2024版施工合同补充延期条款合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版施工合同补充延期条款合同版B版本合同目录一览1.合同概述1.1合同类型1.2合同双方1.3工程概况2.延期条款2.1延期条件2.2延期申请2.3延期批准3.延期后的工程变更3.1变更范围3.2变更程序3.3变更报酬4.延期后的工程进度4.1工程进度计划调整4.2工程关键节点4.3延期后的工程验收5.延期对合同价格的影响5.1价格调整依据5.2价格调整程序5.3价格调整幅度6.延期对合同工期的影响6.1工期顺延天数6.2工期顺延计算方法6.3工期延误责任7.延期后的合同履行7.1合同义务履行7.2合同权利义务变更7.3合同解除或终止8.保险和保障8.1保险责任8.2保险办理8.3保障措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件11.合同的附件11.1附件清单11.2附件效力11.3附件更新12.合同的保密12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任13.合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后果14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同语言第一部分：合同如下：第一条合同概述1.1合同类型1.2合同双方甲方（业主）是指拥有本项目所有权、使用权和收益权的个人或单位。乙方（施工方）是指具有本项目施工资格和能力的个人或单位。1.3工程概况工程名称：____________工程地点：____________工程规模：____________工程内容：____________第二条延期条款2.1延期条件（1）不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等。（2）甲方变更工程内容、设计要求或施工方案。（3）甲方延迟提供施工场地、材料或设备。（4）其他客观原因导致工程无法按期完成。2.2延期申请乙方应在延期条件发生后的14天内，向甲方提交书面延期申请，并提供相关证明材料。2.3延期批准甲方应在收到乙方延期申请后的14天内，对申请进行审核，并根据实际情况作出批准或不批准的决定。如批准延期，甲方应与乙方协商确定延期的具体期限。第三条延期后的工程变更3.1变更范围延期后的工程变更包括但不限于：工程内容、设计要求、施工方案、工程量等。3.2变更程序变更程序如下：（1）乙方提出变更申请，并提供相关理由和方案。（2）甲方审核变更申请，并在14天内作出批准或不批准的决定。（3）双方就变更内容达成一致后，签订变更协议，并附于本合同。3.3变更报酬变更报酬按照双方另行签订的变更协议执行。第四条延期后的工程进度4.1工程进度计划调整乙方应根据延期后的实际情况，重新制定工程进度计划，并提交甲方审核。4.2工程关键节点（1）工程开工日期：____年__月__日。（2）工程竣工日期：____年__月__日。（3）其他重要节点：____________。4.3延期后的工程验收工程验收按照双方约定的验收标准和程序进行。如因延期导致工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应责任。第五条延期对合同价格的影响5.1价格调整依据（1）不可抗力因素导致的延期，按照甲方和乙方协商确定的比例分担工程成本。（2）甲方变更工程内容、设计要求或施工方案导致的延期，由甲方承担因此产生的额外费用。（3）甲方延迟提供施工场地、材料或设备导致的延期，由甲方承担因此产生的额外费用。5.2价格调整程序价格调整程序如下：（1）乙方在延期发生后，向甲方提出价格调整申请。（2）甲方审核乙方提交的申请，并在14天内作出批准或不批准的决定。（3）双方就价格调整达成一致后，签订价格调整协议，并附于本合同。5.3价格调整幅度价格调整幅度根据实际情况确定，具体金额由甲方和乙方协商确定。第六条延期对合同工期的影响6.1工期顺延天数工期顺延天数根据延期原因和实际情况确定，具体顺延天数由甲方和乙方协商确定。6.2工期顺延计算方法工期顺延计算方法如下：（1）不可抗力因素导致的工期顺延，按照实际发生的天数计算。（2）甲方变更工程内容、设计要求或施工方案导致的工期顺延，按照实际发生的天数计算。（3）甲方延迟提供施工场地、材料或设备导致的工期顺延，按照实际发生的天数计算。6.3工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。具体责任承担方式由甲方和乙方协商确定。第八条保险和保障8.1保险责任乙方应按照甲方的要求，办理工程一切险、第三方责任险等所需保险，并承担相应保险费用。保险范围应涵盖施工过程中可能发生的意外损失及第三者损害。8.2保险办理乙方应于工程开工前，向甲方提交保险复印件，并保证保险在工程期间有效。如保险失效，乙方应在5个工作日内重新办理，并提交给甲方审核。8.3保障措施乙方应采取一切必要的措施，确保施工过程中的安全，防止对甲方、第三人及环境造成损害。如因乙方原因导致损害，乙方应承担相应责任。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。（2）向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。（3）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构双方选择争议解决方式为仲裁时，仲裁机构为甲方所在地的仲裁委员会。9.3争议解决费用双方应承担各自聘请律师、鉴定、评估等费用。如通过仲裁解决争议，败诉方承担仲裁费用。如通过诉讼解决争议，败诉方承担诉讼费用。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格日止。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。10.3合同终止条件（1）工程竣工验收合格，并办理了相关移交手续。（2）双方协商一致解除合同。（3）依法应当终止的其他情形。第十一条合同的附件11.1附件清单附件清单包括但不限于：设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单、材料设备清单等。11.2附件效力附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。11.3附件更新如附件内容发生变更，乙方应及时提供更新后的附件，并经甲方确认。第十二条合同的保密12.1保密内容双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起2年。12.3保密违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的违约责任。第十三条合同的转让13.1转让条件本合同未经双方协商一致，不得转让给第三方。13.2转让程序如需转让合同，双方应签订书面转让协议，并报送甲方审核。13.3转让后果合同转让后，转让方对原合同的权利义务不受影响。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力因素包括但不限于：自然灾害、社会事件等。双方应按照本合同约定的不可抗力条款处理。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.3合同语言本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两种文字（中文和英文）具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表1.工程设计文件施工图纸技术规范工程量清单材料设备清单2.工程开工所需的相关批准文件施工许可证安全设施合格证环保审批文件3.工程竣工验收所需文件工程质量检测报告工程安全评估报告竣工图纸竣工结算书4.合同履行过程中的其他重要文件和通知工程进度报告变更申请延期申请保险单据说明二：违约行为及责任认定1.甲方未按合同约定提供施工场地、材料或设备，导致工程延期或停工。2.甲方未按合同约定支付工程进度款或尾款。3.乙方未按合同约定完成工程进度或质量要求。4.乙方未按合同约定进行工程变更或延期申请。5.乙方未按合同约定履行保险和保障义务。违约责任认定标准：1.根据合同约定，违约方应承担因违约导致的一切损失，包括但不限于工期延误、工程变更、额外费用等。2.违约方应按照双方商定的比例分担因违约产生的额外费用。3.违约方应支付给对方因违约产生的经济损失赔偿。示例说明：若甲方未按合同约定提供施工场地，导致乙方无法按期开工，甲方应承担由此导致的工期延误和额外费用。具体赔偿金额根据双方商定的比例分担。说明三：法律名词及解释本合同中涉及到的法律名词包括但不限于：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的竣工验收时间。3.