2024版混凝土施工承揽协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版混凝土施工承揽协议样本版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3甲方为承揽人，乙方为委托人第二条工程内容及要求2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准2.5工程进度要求第三条材料供应3.1材料种类3.2材料供应方式3.3材料质量标准3.4材料供应时间及数量第四条施工设备及人员4.1施工设备及工具4.2施工人员数量及资质4.3施工人员管理及培训第五条施工安全5.1安全措施及制度5.2安全事故处理5.3安全生产责任第六条工程价款及支付6.1工程总价款6.2支付方式及时间6.3工程变更价款6.4工程款的结算第七条工期延误7.1工期延误的原因7.2工期延误的处理7.3工期延误的责任第八条质量保修8.1质量保修期限8.2质量保修范围8.3质量问题的处理8.4质量保修费用第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿金额及方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼管辖法院第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件11.3合同终止的条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约泄露的赔偿第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同解除程序第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同的继承14.3合同的转让14.4合同的法律适用14.5合同的争议解决14.6合同的未尽事宜，双方协商解决。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××混凝土施工有限公司甲方住所：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××建筑有限公司乙方住所：××省××市××区××路××号1.3甲方为承揽人，乙方为委托人第二条工程内容及要求2.1工程名称：×××项目混凝土施工工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：根据乙方提供的施工图纸和工程量清单，包括但不限于混凝土浇筑、混凝土养护、混凝土切割等工程。2.4工程质量标准：按照国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013及行业标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042015执行。2.5工程进度要求：按照乙方提供的施工进度计划和工程量清单执行，确保工程按时完成。第三条材料供应3.1材料种类：混凝土、钢筋、水泥、砂石等原材料及施工辅料。3.2材料供应方式：甲方负责根据工程进度和乙方要求，按时供应合格的原材料及施工辅料。3.3材料质量标准：符合国家相关标准和乙方要求。3.4材料供应时间及数量：按照乙方提供的施工进度计划和工程量清单执行，确保材料供应满足工程需要。第四条施工设备及人员4.1施工设备：包括但不限于混凝土搅拌机、泵车、输送泵、切割机、养护棚等。4.2施工人员数量及资质：甲方根据工程需要，配备足够的施工人员，其中混凝土工、钢筋工、木工等主要工种人员应具备相关职业资格证书。4.3施工人员管理及培训：甲方负责对施工人员进行管理及培训，确保施工人员熟悉工程要求、操作规范和安全规程。第五条施工安全5.1安全措施及制度：甲方应制定并执行施工现场安全措施及制度，包括但不限于安全生产责任制、施工现场安全管理规定、安全事故处理办法等。5.2安全事故处理：发生安全事故时，甲方应立即启动应急预案，及时报告乙方并采取措施防止事故扩大，按照相关法律法规和乙方要求处理安全事故。5.3安全生产责任：甲方应对施工现场的安全生产全面负责，确保施工现场的安全。第六条工程价款及支付6.1工程总价款：人民币【】元（大写：【】元整）。6.2支付方式及时间：乙方按照甲方完成的工程量，分期支付工程价款。具体支付方式及时间为：【】。6.3工程变更价款：如工程发生变更，双方应根据实际情况协商确定变更价款。6.4工程款的结算：工程完成后，甲方应向乙方提交工程决算报告，乙方在收到报告后【】日内进行审核，确认无误后支付剩余工程价款。第八条质量保修8.1质量保修期限：自工程验收合格之日起计算，为期【】年。8.2质量保修范围：包括但不限于混凝土结构、钢筋连接、模板安装等工程。8.3质量问题的处理：如发生质量问题，甲方应在【】日内通知乙方，乙方应在接到通知后【】日内派员现场查看，并根据实际情况采取修复或其他措施。8.4质量保修费用：如发生质量问题，乙方负责承担修复费用。如不属于乙方责任，双方可协商确定费用承担方式。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方未按照约定完成工程、未按照约定供应材料或设备、未按照约定支付价款等，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。9.2乙方违约责任：乙方未按照约定支付价款、未按照约定提供施工图纸或工程量清单、未按照约定履行合同等，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。9.3违约赔偿金额及方式：违约金计算方式为：【】。违约金支付方式为：【】。第十条争议解决10.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁委员会为【】仲裁委员会；如选择诉讼，管辖法院为【】人民法院。10.3诉讼管辖法院：如选择诉讼，甲方所在地人民法院具有管辖权。第十一条合同的变更、解除和终止11.1合同变更的条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面协议，并由双方签字盖章确认。11.2合同解除的条件：合同履行过程中，一方违约严重导致合同无法履行，另一方有权解除合同。11.3合同终止的条件：工程验收合格，乙方支付完毕全部工程价款，本合同即告终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起，为期【】年。12.3违约泄露的赔偿：如一方泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十三条合同的生效、修改和解除13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改程序：合同修改应书面协议，并由双方签字盖章确认。13.3合同解除程序：合同解除应书面协议，并由双方签字盖章确认。第十四条其他条款14.1合同附件：本合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术要求等。14.2合同的继承：本合同项下的权利义务由合同双方的合法继承人继承。14.3合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同转让给第三方。14.4合同的法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.5合同的争议解决：如本合同的任何条款与法律相抵触，该条款将按法律的规定执行，但不影响其他条款的有效性。14.6合同的未尽事宜，双方协商解决。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程所需的所有混凝土、钢筋、水泥等原材料的数量、规格和型号，以及施工辅料的具体种类和数量。附件二：施工图纸包括工程的平面图、立面图、剖面图等，详细标明混凝土结构、钢筋布局、模板安装等施工细节。附件三：技术要求详细阐述工程的施工技术要求，包括混凝土的配比、浇筑方法、养护条件等。附件四：工程进度计划列出工程的施工进度计划，包括各阶段工程的开始和结束时间，以及甲方应完成的工程量。附件五：安全措施及制度详细列出施工现场的安全措施及制度，包括安全生产责任制、施工现场安全管理规定、安全事故处理办法等。附件六：质量保修书详细阐述质量保修的内容、期限、范围以及质量问题的处理程序。附件七：违约金计算公式明确违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例和计算公式。附件八：争议解决机构信息提供双方选择的仲裁委员会或人民法院的详细信息。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定完成工程或未按照约定供应材料或设备。2.乙方未按照约定支付价款或未按照约定提供施工图纸或工程量清单。3.甲方未按照约定履行合同义务，如未按时供应材料、设备或未按时完成工程。4.乙方未按照约定履行合同义务，如未按时支付价款或未按照约定提供施工图纸或工程量清单。违约责任认定标准：1.违约金：违约金为合同总价款的【】%。2.损失赔偿：根据乙方实际损失计算，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。3.工期延误：按照工期延误的天数计算违约金，每天违约金为合同总价款的【】%。示例说明：若甲方未按照约定完成工程，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的【】%。若乙方未按照约定支付价款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式同上。说明三：法律名词及解释：1.混凝土：本合同中指代混凝土施工工程，包括混凝土的浇筑、养护、切割等作业。2.钢筋：本合同中指代用于混凝土结构中的钢筋材料，包括钢筋的规格、型号和数量。3.施工图纸：本合同中指代工程的施工设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。4.质量保修：本合同中指代工程验收合格后，对工程质量进行的保修服务，包括保修期限、保修范围、保修费用等。5.违约金：本合同中指代一方违约时，应向对方支付的违约赔偿金额。6.损失赔偿：本合同中指代因违约行为导致的实际经济损失，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁