的终止10.1终止条件:服务协议约定的服务期限届满或双方协商一致终止服务协议。10.2终止程序:终止服务协议,甲乙双方应书面通知第三方,并签订书面终止协议。第十一条第三方介入的其他规定11.1第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。11.2本合同关于第三方介入的条款,如与法律法规相冲突,以法律法规为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况说明书详细要求:包含工程名称、地点、规模、内容、合同工期等信息。说明:用于明确工程的基本情况,便于各方了解和执行合同。2.附件二:工期延误补偿计算表详细要求:包含延误天数、延误费用计算方法、总延误费用等信息。说明:用于计算和记录工期延误的补偿费用。3.附件三:第三方服务协议详细要求:包含第三方服务内容、权利义务、责任限额、费用承担等信息。说明:用于规范第三方介入的服务内容和责任。4.附件四:质量检测报告详细要求:包含检测时间、检测项目、检测结果、结论等信息。说明:用于证明工程质量是否符合合同约定。5.附件五:争议解决记录详细要求:包含争议发生时间、争议内容、解决方式、结果等信息。说明:用于记录和证明争议解决过程。6.附件六:合同变更协议详细要求:包含变更内容、变更原因、变更日期、变更后果等信息。说明:用于记录和证明合同变更过程。7.附件七:合同解除协议详细要求:包含解除原因、解除日期、解除后果、双方责任等信息。说明:用于记录和证明合同解除过程。8.附件八:保密协议详细要求:包含保密信息范围、保密期限、违约责任等信息。说明:用于保护甲乙双方的商业秘密。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程:指承包方未在合同约定的工期内完成工程。质量不符合标准:指工程实际质量未达到合同约定的质量标准。违反保密义务:指任何一方泄露对方商业秘密或保密信息。违反合同约定:指任何一方未履行合同约定的义务。2.责任认定标准:未按时完成工程:承包方需支付每日合同总价0.2%的违约金,并赔偿业主因此遭受的损失。质量不符合标准:承包方需重新施工或进行维修,直至达到合同约定的质量标准,并赔偿业主因此遭受的损失。违反保密义务:违约方需承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。违反合同约定:违约方需承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例说明:若承包方因自身原因导致工期延误,延误工期为10天,合同总价为100万元,则承包方需支付2万元的违约金,并赔偿业主因此遭受的损失。若工程实际质量不符合合同约定,导致业主损失5万元,则承包方需赔偿业主5万元。若一方泄露对方商业秘密,造成对方损失10万元,则违约方需赔偿对方10万元。全文完。二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方1.5合同背景1.6合同目的第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度第三章工期延误原因3.1天然灾害3.2政府政策3.3不可抗力3.4设计变更3.5供应商延误3.6施工方延误第四章工期延误处理4.1工期延误认定4.2延期处理程序4.3延期处理期限4.4延期处理费用第五章工期延误补偿5.1补偿方式5.2补偿标准5.3补偿计算5.4补偿支付第六章违约责任6.1违约行为6.2违约责任6.3违约赔偿第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决期限第八章合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同解除后的处理第九章合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止后的处理第十章合同附件10.1工程设计图纸10.2施工方案10.3付款方式10.4其他相关文件第十一章合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同变更效力第十二章合同解除与终止的效力12.1合同解除的效力12.2合同终止的效力第十三章违约责任与赔偿13.1违约责任13.2违约赔偿第十四章合同其他14.1合同解释14.2合同适用法律14.3合同份数14.4合同签署合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______。1.4合同双方甲方(工程业主):____________________乙方(施工方):____________________1.5合同背景甲方委托乙方进行门窗安装工程,工程名称为______,工程地点为______。根据工程实际情况,双方就工期延误补偿事宜达成一致,特订立本合同。1.6合同目的本合同旨在明确双方在工程工期延误情况下的权利义务,确保工程按期完成,并妥善处理由此产生的补偿事宜。第二章工程概况2.1工程名称二零二五年度门窗安装工程2.2工程地点______2.3工程规模______2.4工程内容包括但不限于门窗的安装、调试、验收等。2.5工程进度工程总工期为______天,具体进度安排详见附件。第三章工期延误原因3.1天然灾害因不可抗力导致的工期延误,包括地震、洪水、台风等自然灾害。3.2政府政策因政府政策调整、城市规划变动等原因导致的工期延误。3.3不可抗力因战争、动乱、政府行为等不可抗力因素导致的工期延误。3.4设计变更因设计变更导致工程进度延误。3.5供应商延误因供应商原因导致的材料、设备供应延误。3.6施工方延误因施工方自身原因导致的工期延误。第四章工期延误处理4.1工期延误认定工期延误的认定以实际工程进度与合同约定进度之差为准。4.2延期处理程序出现工期延误时,乙方应立即通知甲方,并提供相关证明材料。4.3延期处理期限乙方应在接到甲方通知后______日内,提出延期处理方案。4.4延期处理费用因工期延误产生的额外费用,由乙方承担。第五章工期延误补偿5.1补偿方式甲方应按照合同约定,对乙方因工期延误产生的合理损失进行补偿。5.2补偿标准补偿标准根据工期延误天数、延误程度及实际损失等因素确定。5.3补偿计算5.4补偿支付补偿金在双方协商一致后,由甲方支付给乙方。第六章违约责任6.1违约行为包括但不限于未按合同约定完成工程、未按时支付工程款项等。6.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定,双方协商一致。第七章争议解决7.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。7.2争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行。7.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起______个月内。第八章合同解除8.1合同解除条件8.1.1甲方有权在乙方严重违约的情况下解除合同。8.1.2乙方有权在甲方严重违约的情况下解除合同。8.2合同解除程序8.2.1双方应书面通知对方解除合同。8.2.2解除合同后,双方应立即停止履行合同义务。8.3合同解除后的处理8.3.1双方应就已完成工程进行结算。8.3.2乙方应退还甲方已支付的款项中不属于乙方损失的部分。第九章合同终止9.1合同终止条件9.1.1工程按期完成,合同目的实现。9.1.2双方协商一致解除合同。9.2合同终止程序9.2.1双方应书面确认合同终止。9.2.2合同终止后,双方应立即停止履行合同义务。9.3合同终止后的处理9.3.1双方应就已完成工程进行结算。9.3.2乙方应退还甲方已支付的款项中不属于乙方损失的部分。第十章合同附件10.1工程设计图纸10.2施工方案10.3付款方式10.4其他相关文件第十一章合同生效与变更11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序任何合同变更均需双方书面同意,并签署书面文件。11.3合同变更效力合同变更自双方签署之日起生效,并对双方具有约束力。第十二章合同解除与终止的效力12.1合同解除的效力合同解除后,双方的权利义务终止。12.2合同终止的效力合同终止后,双方的权利义务终止。第十三章违约责任与赔偿13.1违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定,双方协商一致。第十四章合同其他14.1合同解释本合同以中文文本为准,如有歧义,以双方协商解释为准。14.2合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数本合同一式______份,甲乙双方各执______份。14.4合同签署甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________签订日期:____________________附件:1.工程设计图纸2.施工方案3.付款方式4.其他相关文件多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方监督权1.1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督,确保工程质量和进度符合合同要求。1.1.2甲方应定期对施工现场进行检查,并提出书面整改意见。1.1.3乙方应积极配合甲方进行监督检查,并及时整改。1.2甲方支付义务1.2.1甲方应按照合同约定,按时支付乙方工程款项。1.2.2甲方支付款项前,应核对乙方提交的工程进度报告和工程量清单。1.2.3乙方应在收到甲方支付款项后,提供相应的发票和收据。1.3甲方变更权1.3.1甲方有权根据工程实际情况,对工程设计和施工方案进行调整。1.3.2甲方应在调整前与乙方进行协商,并达成一致意见。1.3.3任何变更均应书面通知乙方,并计算相应的费用调整。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方施工权2.1.1乙方有权根据合同约定,自主安排施工进度和施工方法。2.1.2乙方应确保工程质量和安全,并承担相应的责任。2.1.3乙方应在施工过程中,及时向甲方报告工程进度和质量情况。2.2乙方变更权2.2.1乙方有权根据工程实际情况,对施工方案进行调整。2.2.2乙方应在调整前与甲方进行协商,并达成一致意见。2.2.3任何变更均应书面通知甲方,并计算相应的费用调整。2.3乙方违约责任2.3.1乙方未按合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。2.3.2乙方应赔偿甲方因违约造成的损失。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责3.1.1中介机构应负责协调甲乙双方的关系,确保合同履行。3.1.2中介机构应定期向双方报告工程进度和质量情况。3.1.3中介机构应协助双方解决合同履行过程中出现的争议。3.2中介机构费用3.2.1中介机构费用由甲乙双方按比例承担。3.2.2中介机构费用应在合同签订时明确约定。3.3中介机构责任3.3.1中介机构应对其提供的协调和服务承担相应责任。3.3.2中介机构在履行职责过程中,如因自身原因导致争议,应承担相应的责任。3.4中介机构更换3.4.1如一方对中介机构的服务不满意,可向另一方提出更换中介机构的请求。3.4.2双方应在收到更换请求后______日内,协商确定新的中介机构。3.4.3新的中介机构应在更换后______日内,完成与原中介机构的交接工作。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案3.付款方式4.工程进度报告5.工程量清单6.工期延误原因报告7.工期延误处理方案8.合同变更文件9.争议解决协议10.甲方付款凭证11.乙方收款凭证12.中介机构服务协议(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求。甲方未按合同约定支付工程款项。任何一方未履行合同约定的义务。2.违约行为的认定:乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任。甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金。任何一方未履行合同约定的义务,另一方有权要求对方承担违约责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的民事责任。3.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决。4.法院诉讼:指双方将争议提交法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方应要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用。2.问题:甲方未按时支付工程款项。解决办法:乙方应提供详细的工程进度报告和工程量清单,甲方应在收到后______日内支付款项。3.问题:合同变更过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成的,可提交仲裁或法院诉讼。五、所有应用场景:1.门窗安装工程工期延误补偿。2.工程质量争议处理。3.工程款项支付纠纷。4.合同变更及争议解决。全文完。二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方(门窗安装工程业主方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________1.2乙方(门窗安装工程承包方):名称:________________地址:________________联系人:________________联系电话:________________1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景本合同旨在明确二零二五年度门窗安装工程工期延误的补偿条款,保障甲乙双方的合法权益。2.2目的本合同的目的是为了规范二零二五年度门窗安装工程工期延误的补偿标准,确保工程按时、保质完成。三、定义与解释3.1专业术语(在此处列出合同中涉及的专业术语及其解释)3.2关键词解释(在此处解释合同中出现的关键词)四、权利与义务4.1甲方的权利和义务4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成门窗安装工程。4.1.2甲方有权要求乙方对工程延误承担相应的赔偿责任。4.1.3甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。4.2乙方的权利和义务4.2.1乙方有权按照合同约定的时间、质量、标准完成门窗安装工程。4.2.2乙方有义务按照合同约定向甲方支付工期延误补偿费用。4.2.3乙方有义务对工程延误原因进行调查,并提出合理的解决方案。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字之日起生效,合同期限为一年。5.2合同履行地点门窗安装工程的施工地点为:________________。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成门窗安装工程,确保工程按时、保质完成。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件(在此处列出合同终止的条件)6.3终止程序(在此处列出合同终止的程序)6.4终止后果(在此处列出合同终止后的后果)七、费用与支付7.1费用构成(1)门窗安装工程材料费;(2)人工费;(3)施工设备租赁费;(4)临时设施搭建及拆除费;(5)工程管理费;(6)其他可能产生的费用。7.2支付方式(1)甲方应按合同约定的时间节点,将费用支付至乙方指定的账户;(2)乙方应提供详细的费用清单和发票,甲方在收到发票后应及时支付相应费用;(3)如遇特殊情况,双方可协商调整支付方式。7.3支付时间(1)材料采购及设备租赁费用:在材料采购及设备租赁完成后,乙方应及时提交相关凭证,甲方应在收到凭证后5个工作日内支付;(2)人工费:按月支付,每月支付前一个月的人工费用,甲方应在每月的5日前支付;(3)工程管理费:在工程进度达到约定节点后,乙方应及时提交相关凭证,甲方应在收到凭证后10个工作日内支付;(4)其他费用:按实际发生时间支付。7.4支付条款(1)甲方支付的费用,乙方应在收到款项后3个工作日内出具收据;(2)如甲方未按时支付费用,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金;(3)如乙方未按时提交费用清单及发票,甲方有权拒绝支付相应费用。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付金额的千分之五;(2)甲方擅自变更工程内容,导致工期延误的,应承担相应责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成工程,导致工期延误的,应向甲方支付违约金,违约金为延误工期总金额的千分之五;(2)乙方未按约定质量标准完成工程,导致甲方损失的,应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式违约方的赔偿金额应按照实际损失计算,赔偿方式包括但不限于:(1)支付违约金;(2)赔偿直接经济损失;(3)承担其他法律责任。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式(1)双方应严格遵守保密条款,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;(2)双方应采取必要措施,防止保密内容泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指由于自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致合同无法履行的情况。10.2不可抗力事件(在此处列出可能发生的不可抗力事件)10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件持续期间,双方应尽力采取措施减少损失;(3)不可抗力事件消除后,双方应及时恢复履行合同。10.4不可抗力实例(在此处列出不可抗力的实例)十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(在此处列出不得转让的情形)十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对门窗安装工程的设计、施工、验收等环节的监督权。(2)乙方保留对甲方支付费用的合理质疑权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇重大技术难题,双方均有权要求对方提供技术支持。(2)如遇合同内容变更,双方均有权要求对方提供相应的法律意见。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方。(2)双方协商一致后,应以书面形式对合同进行修改或补充。14.2修改和补充效力修改或补充后的合同内容,自双方签字之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应就工程进度、质量、安全等方面进行定期沟通。(2)双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式(1)定期召开工程协调会,讨论解决工程中出现的问题。(2)及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同双方之间就二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿事宜的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并经双方签字确认。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日合同附件:1.门窗安装工程工期延误补偿明细表2.门窗安装工程合同3.门窗安装工程图纸4.门窗安装工程验收报告5.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表:1.门窗安装工程工期延误补偿明细表2.门窗安装工程合同3.门窗安装工程图纸4.门窗安装工程验收报告5.其他相关文件(如材料清单、人工费明细、设备租赁合同等)二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按时支付费用:甲方应按合同约定支付费用,如未按时支付,视为违约。擅自变更工程内容:甲方未经乙方同意擅自变更工程内容,导致工期延误,视为违约。2.乙方违约:未按时完成工程:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,视为违约。未按约定质量标准完成工程:乙方未按合同约定的质量标准完成工程,导致甲方损失,视为违约。违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金:指合同当事人一方违约时,根据合同约定应向对方支付的一定金额的金钱。3.争议解决:指合同当事人之间因合同履行发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同条款:指合同中规定的双方权利和义务的具体内容。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:甲方应在收到乙方提供的费用清单和发票后5个工作日内支付,如未按时支付,乙方有权暂停施工并要求支付违约金。2.问题:乙方未按时完成工程。解决办法:乙方应按合同约定的时间完成工程,如因不可抗力或其他原因导致工期延误,应及时通知甲方,并协商调整工期。3.问题:工程出现质量问题。解决办法:乙方应在工程验收前及时修复质量问题,如验收合格后出现质量问题,乙方应承担相应的责任。4.问题:合同内容变更。解决办法:任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,以书面形式进行修改或补充。5.问题:合同争议。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:2.第三方责任:监理方负责对门窗安装工程的施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全符合合同约定。3.第三方权利:监理方有权要求乙方提供工程进度、质量、安全等相关资料;监理方有权对乙方提出的工期延误申请进行审核;监理方有权要求乙方对工程质量问题进行整改。4.第三方义务:监理方应按照合同约定,公正、客观地履行监理职责;监理方应配合甲方、乙方进行工程协调;监理方应按时提交监理报告。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款;乙方有权要求甲方提供必要的施工条件;乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付尾款。2.乙方利益条款:乙方在工程验收合格后,甲方应支付尾款;乙方在工程验收合格后,甲方应支付乙方相应的奖励金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金;甲方擅自变更工程内容,导致乙方损失的,应承担赔偿责任;甲方不得擅自终止合同,如需终止,应提前30日通知乙方,并支付乙方相应的补偿金。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成门窗安装工程;甲方可要求乙方对工程延误承担相应的赔偿责任;甲方可对乙方的工作进行监督和检查。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程验收合格后支付尾款;甲方可要求乙方在工程验收合格后支付奖励金。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程的,应向甲方支付违约金;乙方未按约定质量标准完成工程的,应承担赔偿责任;乙方不得擅自转包工程,如需转包,应经甲方同意。全文完。二零二五年度门窗安装工程工期延误补偿合同3本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.合同双方当事人2.1甲方信息2.2乙方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工期延误补偿原则4.1工期延误定义4.2补偿标准4.3补偿方式5.工期延误计算方法5.1工期延误时间计算5.2工期延误原因认定5.3工期延误责任划分6.工期延误补偿程序6.1补偿申请6.2补偿审核6.3补偿支付7.工期延误补偿争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决期限8.违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任9.合同解除条件9.1合同解除条件一9.2合同解除条件二10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一:工程进度计划11.2附件二:工期延误补偿计算公式12.合同其他约定12.1保密条款12.2通知送达方式12.3合同变更13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合双方实际,经友好协商一致,订立本合同。1.2合同适用范围本合同适用于二零二五年度门窗安装工程,包括但不限于工程名称、地点、规模、内容等。2.合同双方当事人2.1甲方信息甲方名称:________________________甲方地址:________________________法定代表人:________________________联系电话:________________________2.2乙方信息乙方名称:________________________乙方地址:________________________法定代表人:________________________联系电话:________________________3.工程概况3.1工程名称二零二五年度门窗安装工程3.2工程地点________________________3.3工程规模________________________3.4工程内容________________________4.工期延误补偿原则4.1工期延误定义工期延误是指由于乙方原因导致工程实际完成时间超过合同约定工期的现象。4.2补偿标准4.2.1工期延误补偿金额按每日工程合同价的万分之五计算。4.2.2补偿金额最高不超过合同总价的百分之五。4.2.3补偿金额以人民币计算,并按实际工期延误天数累计。4.3补偿方式4.3.1乙方应按本合同约定,在工期延误发生后及时向甲方支付工期延误补偿金。4.3.2甲方收到乙方支付工期延误补偿金后,视为甲方对工期延误的认可。5.工期延误计算方法5.1工期延误时间计算5.1.1工期延误时间自合同约定的工期开始计算至实际完成工程之日止。5.1.2工期延误时间以日历天为单位计算。5.2工期延误原因认定5.2.1工期延误原因分为甲方原因和乙方原因。5.2.2甲方原因导致的工期延误,乙方不承担工期延误补偿责任。5.2.3乙方原因导致的工期延误,乙方应承担工期延误补偿责任。5.3工期延误责任划分5.3.1乙方应根据实际情况,对工期延误原因进行认定,并承担相应责任。5.3.2甲方有权要求乙方提供工期延误原因的相关证明材料。6.工期延误补偿程序6.1补偿申请6.1.1乙方应在工期延误发生后五个工作日内向甲方提出工期延误补偿申请。(1)工期延误原因及证明材料;(2)工期延误时间及计算方法;(3)工期延误补偿金额及计算依据;(4)其他需要说明的事项。6.2补偿审核6.2.1甲方应在收到乙方补偿申请后七个工作日内进行审核。6.2.2甲方审核内容包括:(1)工期延误原因及证明材料是否真实、完整;(2)工期延误时间及计算方法是否准确;(3)工期延误补偿金额及计算依据是否合理。6.3补偿支付6.3.1甲方审核同意后,乙方应在十个工作日内向甲方支付工期延误补偿金。6.3.2甲方收到工期延误补偿金后,视为合同履行完毕。8.违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付应付款项的千分之五的违约金。8.1.2甲方违反合同约定,擅自变更工程内容或工期,导致工期延误,应赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合合同要求,应承担返工或修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。8.2.2乙方未按时支付工期延误补偿金,应按日向甲方支付应支付金额的千分之五的违约金。9.合同解除条件9.1合同解除条件一9.1.1双方协商一致,且不违反法律、行政法规的强制性规定。9.2合同解除条件二9.2.1乙方在合同履行期间,发生重大安全事故,造成严重后果。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。10.2合同终止条件10.2.1工程按合同约定全部完成,并经双方验收合格。10.2.2合同双方协商一致,决定终止合同。11.合同附件11.1附件一:工程进度计划11.1.1附件一应详细列出工程各个阶段的起止时间,以及各阶段的关键节点。11.2附件二:工期延误补偿计算公式11.2.1附件二应明确工期延误补偿的计算方法和公式,便于双方计算和确认。12.合同其他约定12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2通知送达方式12.2.1任何通知应以书面形式,通过约定的联系方式送达,自送达之日起生效。12.3合同变更12.3.1合同的任何变更,均需经双方书面同意,并作为合同附件。13.合同争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方发生争议,应通过友好协商解决。13.2争议解决机构13.2.1如协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。13.3争议解决期限13.3.1争议提交法院诉讼的期限自争议发生之日起不超过三个月。14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同自签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于中介方、监理方、评估机构、法律顾问等,其在合同中的介入应遵循法律法规及本合同的相关约定。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行本合同过程中,因自身原因造

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论